2023年监理工程师之水利工程目标控制高分题库附答案.docx

《2023年监理工程师之水利工程目标控制高分题库附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师之水利工程目标控制高分题库附答案.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年监理工程师之水利工程目标控制高分题库附精品答案单选题（共80题）1、弧形闸门安装中，埋件的止水座基面至弧形闸门外弧面的间隙公 差应不大于（）mmoA. 2B. 3C. 4D. 6【答案】 B2、下列关于质量保证金说法正确的是（）oA.承包没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的保证保证金，无需延长缺陷责任期B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的 费用C.缺陷责任期满14d,发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】 D 3、在水利工程建设中，（）对参建各方具有监督的职能。不少于（）个

2、。A. 3B. 4C. 5D. 7【答案】 c26、某水利工程竣工验收后达到设计标准并在一定时间内保持正常 应有的正常水平为该产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】 B27、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终 产品的要求又非常明确的建设项目的是（）oA.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】A28、下列为缩短工期而采取的措施中，属于技术措施的是（）A.增加劳动力和施工机械的数量B.实施强有力的调度C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D29、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A

3、.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业 务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A30、下列（）是对项目质量起决定性作用，是项目成败关键。A.可行性研究报告B.项目建议书C.初步设计D.根据可行性研究报告做出的决策【答案】D31、根据水利水电工程标准文件通用合同条款，监理人出具进 度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或

4、接受了承包人完成的该部分工作【答案】D32、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性, 使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A33、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A34、关于计量工作方式的说法，错误的是（）。A.承包人在监理人监督的情况下进行计量占用的监理人员较少B.监理人与承包人联合进行计量可以减少计量与计量结果确认的时 间，也能保证计量的质量C.采用监理人员监督承包人计量方式的，监理人只需加强对最终计 量的管理D.监理人与承包人共同进行计量的，最后应

5、当由发包人或总监理工 程师审批【答案】C35、发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最 长不超过（）年。A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】B36、对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响工 程正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故是（）。A.重大质量事故B. 一般质量事故C.特大质量事故D.较大质量事故【答案】 D37、下列关于材料预算价格的说法中，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地） 的出库价格B.材料预算价格一般包括材料原价.运杂费.运输保险费3项C.从工地的材料总库运到分仓库所发生的场内运杂费应计入材料预 算价格D.

6、从工地分仓库到各施工点的运杂费在材料预算价格中不予计算【答案】 B38、质量控制的对象是（）。A.过程B.建筑主体C.材料构件D.节点39、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使 用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单 位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使 用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量 检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D40、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案

7、】C41、时标网络计划宜按（）时间编制。A.最早B.平均c.最晚D.固定【答案】 A42、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引 起的伤亡事故，是指的（）oA.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】 B43、根据水利工程施工监理规范（SL288-2014）,关于监理机构 在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B44、某隧洞工程长3500m,在项目划分时，500n

8、l为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m,在质量评定时，最后还余有75m,应该（ ）oA.单独划成一个分部工程B.归到上一个分部工程C.归到下一个分部工程D.不再作划分【答案】 B45、某建设工程向银行贷款500万元，年利率为6%,贷款3年， 按复利每半年计息一次，则到期后应付贷款利息为（）万元。A. 90. 00B. 95. 51C. 97. 03D. 109. 26【答案】 C46、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.招标人应填写工程量清单报价表的内容B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主 填

9、写D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B47、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量 方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B48、下列方案经济评价指标中，属于动态评价指标的是（）A.资产负债率B.利息备付率C.内部收益率D.投资收益率【答案】C49、既是承包人组织建设工程实施的重要文件，也是监理人进行进 度控制的依据，还是处理有关合同问题重要依据的是（）。A.招标文件B.监理大纲C

