房屋装修合同_2.docx

《房屋装修合同_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋装修合同_2.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、房屋装修合同房屋装修合同1 甲方：_身份证号：_ 乙方：_身份证号：_ 甲方就乙方对_商铺进行装修改造活动，依据_市商场市场消防平安管理规定、_商厦经营管理制度及其它各项规定，经甲乙双方协商全都，订立本合同。 1、装修商铺 本合同装修场地位于_区商业街_号楼_内之_层_号商铺。 2、装修期限 装修期限自_年_月_日起至_年_月_日止。 3、装修押金 乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金_元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。 4、装修条例 (1)甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必需在得到甲方的书面

2、批复后方可进行装修改造。 (2)乙方所提出的装修改造方案必需要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。 (3)装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行担当。 (4)乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并担当全部修理费用。 (5)乙方全部装修改造工程必需在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍)元，租期不顺延。 (6)乙方需要改造商铺(包括在场地内设置固定装置)，应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的，乙方应负责恢复原状，并赔偿因此给商厦所造成的损失。 (7)乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，

3、并经书面回复后严格依据_市地区电气平安工作规程、_地区电气安装标准进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款，乙方擅自更改的，要恢复原状，并担当由此造成的一切费用和损失。 (8)乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构平安，消防、电路、空调和其它各种管线的使用平安及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应立刻改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。 (9)乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必需准时清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以200500元的罚款。 (10)乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上直接安装饰物或金属挂件，如有违反，将处

4、以200500元罚款。 (11)乙方的装修改造工程所用材料必需符合国家按规定的防火和环保要求。 5、合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方：_乙方：_ 负责人：_负责人：_ 联系电话：_联系电话：_ _年_月_日_年_月_日 房屋装修合同2 甲方_身份证号码：_ 乙方_身份证号码：_ 出租之房屋座落于_市_区_.建筑面积_平方米。室内设备包括_. 甲、乙双方就上述房屋友好协商，达成下列条款，以资共同遵守履行。 一、租赁用途为_之用，不得擅自另作他用。 二、租赁期限：暂定_年，从_年_月_日起至_年_月_日止，每月租金为人民币_元整。 三、付款方式：乙方每_应

5、向甲方缴纳租金人民币_元整，每次租金必需提前_天内交清。 四、合同签订之日，乙方向甲方交付人民币_元整作为押金，待不租或期满费用算清后，甲方应将押金无息退还乙方。 五、乙方必需依约交付租金，如有拖欠押金，甲方每天按租金拖欠部分的2%加收滞纳金，并有权追回乙方所欠的租金和提前解除合同收回房屋。 六、租赁期间，双方均不得借故解除合同，当事人一方如有正值理由要求解除合同时，必需提前壹个月通知对方，经对方同意，解除合同归还房屋，并赔偿违约金壹个月。如遇不行抗拒缘由不在此例。 七、乙方要遵守_的暂住条例，不得利用该房屋之便进行非法活动，否则乙方要自行担当由此所产生的.一切法律责任，甲方概不负责并有权提前

6、终止租赁合同。 八、租赁期间内，乙方如中途让给他人转住，需经甲方同意，不得私自转租。 九、租赁期间，乙方应负责交付：水、电费电话费卫生费管理服务费。 十、租赁期间，乙方应疼惜室内一切设备，如因有意或过失造成租用房屋及其配套设施损坏，应负责恢复房屋及其配套设施原状，无法恢复的应酌情赔偿。 十一、租赁期满，乙方应按时将房屋归还甲方，如乙方需续租，须提前半个月与甲方协商，在同等条件下，乙方有优先承租权。租赁期满后，乙方退出时，若有家具杂物等布置不搬者，甲方将视其为废弃物，任由甲方处理，乙方不得有异议。 十二、合同签订之日的电表底数为_，水表底数为_，煤气表底数为_. 十三、本合同若有未尽事宜，由甲、

