2023年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案.docx

《2023年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案.docx（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年监理工程师之合同管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共80题）1、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交 易B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的 物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最【答案】D2、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）oA.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规

2、定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】【答案】A25、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。A.动物实验B.随机对照C.临床试验D.类实验E.人体试验【答案】B26、根据标准施工合同，关于承包人施工安全责任的说法，正确 的是（）oA.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A27、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理 由，又可作

3、为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。A.发包人原因导致施工暂停B.法规变化引起成本增加C.不利的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】A28、根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）oA.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【答案】D29、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买 方支付（）违约金A. 0. 08%B. 0. 5%C. 0. 8%D. 1.0%【答案】 A30、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，下列关于试车 组织责任的说法中，正确的是（）。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采

4、购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C31、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D32、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员 中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建 筑工程（）oA. 一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】B 33、下列食物中脂肪含量较低的是（）。A.坚果B.水

5、果C.淀粉D.菌藻类E.谷类【答案】 B34、工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，勘察项目必须 招标的规模标准是单项合同估算价超过（）万元。A. 50B. 100C. 200D. 1000【答案】 A35、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工 中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据施工合同标准文本，承包商对此指示（）oA.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D36、（）以后承包人就失去索赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书

6、【答案】D37、下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以 不进行设计招标。A.能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.建筑功能有特殊要求的C.主要工艺.技术采用不可替代专利.专有技术的D.涉及国家安全.国家秘密，而不适宜公开招标的【答案】C38、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构【答案】B39、采用FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。A.合同工期B.竣工日期C.施工期D.合同有效期【答案】A40、根据标准设计施工总承包招标文件

7、中的合同条款及格式, “发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试【答案】 A41、关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的是()OA.适用于工期在24个月以内一般没有调价条款，合同履行期间不 考虑市场价格变化调整合同价款B.工期24个月以上的施工合同，应设置调价条款C.工程量清单中总价支付同样适用于调价公式D.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源，应以基准日的价格为准【答案】 D42、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？（）A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0. 8%B.石材中

8、的含放射性物质应符合行业标准的规定C.石板的弯曲强度不应小于8. OMPaD.石板的厚度不应小于20mm【答案】 D43、FIDIC施工合同条件对某项工作规定的费率或价格可以加以 调整的条件包括（）oA.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变 动超过1%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0. 1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】44、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）oA.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件【答案】 A45、根据标准施工合同，关于暂估价的说法

9、正确的是（）。A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】 D46、关于透水地面的做法，错误的是（）A.采用透水性地面砖B.采用透水性混凝土块状面层C.采用灰土夯实垫层D.采用砂石级配垫层【答案】47、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款, 承包人的施工安全责任是（）oA.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C48、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工， 合同中没有规定土建承

10、包人有配合安装的义务。工程师为避免施工 的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失， 由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.承包人承担，工期不可顺延C.承包人承担，可以顺延工期D.发包人承担，不批准顺延工期【答案】A49、根据标准施工合同，监理人征得发包人同意后，应在开工日 期（）天前向承包人发出开工通知。A. 7B. 14C. 21D. 28【答案】A50、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B51、根据标准设计施工总承包合同，工程实

11、施中应给予承包人延 长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】B52、根据标准施工合同，监理人征得发包人同意后，应在开工日 期（）天前向承包人发出开工通知。3、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人OoA.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】 B4、可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（） 承担。A.业主B.承包商C.分包商D.监理人【答案】A5、 “不利气候条件”对施工的影响属于（

12、）应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人A. 7B. 14C. 21D. 28【答案】 A53、简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术 相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A. 6B. 12C. 18D. 24【答案】 B54、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在 收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支 付合同价格的（）A. 20%B. 30%C. 50%D. 60%【答案】D55、（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该 动产作为债权的担保。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.义务质押【答案

13、】A56、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）A.设计方案最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔【答案】C57、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理 由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。A.发包人原因导致施工暂停B.法规变化引起成本增加C.不利的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】A58、招标投标法规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需 的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日 起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A. 7B. 10C. 14D. 20【答案】D59、

14、（2020年真题）根据标准设计施工总承包招标文件，关于采 用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】A60、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B61、根据标准施工合同，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）oA.应当拒收B.可以拒收C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费D.不得拒收，要求

15、发包人支付该材料增加的保管费【答案】D62、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验【答案】A 63、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文 件后28天内完成核查B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包 人完成的该部分工作C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度 应付款D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的 相应金额【答案】D64、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当 知道撤销