10、.合同进度计划D.施工组织设计【答案】 C50、下列方法中不属于索赔计算方法的是（）A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法【答案】 D51、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】 C52、提出对整个拟建项目的总体构想，是项目建设阶段最初阶段的 工作是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.设计阶段A.项目发包人B.监理人C.政府质量监督部门D.承包人【答案】C4、工程施工投标文件由()投标文件和技术标投标文件两部分 组成。A.质量标B.安全标C.商务标D.造价标【答案】C5、发包人因工程质量有异议，拒

11、绝办理竣工结算的，已竣工未验收 但实际投入使用的工程，其质量争议按()执行。A.合同约定B.检测鉴定机构的检测结果C.单价合同D.法院裁决【答案】 A53、在机电及金属结构设备安装中，（）要做好安装过程的质量 监督与控制，对安装过程中的每一个工序、单元、分部工程和单位 工程进行质量检查验收。A.建设单位B.监理单位C.安装单位D.供货单位【答案】 B54、在总价合同中，由于物价上涨而使工料成本增加，按合同规定 可以对合同总价进行相应的调整的合同形式称为（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.包干总价合同D.固定工程量总价合同【答案】 B55、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（）

12、均应 填报。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】A56、项目作出投资决策后，控制项目投资的关键就在于。A.设计B.监理C.施工D.运营【答案】 A57、CPM是用作业的工期和逻辑关系来计算（）。A.进度日期B.关键路径C.总浮时参数D.自由浮时参数【答案】 A58、弧形闸门安装中，埋件的止水座基面至弧形闸门外弧面的间隙公差应不大于（）川飞A. 2B. 3C. 4D. 6【答案】 B59、喷射混凝土抗压强度保证率在（）及以上。A. 30%B. 50%C. 60%D. 85%【答案】D60、由于工程项目质量具有（）特点，工程质量控制应以预防 为主，防患于未然。A.形成过程的复杂性

13、B.波动性大C.质量隐蔽性D.终检的局限性【答案】D61、混凝土单体横截面积小于（）m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对孔洞回填的混凝土也不予计量。A. 0.2B. 0. 5C. 0. 1D. 0. 6【答案】c62、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地） 的出库价格B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运 输保险费C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参 与取费D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算 价格中不予计算【答案】C63、保证大坝具有足够

14、的抗地震能力、防火等级为工程产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D64、在工程网络计划中，工作B的最早开始时间为第0天，其持续 时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为 第10天、第15天和第13天,则工作B的最迟开始时间为第（ 天。A. 13B. 10C. 5D. 15【答案】C65、下列索赔中，应由发包人承担的是（）oA.承包人违约造成工程暂停而产生的费用和工期延误B.不可抗力的自然因素导致的工程暂停施工而产生的费用C.承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停时工而产生的工期延 、口I天D.承包人擅自暂停施工而产生的费用和工期延误【答案】B 66

15、、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织 管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）oA.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】 D67、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（）应负责在 现场工程设备的接收工作。A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】 C68、在项目划分时，具有独立施工条件或独立使用功能的建筑物为 一个（）。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.单元工程【答案】 C69、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】 D70、在工程计量中，对承包人应提交的

16、资料，监理单位应在（） 中明确。A.监理规划B.监理实施细则C.监理大纲D.监理合同【答案】 B71、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以的事故属 于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B72、某技术方案的设计年产量为8万件，单位产品销售价格为100 元/件，单位产品可变成本为20元/件，单位产品营业税金及附加为 5元/件，按设计生产能力生产时，年利润为200万元，则该技术方 案的盈亏平衡点产销量为（）万件。A. 5. 33B. 5. 00C. 4. 21D. 4. 00【答案】A73、对现场工艺试验质量控制时，当出现必要情况，（）组织相 关单位及有

17、关专家共同观察工艺试验过程并研究确定工艺参数。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】B74、人们对建设项目质量重要性的高度概括，是指的（A.以人为核心B.百年大计，质量第一C.坚持预防为主D.科学、公平、守法【答案】B75、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时 段内的监理人服务费用，由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同【答案】A76、对于分解对象描述正确的是（）。A.对于高层次的分解对象可粗略分解B.逐级往下，层次越低，宜分解越粗C.一般对持续时间和资源容易估算准确的简单工作内容，分解应细 致D.对于高层次的分解对象，只需考虑分解后工