7、乙双方协商解决，另拟定补充协议。 本合同自签订之日起生效，本合同壹式叁份，甲、乙双方各持一份，送工商壹份，叁份都具有同等法律效力。 附加： 甲方：_ 乙方：_ 年 月 日 房屋装修合同3 甲方（发包方）：_ 单位名称：_电话：_ 住址：_通讯地址：_ 乙方（承包方）：_ 法定住址：_法定代表人：_职务：_ 联系人：_身份证号码：_电话：_ 通讯地址：_邮政编码：_ 第一条工程概况 1。1工程地点：_市_区（县）_路_号_楼_室。 1。2住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。 1。3工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，依据市场竞争、优质优价的原则，商定如下：总价款：_元，大写（人民币

8、）：_。其中：材料费：_，人工费：_，管理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金：_，其他费用：_。（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 1。4工程承包方式：双方商定实行下列第_种方式。 （1）乙方包工、包全部材料。（见附件五：乙方供应装饰装修材料明细表） （2）乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料（见附件四：甲方供应装饰装修材料明细表，附件五：乙方供应装饰装修材料明细表）； （3）乙方包工、甲方包全部材料（见附件四：甲方供应装饰装修材料明细表）。 1。5工程期限_天；开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日 其次条施工图纸 双方

9、商定施工图纸实行下列第_种方式供应： 1甲方自行设计并供应施工图纸，交图时间为_年_月_日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸）； 2甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸），设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）； 3施工图纸双方签字后生效。 第三条甲方权利义务 1开工前供应施工期间的水源、电源，并说明使用留意事项； 2参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收； 3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方关心供应物业管理所

10、需的相关材料； 4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当依据物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运； 5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。 第四条乙方权利义务 1施工中严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范，保证工程质量，按期完成工程； 2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的平安； 3爱惜好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通； 4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃

11、物，应当依据有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品； 5乙方设计师负责对甲方供应询问、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人，关于工程的相关事宜均应与甲方联系，以确保工程 6乙方自行选购或者向甲方推举使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法担当赔偿责任； 7乙方接受的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。 8乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造； 9乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的平安； 第五条付款方式 为确保工程质量，暂扣500元押金，20_年4月_

12、 _日至20_年7月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费。 本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 甲方：乙方： 签字（盖章）：签字（盖章）： 联系电话：联系电话： _年_月_日_年_月_日 房屋装修合同4 发包方： 承包方： 甲乙双经友方好商协甲，方决托付定乙进方住行装房，为爱惜双方修合法权益，结的本合程的具体工情，况方达成双下协议，如共同遵守。 一、程工况概 一、饰装施工点地： 二、房结住构：房厅套，施工积面平方米 三、装饰工内施：容屋房全部饰装工程。 四、包承式：包工包方料。 五、工

13、：期自20_年_月_日开工至20_年_月日工，竣期工_日。 二、程价工款结及算的定约 一、程总价工：￥42000元，0大（人写币民：）肆拾贰万整元 二、工款付程方式款按下方式列支付： （1）第一，对预次设算计认签订可合同之，日付支00100元金订，其次付次时扣除款。 （2）其次，在9月01日前支3付万8元 （3）当天支付程总造工价的余款。 三、于材关料应供的商定 一、方乙责本工程的负材料选购，所采供应的材购、设备料，为符合应计要求设合的同产品。 二、方乙购采装饰材的、设料，均应用备于本合规定同的住装饰，宅非经甲同方意不，得挪作他用如乙方。违此反定规，应按用材挪料、备价设款的倍双补给偿方甲。 三

14、、方乙应供材料、的备，设不符合质如量要求规定或有差，应禁异止使用如。已用使，对工程造的损失成由方乙责负。如乙供应方的材、设料备系伪为劣品产应，材料、按设价备款的倍双偿补甲方。 四、于工关程量质及验的收定约 一、本工程行D执J086B279宅住筑建装饰工程技规程术DB、31/T031999住x装宅饰修装收验标准市建设和政主管行门制部的其它地方定准标、量评定质收标准。 二、在施工过中程，方甲提设计修出看法改及减增工项目时须提程与前方联乙，双方同系后意方能，进该行项目施的，由此影响工竣工日期甲，乙方双定商。 三、程验收工、乙双甲应方及办时隐蔽工理和程中间程工的查检与收验续手，甲方不能预约规定按期日加

