岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探环境现状监测项目合同.docx

《岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探环境现状监测项目合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探环境现状监测项目合同.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探环境现状监测项目合同工程名称：工程地点：合同编号：勘察证书等级:发包人：勘察人：签订地点：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:勘察人:发包人委托勘察人承担环境水文地质勘察及地下水环境现状 监测项目任务。根据中华人民共和国民法典及国家有关法 规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确 保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同， 共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：环境现状监测项目1. 2勘察地点：1.3 勘察规模、特征：1.4 工程勘察任务（内容）与技术要求：监测过程及结 果符合国家及行业

2、现行相关标准、规范等要求，确保成果资 料完整、真实准确、清晰有据，并出具合法有效的监测报告。1.5 勘察工作范围及需提交的成果：完成相关资料搜集、 监测井点终孔维护、抽水试验、渗水试验、浸溶试验、水质分 析、水位监测、技术工作等，详见附件。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2. 1提供工程勘察任务技术要求和工作范围区域位置示意图。2.2提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标 与标高资料。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负 责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料捌份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和

3、收费标准及支付方式4. 1开工及提交勘察成果资料的时间4. 1. 1本工程的勘察工作定于20年 月开工,20年 月提交勘察成果中间报告，20年 月提交勘察成果资料,由于发包 人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同 第六条规定办理。4. 2收费标准及支付方式4.2. 1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 综合全费用总价包干元(大写：人民币万元整)计取费用。4.2.2 (1)监测现场工作完成，调查报告编制完成后支付 合同总价 %o(2)环评报告评审通过，获得管理部门环境影响评价批复 后支付剩余合同总价的%O(3)付款方式：o第五条：发包人、勘察人责任5. 1发包人责任5. 1. 1

4、发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘 察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5. 1.2工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察 人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明, 并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5. 2勘察人责任5.2 . 1勘察人应按技术规范、标准、规程和发包人的任务委 托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量 合格的勘察成果资料，并对其负责。5.3 .2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人 应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人物理补 充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；

5、 或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人出应负 法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度 向发包人支付赔偿金。第六条：违约责任6. 1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能 满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.2 发包人未按合同规定时间（日期）支付勘察费，每超 过一日，应偿付未支付勘察费千分之一逾期违约金。6.3 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察 成果资料，延误工期每天扣款元，扣款按累进法计算。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致， 签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其他约定事项：第九条：本合同履行中发生争议，发包人、勘察人应及时 协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不 成时，发包人、勘察人同意由 仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。本合同一式 份，发包人执一份、勘察人执份。发包人名称：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）经办人：勘察人名称：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）经办人：