18、作的持续时间的准确 性【答案】77、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计 划属于（）oA.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】C78、发包人编制控制性进度计划的基础是（）oA.建设工期B.批复的建设工期C.要求工期D.批复的要求工期【答案】B79、A工作后有紧后工作B、C,它们的持续时间分别为5d、4d和6d ； BC工作最迟完成时间分别为25d和23d,则A工作的最迟开始 时间为（）。A. 4dB. 8dC. 12dD. 16d6、CPM是用作业的工期和逻辑关系来计算（）oA.进度日期B.关键路径C.总浮时参数D.自由浮时参数【

19、答案】 A7、根据水利工程施工监理规范（SL288）下列情形中，监理机构 可以签发暂停施工指示，并抄送发包人的是（）oA.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量和安全的暂停施工C.承包人未经许可进行主体工程施工时，改正这一行为需要的局部 停工D.承包人发生了合同约定的违约行为，且未按照监理机构指示纠正 其行为【答案】C8、根据水利工程质量事故处理暂行规定，发生（发现）较大、 重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向所规定的单位写出书面报告。A. 4【答案】 C80、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（） 负责组织实施。A.设计单位B.施工总承包C.

20、项目法人D.监理人【答案】 C多选题（共40题）1、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。A.项目负责人的质量控制B.政府的工程质量控制C.发包人的质量控制D.监理单位的质量控制E.勘测设计单位的质量控制【答案】 BCD2、执法人员余某在查获一批走私的文物时，将其中一贵重文物未登 记在册，而是私自扣下。之后，单位里欲提拔正处级干部，余某知 道领导吴某喜欢古董，便将该文物送与吴某以便获得吴某的提拔。吴某明知该物品为查获赃物，仍予以接受。关于本案，下列说法错误的一项是：A.余某的行为触犯贪污罪、行贿罪B.吴某的行为触犯贪污罪、受贿罪C.对余某的行贿罪与贪污罪，应数罪并罚D.对吴某的受贿罪

21、与贪污罪，应数罪并罚【答案】D3、根据水利建设项目后评价管理办法（试行）（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。A.社会影响评价B.环境影响评价C.财务评价D.运行管理评价E.建设实施评价【答案】D4、合同之债的法律适用同时涉及其他方面的法律适用，综合涉及 意思自治原则。根据我国有关法律规定，关于涉外民事关系的法律 适用，下列哪些领域采用当事人意思自治原则？（）A.合同B.侵权C.不动产物权D.诉讼离婚【答案】AB5、项目法人编制的保证安全生产的措施方案应包括（）。A.安全生产管理人员培训B.安全生产管理机构及相关负责人C.安全管理考核制度D.安全生产的有关规章制度

22、制定情况E.工程度汛方案、措施【答案】BD6、马克思主义法学认为，法律的产生是一个长期的社会历史的过程, 有其独特的发展规律，这些规律主要表现在下面哪些方面？（）A.法律的产生经历了从个别调整到规范调整的发展过程B.法律的产生经历了习惯到习惯法，再由习惯法到制定法的发展过 程C.法律的产生经历了法律与宗教规范、道德规范的浑然一体到法律与宗教规范、道德规范的分化、法律的相对独立的发展过程D.法律的产生经历了从一般规范性调整到法的调整的发展过程【答案】ABCD7、下列投资方案经济效果评价指标中，不属于盈利能力分析指标的有（）A.财务净现值B.投资收益率C.流动比率D.资产负债率E.借款偿还期【答案