15、参验收由乙方，组织人进员行收，甲方验予应承认。事，若甲后方要复验，乙求方应按求要办理复。若验复合验格其复，验返工费用由及方甲担当，工也期顺予。 四、工竣工程乙：方应前提天通知甲方三验，甲方收自接应到通知三内日织验收组如甲方在。定时间规不内组织验收须能准时通知方乙另定，收验期。 五、关安有全产生和防的火定约甲方供的提工施纸或做图法明及说工施地应场合防火符防事故的、要，主求要包电气线括、煤气管路道、自水来其它和管畅通道合格。 方在施乙中工实行应必要平安的防护消和防施，措护保作业员及相邻居民的平安人，止防相邻民住居房管道堵的、渗塞漏、水停电、品物坏等事毁发生。如遇故上状况述生，发属方甲责，任甲方责负

16、和偿赔属于；方责任的，乙乙负责方复和修赔。 六、其事它项 一、方应甲在开工，向前方乙供应经业物管部门认可理的施工纸，并图乙方进向现行交场。底并乙方提向供施工需用水、电的必备等件条，说并使用明意事项注做。施好工中临时性使用公用部位作操及生以产邻关里系的协调工作。等 二、方参乙甲加组织的方施图纸工做或说明法现场交的。按要求底组施工织，保保量、质期完成施按工任务解，由乙决方责的负项事各宜对其行，应为认可予。未甲方经同意所和在房管地物或业管部门批准，不得任凭理拆原改有建承重筑结及各种构用设共备线管。 七、约责任违 一、于由甲缘由方致导延期工或中途停工开甲方，补应偿乙因方停工窝工、所造的成损，每失停工天

17、，甲方付乙方一100元；甲方未按合同的约付款的定每逾，一天期支付800元，违金约。 二、于由乙缘由方期逾竣工，每逾期一天的乙方，甲按方已款付的3向甲%方支违付约。 八、纷处理纠式方 双方对如合同执行发生议争应，过友通协商好解决如，商无效协，的可提以人交法民院诉。 九、合同的更和解变除 合同经方签双字效生，后双方须严必格守遵。 十、本合同式两一，甲、乙双份方各一份执具，同有等法律效力合同。附为本件合同的组部成。 甲方（章）签： 乙方（章）签： 20_年_月_日 房屋装修合同5 原告：_公司，住宅地_，组织机构代码_。 法定代表人：_ 联系电话：_ 被告：_公司，住宅地_，组织机构代码_。 法定代

18、表人：_ 联系电话：_ 诉讼请求： 一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_元，并支付原告上述款项自_年_月_日起至实际支付之日止的利息损失(按_银行同期同档次贷款基准利率计算); 二、本案诉讼费用由被告担当。 事实与理由： _年_月_日，被告将_工程发包给原告，并与原告签订了_合同，合同商定：施工面积约为_，总工程价约为_元，按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了商定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_作为合同定金;2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款_，余下_质量保证金，待保修期满_年后，一次性付清。合同中明确商定工程保修期为_(大写)年，保

19、修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了_万元的定金。_年_月_日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_，工程总价款为_元。时至今日，该工程的.保修期早已届满，但被告仅支付工程款_元，余下工程款_元。原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。 综上所述，被告的行为已严峻损害了原告的合法权益。为此，为爱惜原告的合法权益，特依据中华人民共和国民事诉讼法第108条之规定诉至贵院，请依法予以判决。 _人民法院 具状人：_ _年_月_日 房屋装修合同6 发包人（甲方）：_ 承包人（乙方）：_ 依照中华人民共和国合同法及有关

