担保保证书优秀5篇_1.docx

《担保保证书优秀5篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《担保保证书优秀5篇_1.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、担保保证书优秀5篇担保保证书 篇一 致长安保证担保有限公司深圳分公司： 鉴于： （以下简称发包人）与 （以下简称承包人）拟就 工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同约定的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行 保函；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立 保函, 你方为承包人向银行提供了编号为 的出具分离式保函协议。我方愿为承包人向你方提供上述出具分离式保函协议的反担保，并向你方作出如下保证： 一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。出具分离式保函协议为本反担保保证书的主合同，主合同无效，

2、本反担保保证书依旧有效。 二、我方的保证责任范围为：银行要求你方承担的出具分离式保函协议项下担保金额的本金人民币 元整（￥ 元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。 三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。 四、若我方不能在第三条所述期间

3、内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1计算，并赔偿由此给你方造成的损失。 五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述出具分离式保函协议项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。 六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。 七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合公司法和公司章程的规定。 八、本反担保保证书的

4、附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和有效的，并承担相应法律责任。 保证人（公章）： 法定代表人（签章）： 签发日期： 年 月 日 担保保证书 篇二 致长安保证担保有限公司深圳分公司： 鉴于： （以下简称发包人）与 （以下简称承包人）拟就 工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同约定的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行 保函；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立银行 保函, 你方为承包人向银行提供了编号为 的出具分离式保函协议。 我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述出

5、具分离式保函协议的反担保，并向你方作出如下保证： 一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。出具分离式保函协议为本反担保保证书的主合同，主合同无效，本反担保保证书依旧有效。 二、我本人的保证责任范围为：银行要求你方承担的出具分离式保函协议项下保函金额的本金人民币 元整（￥ 元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。 三、我本人履行保证责任的方式：当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时，我本人将在收到你方索赔通知

6、之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任，我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。 四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1计算，并赔偿由此给你方造成的损失。 五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述出具分离式保函协议项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。 六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承

7、担相应法律责任： （1） 个人身份证复印件； （2） 个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他； （3） 个人财产清单及权属证明文件复印件； （4） 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。 保证人： 日期： 年 月 日 担保保证书 篇三 致：xxxx担保有限公司 根据贵公司与xxxxxxxx有限公司(下称委托人/借款人)签署的编号为xxxxxxxxxxxxxx号的委托担保协议书，贵公司为委托人/借款人向xx银行xx分行(债权人/受益人)所申请的期限为x年 金额为 人民币 (币种)xx万元的贷款(贷款/工程/其他)提供贷款(贷款/履约/其他)担保。 本人xxx应借款人/委托人

8、的请求，愿意以反担保保证人(以下简称反担保人)的身份向贵公司提供无限连带责任保证反担保，现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证书，并做如下保证： 本反担保保证书所担保的债权种类为：依据委托人/借款人与贵公司签订的委托担保协议书中约定，由贵公司为委托人/借款人向债权人/受益人提供的金额为人民币 (币种)xx万元的 贷款(贷款/工程/其他)担保而对委托人/借款人享有的债权。具体的内容以委托人/借款人与债权人/受益人签订的合同或协议以及贵公司与债权人/受益人签订的保证合同或保函之约定为准。 担保保证书 篇四 被担保人与xxxxxx纠纷一案中，依据中华人民共和国民

9、事诉讼法第92条、第93条之规定，担保人自愿以xxxxxx作为本案原告申请财产保全的担保，并承担由此而引起的一切法律后果，特此担保。 此致 人民法院 担保人：xxxx xx年xx月xx日 备注： 1、如用车辆担保，须提交车辆行驶证正副本、车身照片、担保人身份证或营业执照复印件。 2、如用房屋担保，须提交房屋产权证原本及担保人身份证或营业执照复印件，另在担保书上注明房屋的位置及房产证号码。 3、担保人提供的担保财产应与财产保全申请书申请查封的财产数额等额。 担保保证书 篇五 中国投资担保有限公司： 兹授权下列人员为我方代理人，向贵公司办理政府采购融资贷款担保事宜： 姓 名 年 龄 性 别 工作单位 职 务 电 话 委托单位： (印章) 法定代表人： (签名或盖章) 年 月 日 6