23、】 CD8、国际贸易术语解释通则从性质上讲属于下列哪项？()A.国际商业惯例B.国际公约C.联大的规范性决议D.国内立法【答案】 A9、外国法人的认可，即内国对外国法人的法律人格的认许。关于外 国法人认可制度，下列哪些表述是正确的？()A.概括认可制采用内国对属于某一外国之特定的法人概括地加以认 可B.特别认可采用内国对外国法人通过特别登记或批准程序加以认可C.我国对外国法人的认可属于一般认可制D.我国对外国法人的认可属于特别认可制【答案】 ABD 10、适用于资金需求大，偿债能力较强的建设项目的债务筹资方式有（）。A.政策性银行贷款B.国际金融组织贷款C.银团贷款D.企业债券E.融资租赁【答

24、案】 CD11、发生质量事故，必须坚持（）原则。A.事故原因不查清楚不放过B.事故损失没有统计清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.整改措施没有落实不放过E.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】 AC12、下列哪些属于国际经济法的调整对象？（）A.一国外贸管理机关对本国外贸公司的管理关系B.跨国银行的法律管制C.东道国和跨国银行的母国对跨国银行海外分支机构的设立及经营活动的法律管制D.跨国税收关系13、下列关于期间说法正确的选项是：A.甲因盗窃罪被判有期徒刑三年，2016年5月1日刑期届满，因4 月30日至5月2日为五一假期，执行机关应于5月3日依法释放甲 B.乙于2016年3月

25、1日收到一审法院判决，因不服判决，于3月 11日17时通过邮局向二审法院提起诉讼，装有上诉状的挂号信上 邮戳时间是3月11日20时，挂号信于3月15日9时寄至二审法院, 据此，乙行使上诉权没有过期C.被告丙因不可抗拒的原因，无法在法定的期限内行使上诉权，有 权提出恢复期间的申请，经法院查证属实后，应当决定准许D.丁放火案，先由M法院管辖，后依法改变为N法院管辖，N法院 的办案期限从M法院依法改变管辖之日起计算【答案】B14、姜某因大量贩卖假冒知名品牌皮包被公安机关逮捕，其亲属立 刻聘请该领域著名律师许某为其代理。下列各项要求当中，许律师 不可以答应的是下列哪一或哪些？()A.姜某朋友熊某希望可

26、以和许律师一道会见姜某B.姜某外甥希望许律师在会见姜某时为其带去人民币2万元C.姜某妹妹希望许律师在会见时顺便为其捎去衣服两件D.姜某哥哥得知承办此案的万检察官是许律师的大学同学,希望许律 师代为疏通15、下列关于盗窃罪的认定，说法正确的一项是：A.甲唆使一10岁的小男孩到金店盗窃，小男孩将一串金项链（价值 3万）带出店外，尚未交到甲的手上时，被店员发现并抓获。由于 甲尚未取得项链，因此应成立盗窃罪的未遂B.乙见张某拿一新款的苹果7S,便起占有之念。于是向张某借打电 话，边打边借口 “信号不好”而向门外移动，趁张某不注意溜走。 乙成立诈骗罪。C.丙在火车上趁身边的乘客熟睡，在下车之际将该乘客放

27、置在行李 架上的皮箱一并拿走，丙的行为属于“扒窃”D. 丁潜入他人家中盗窃，但分文未得。虽然刑法规定了 “入户盗窃” 这一行为类型，丁依然只成立盗窃罪的未遂【答案】 D16、建筑材料或工程设备应当符合（）。A.材料出处明确B.有产品质量检验合格证明C.有中文标明的产品名称、生产厂名和厂址D.工程设备应有产品详细的使用说明书E.有中英文的详细产品功能说明书【答案】BCD17、监理机构在工程施工过程中的质量控制方法包括（ ）oA.巡视B.旁站C.见证取样D.平行检验E.施工试验室的检查【答案】ABCD18、由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，主要履行的职责包括（）oA.贯彻落实国家有关安全生产的

28、法律、法规等B.制定项目安全生产总体目标及年度目标安全生产目标管理计划C.组织制定项目安全生产管理制度D.组织编制安全考核制度E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ABC19、IS09000系列标准中，其核心组成部分包括（）oA.IS09000B.IS09001C. IS09003D. IS09004E. IS09011【答案】 ABD20、工程质量要求主要包括（ ）oA.工程合同B.现场签证C.设计文件D.技术标准规范的质量标准E.工程变更【答案】 ACD21、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务 有（）。A.参加工序质量抽检工作B.检查施工现场工程建设各方主体质