20、法律、法规的规定，甲乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜，达成如下协议： 第一条 装修内容 1、地点： 2、承包范围：3、承包方式：双方商定实行下列第 其次条：双方责任 1、从合同签定后 天开头施工。 2、严格依据发包人的要求进行施工。 3、承包人必需爱惜好原居室室内的家具、水、暖、电、管线等。 第三条 关于工期 1、期限 天，开工日期年_月_日，竣工日期 年 月 日。 2、如相互造成施工连续，赔偿对方 %违约金。 第四条 关于材料要求 1、双方商定后施工。 本合同一式两份，双方各执一份。自合同签订后生效。施工完毕后自动失效。 承包方：发包方： 日期：年月

21、 日日期：年月 日 房屋装修合同7 托付方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方准备托付乙方进行居室装修。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程地址：某市某区某号 2、居室规格：A:房型，总计施工面积*平方米 3、托付方式：包工包料大包干交钥匙工程。 4、开工日期：年月日，竣工日期年月日，工程总天数：*天。 其次条：工程价款 工程价款*元(金额大写：*元)， 第三条：质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3、因房屋装修价为一口价包干，

22、故后期施工过程中不再另行增加费用。 4、凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 第四条：材料供应 1、甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方供应的材料、必需符合双方商定及国家质量及环保标准。设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。并及于甲方10倍于装修费用赔偿。 3、甲方负责选购供应的.材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造

23、成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 合同一经签订，甲方即付_。剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。 第六条：工程工期 1、由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 2、在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，由乙方担当全部责任， 第七条：其他事项 1、甲方责任 (1)必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 (2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工

24、的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱惜措施。 2、乙方责任 (1)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 (2)负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 第八条：违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第九条：争议解决 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提

25、下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以依据本合同商定向人民法院提起诉讼。 第十条：合同的变更和终止 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商全都后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十一条：合同生效 1、本合同双方盖章，签字后生效。 2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方(业主)：乙方： 签字：托付代理人签

26、字： 签约日期：签约日期： 房屋装修合同8 甲方： 乙方（承揽方）： 甲、乙双方依据中华人民共和国合同法关于承揽合同的规定，在公正、自愿、协商全都的基础上达成以下协议： 一、承揽方式：乙方承揽甲方 住房（具体工种）。 二、施工地点： 三、住房结构、户型及面积： 四、付款方式：依据元计价，在乙方完工，甲方验收合格后，甲方再支付价款。 五、质保金：乙方在签订本合同之日缴纳3000元给甲方作为质保金，在甲乙双方不再合作，并且加工承揽质量合格后，甲方退还给乙方。若质量不合格，质保金将用于修缮。 六、施工质量：乙方应确保质量符合国家质量标准。 七、施工期限：自合同签订之日起至 年 月日止。 八、甲方的权

27、利义务 （一）甲方的权利 1、若乙方有偷工减料、工作不负责任等影响装修质量的行为，甲方可以解除合同，并且追究乙方违约责任。 2、房屋装修竣工后，发生质量问题，甲方可以要求乙方进行修理。 （二）甲方的义务 1、甲方供应装修房屋的钥匙给乙方。 2、甲方应依据施工进度为乙方供应装修材料。 九、乙方的权利义务 （一）乙方的权利 1、在验收合格后，要求甲方支付相应承揽加工费用。 2、要求甲方供应必需的装修装饰材料。 （二）乙方的义务 1、乙方应加强平安教育，在施工过程中对工作人员和相邻居民实行必要平安措施，避开平安事故，因本合同为承揽合同，乙方应对全部平安事故担当责任，甲方仅验收承揽加工的成果，不对任何

28、事故负平安责任。 2、乙方应文明施工，防止邻居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等损坏他人生命、财产的事故发生，由于乙方的行为导致这些行为发生，由乙方担当责任。 3、乙方需要使用装修装饰材料，应提前3天告知甲方。 4、乙方保证具有从事装修的相关资质和阅历，乙方交付承揽成果给甲方，双方为承揽关系，不存在雇佣关系。 5、乙方按时发放所属员工的工资酬劳，任何因工资产生争议的纠纷与甲方无关。 6、乙方在进场时领取的房屋钥匙，应在甲方验收完承揽成果后，立刻交还甲方。 7、乙方在保管房屋钥匙期间，应随时锁好房门，对房屋内的装修装饰材料负有保管义务，若因乙方缘由导致丢失或者损毁，乙方应照实赔偿。 8、房屋