29、量行为C.检查工程实体质量D.监督质量标准的执行情况E.监督工程质量验收【答案】 BCD22、下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）oA.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项 目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按水利基本建设项目竣工财务决算编制规程执行【答案】 ABD23、关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进 行控制，需确保（）oA.不合格设施不使用，B.不合格过程不通过C.不

30、安全行为不放过D.责任人员未处理不放过E.整改措施未落实不放过【答案】 ABC24、张某经营一家小饭馆，经常用地沟油炒菜，被法院以生产、销 售有毒有害食品罪判处5年有期徒刑，法院可以根据张某的犯罪情 况和预防再犯罪的需要，同时决定张某在刑罚执行完毕一定期限内 禁止从事食品生产、销售的行业。据此，下列说法错误的一项是： A.职业禁止是一项非刑罚措施B.如果张某被法院裁定假释，则职业禁止的期限从假释之日起计算 C.如果法院决定张某在4年内不得从事该行业，则张某实际上9年 内均不得从事该行业D.违反法院关于职业禁止的决定，情节严重的，以妨害公务罪定罪C. 24D. 48【答案】D9、参与工程项目建设

31、的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管 理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D10、下列各项中，属于环境保护工程独立费用的是（）oA.固体废物处置B.环境保护设备C.环境监理费D.环境监测仪器设备【答案】C 1LOC曲线的特点是（）。A.先降后升B.总是单调下降处罚【答案】 D25、下列属于按抽取样本的次数分类的有（）oA.预防性抽样检验B.一次抽样检验C.多次抽样检验D.监督抽样检验E.序贯抽样检验【答案】 BC26、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。A.偿债备付率B.总投资收益率C.投资回收期D.利息备付

32、率E.净年值【答案】 AD27、水利水电工程标准施工招标条件（2009）的通用条件规定， 工程变更按下列原则确定其单价或合价：（）oA.合同工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的 单价B.若合同工程量清单中无适用于变更工作的项目时，可用清单中类 似项目的单价并加以修正C.本合同工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，应由监 理人与发包人和承包人协商确定D.由监理人提出适当的变更价格，报发包人执行E.由承包人提出适当的变更价格，报监理人批准【答案】ABC28、下列关于项目债务资金的说法，正确的有（）。A.资金在使用上具有时间性限制，到期必须偿还B.资金成本一般比权益资金高，但不

33、会分散投资者对企业的控制权C.银行资金的发放和使用遵循效益性、安全性和流动性的原则D.银团贷款主要适用于资金需求量大、偿债能力较强的建设项目E.外国政府贷款一般都限定用途【答案】ACD29、项目可行性研究主要对（）等多方面进行进一步的调查研 究。A.技术B.经济C.社会D.征地E.环境【答案】ABC30、提高设计经济合理性的方法手段有（）。A.设计方案优选B.标准设计C.限额设计D.价值工程E.设计招标【答案】ABCD31、IS09000系列标准中，其核心组成部分包括（）oA.IS09000B.IS09001C.IS09003D.IS09004E.IS09011【答案】ABD32、将应判为不合

34、格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。A.第一类错误判断B.第二类错误判断C.承包人风险D.用户的风险E.第三方风险【答案】BD33、全面质量管理的基本观点有()oA.质量第一B.重视统计量工作C.用户至上D.预防为主E.用数据说话【答案】ACD34、甲乙两国是关系一直紧张的邻国，甲国曾多次出动空军非法轰 炸乙国境内的军事目标。一甲国注册的承担甲丙两国航班飞行的民 航机一日因天气原因偏离航线，误入乙国境内。甲乙丙三国均为国际 民航组织的成员国。甲乙之间没有双边的航空或航线协定。下列哪 项是正确的？()A.乙国有权要求该民航机立即离开乙国的领空B.在该民航机载客不明的情况下，乙国有权对其

35、使用武器，将其击 落C.乙国无权要求位于其境内的该民航机在其指定安全地点降落D.该民航机在顾及安全的情况下可自行飞人乙国领空【答案】35、关于我国刑法中的数罪并罚的理解，说法错误的一项是：A.甲犯A罪判处管制1年，犯B罪判处拘役5个月，犯C罪判处有 期徒刑3年，数罪并罚的结果是，先执行3年的有期徒刑，再执行 1年的管制B.甲犯A罪判处有期徒刑2年，缓刑3年。缓刑1年后，发现甲在 一审判决前尚犯有B罪，应判处3年有期徒刑。对此，应首先撤销 缓刑，将A罪的2年与B罪的3年，在3年以上5年以下确定最终 的宣告刑C.甲犯A罪判处没收财产，犯B罪判处罚金，对甲只判处没收财产, 罚金刑被吸收D.甲犯A罪判

36、处5年有期徒刑，服刑2年后又实施了 B罪，被判处 3年有期徒刑。对此，应在3年以上6年以下确定最终的宣告刑【答案】C36、关于爆破施工安全的规定，正确的有（）。A.地下相向开挖的两端在相距15m以内时，放炮前必须通知另一端 暂停工作，退到安全地点B.装药时，严禁将爆破器材放在危险点或机械设备和电源火源附近C.爆破工作开始前，必须明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时 间和信号D.爆破材料在使用前必须检验，凡不符合技术标准的爆破材料一律 禁止使用E.地下井挖洞室内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时，禁止进行爆破作业【答案】BCD37、根据宪法和法律，我国国家机关的个人负责制是指下列哪些？（）A.由

37、首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制B.民主集中制的一种运用方式C.由单位首长说了算的法律术语D.由单位第一把手对其员工行为承担一切责任的制度【答案】AB38、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包人/监理人的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD39、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】 ABCD40、作为我国工程管理体系中最基础的部分，对于确保工程质量也是至关重要的，是指的（）oA.监理人的质量保证体系B.分

38、包人的质量保证体系C.建设单位的质量保证体系D.设计人的质量保证体系E.承包人的质量保证体系【答案】C.总是单调上升D.先升后降【答案】 B12、项目的国民经济评价是从（）的角度，评价项目在宏观经 济上的合理性。A.国家经济整体利益B.资源合理配置C.经济效益D.社会影响【答案】B13、建立质量第一，用户第一的观点属于（）体系。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.工作保证子体系D.劳动保证子体系【答案】A14、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（） 审批。A.国家发展改革委B.水利部或委托流域机构C.省级水行政主管部门D.国务院【答案】 A15、以下关于承包人提供的材料和工

39、程设备的质量控制的说法，错误的是()oA.承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程 设备承包人应对其采购的材料和工程设备负责B.承包人应按通用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货 人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理机构审批C.承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准D.对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理机构进行检 验和交货验收【答案】 B16、某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款 时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%, 建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，

40、建设期利息为()万元。A. 12. 00B. 120. 00C. 54. 72D. 42. 72【答案】c17、监理人在发出开工通知前应获得()同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C18、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为()。A. 5%B. 7%C. 9%D. 10%【答案】D19、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于()。A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值 C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值 D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总

41、时差之和的最小值【答案】 D20、施工质量控制应以控制（）为基本出发点。A.人的因素B.机械的因素C.材料的因素D.环境的因素【答案】A21、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据水利水电工程标 准文件中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）oA.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】D22、下列选项中，不属于概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.联合会审法C.查询核实法D.专家评价法【答案】D23、对承包人提出的新工艺，监理机构应提请项目法人组织()及有 关专家对工艺试验成果进行评审认定。A.检测单位B.监督单位C.设计单位D.勘察单位【答案】C24、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工 作的完成节点为关键节点，则该工作()oA.为关键工作B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B25、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量