29、验收后，若在之内产生质量问题，乙方应无条件立刻修理。 十、违约责任 由于施工质量达不到要求，乙方进行修理，修理费用由乙方担当，造成损失，由乙方赔偿。因乙方施工过程中不负责导致甲方解除合同的，乙方应担当违约责任，赔偿损失。 十一、争议解决条款 因本合同产生争议，双方应协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。 十二、此合同一式二份，双方签字盖章生效。未尽事宜，可以签订补充协议，补充协议为本合同组成部分。 甲方： 乙方： 年月日年月日 房屋装修合同9 出租方： 承租方： 依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在公正、自愿的基础上，就房屋租赁的有关事宜达成协议如下： 第一条房屋

30、基本状况： 甲方房屋落在，面积m2。 其次条租赁期限： 1、房屋租赁期自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，共计x年。 2、租赁期满，甲方有权收回房屋，乙方有意连续承租者，应提前30天向甲方提出书成续租要求，在同等条件下，乙方有优先承租权，双方同意后，甲乙双方重新签订房屋租赁合同。 第三条租金： 租金标准：x/月，一季度交清一次，租房押金x元，提前1个月支付下一季度的房租。 第四条房屋返还支付： 1、交付甲方应于xx年xx月xx日前将房屋按商定条件交付给乙方(房屋附属设施、设备清单)，经双方交验签字盖章并移交房门钥匙及房屋相关证明后视事为交付完成。 返还：租赁期满或合同解除后，乙方应返还该

31、房屋及附属设施，甲乙双方验收后认可在(房屋附属设施、设备清单)上签字盖章，甲乙双方应洁清各自应当担当的责任，乙方添置的新物可由乙方收回。 第五条承租人有下列状况之一，出租人有权终止合同 1、承租人擅自将房屋转租、转让或转借; 2、承租人利用承租房屋进行非法活动，损害公益的;承租人拖欠租金在1个月。 3、承租人应遵守小区的物业管理，如违反管理，责任自负。 4、擅自转变房屋用途，擅自拆转变动或损坏房屋主体结构。合同期满后，出租方仍连续出租房的，承租方享有优权。 甲方： 乙方： xx年xx月xx日 房屋装修合同10 托付方(甲方)：_ 承接方(乙方)：_ 工程项目：_ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲

32、方准备托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。 第一条工程概况 1.工程地址：_ 2.居室规格：房型_层(式)_室_厅_厨_卫。 1、_室，计_平方米; 2、_厅，计_平方米; 3、_厨房，计_平方米; 4、_卫生间，计_平方米; 5、_阳台，计_平方米; 6、_过道，计_平方米; 7、其他(注明部位)_，计_平方米。 总计：施工面积_平方米。 3.施工内容：详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。 4.托付方式：_ 5.工程开工日期：_年_月_日。 6.工程竣工日期：_年_月_日。 工程总天数：_天。

33、 其次条工程价款 工程价款(金额大写)_元，详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。 1、材料款_元; 2、人工费_元; 3、设计费_元; 4、施工清运费_元; 5、搬卸费_元; 6、管理费_元; 7、税金(_%)_元; 8、其他费用(注明内容)_元。 第三条质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)家庭装潢工程材料决算清单。 2.工程验收标准，双方同意参照_市地方标准住宅装饰装修验收标准规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4.质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

34、 5.凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。 第四条材料供应 1.乙方须严格依据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责选购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)甲方供应装潢材料清单的内容，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现

35、场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩处。按甲方供应的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条付款方式 1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(_年_月_日)，甲方即其次次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费) 甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡。 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详

36、见本合同附件(五)家庭装潢工程工程项目变更表，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。 3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。 4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。 第六条工程工期 1.假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_元。 2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3.在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以连续施工。 4.施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。 5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施