16、事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。A.半年B. 一年C.两年D.三年【答案】 B65、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包 人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全 天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此 造成的承包人损失应由0。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延【答案】A66、工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。A.合同条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】B67、ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6

17、个不同的合同计价模式，选项E表示的合同类型是（）oA.带有分项工程表的目标合同B.带有工程量清单的目标合同C.成本补偿合同D.管理合同【答案】C 68、下列描述中不属于资格评审的是（）oA.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求【答案】C69、建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的 是（）A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批 准C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用 由勘察人自行承担D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部 门规定恢复临时占地。【答案】

18、A70、联合体资质等级的确定（）oA.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】C71、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，承包人向发包 人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为（）。A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天B.提交工程竣工验收报告后28大C.移交工程后14天D.通过工程竣工验收后14天【答案】A72、设计施工总承包合同中，由于由承包人提出设计的初步方案和实 施计划，因此清单价格费用的总和为（）oA.实际合同

19、价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】B73、关于评标专家的说法，正确的是（）oA.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】D74、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费 用均已包含在报价是（）oA. FOB 价B. FCA 价C. CIF 价D. CIP 价【答案】 A75、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以 施工企业名义采购材料的行为属于（）0A.职务代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理【答

20、案】 D76、设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对 设计文件不审批，发包人应按合同规定（）A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费【答案】A77、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。A.开始进行竣工检验日B.发包人组织竣工验收日C.验收组通过竣工验收日D.承包人提交竣工验收报告日【答案】D78、（2017年真题）根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设 计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做 法是（）oA.事先征得监理人同意，并通知设计人B.

21、事先征得监理人同意，并通知发包人C.事先征得设计人同意，并通知监理人D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】【答案】B6、根据FIDIC施工合同条件，工程师在收到索赔是报告或证明 资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它 期限内，做出回应。A. 14 天B. 28 天C. 42 天D. 56 天【答案】C7、按照建设工程施工合同规定，（）在施工过程中负责管理施工 控制网点。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】A8、膨胀蛭石的最高使用温度是（）。A. 600 700C0B. 800 900C0C. 1000 1100C079、根据标准施工合同，不利气候条件属于（）的

22、风险。A.承包商B.发包商C.监理方D.发包商与承包商共同承担【答案】A80、采用FIDIC设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）oA.自开工日期起至当月的月底止B.自材料设备进场起至当月的月底止C.自合同签订之日起至当月的月底止D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止【答案】A多选题（共40题）1、建设工程勘察合同中合同价款的（）,在专用合同条款中约定。A.确定方式B.金额C.支付方式D.调整方式E.风险范围划分【答案】AD2、依据FIDIC的施工合同条件规定，仅给予承包人工期和费用 补偿而不补偿利润的事件有()A.延误移交施工现场B.

23、不可预见的外界条件C.施工遇到文物和古迹D.后续法规的调整E.不可抗力事件造成的损害【答案】BCD3、根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人签署的 质量保修书的主要内容应包括()。A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式【答案】AB4、按照FIDIC的施工合同条件规定，工程施工的竣工日可能为0A.工程师颁发接收证书之日B.实际通过竣工检验之日C.接收证书中确认的工程竣工之日D.工程实际移交之日E.业主提前占用工程之日【答案】C5、下列属于合同法律关系客体中“物”的是（）。A.借款合同B. 土方开挖C.专利权D.施工安装

24、E.建筑设备【答案】A6、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于预付款担保 金额的说法，正确的有（）.A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递 减C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款 金额D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付 证书中扣除的金额E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同【答案】AB7、下列法人中，属于特别法人的有（）。A.某大学B.京东股份有限公司C.阿里哥哥公司D.工商行政管理局E.村委会【答案】D8、根据标准施工合同，承包人的管理中属于质量检查的内

25、容的 有（）。A.质量检查制度B.材料和设备的检验C.施工部位的检查D.现场工艺试验E.规范施工作业的操作程序【答案】BCD9、在大型工程设备的采购招标中，没有实质性响应招标文件的情形 有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标保证金金额不足B.投标保函的有效期不足C.资格证明文件不全D.单价计算的结果与总价不一致E.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致【答案】 ABC10、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）oA.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】 ACD11、以下对索赔的表述中，正确的是（）。A.索

26、赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告（应该是提交索赔意 向）D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定【答案】 AD12、根据标准施工总承包招标文件，关于竣工验收管理的说法, 正确的有（）oA.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验 收申请报告C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同 相同E.经验收合格的工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证

27、书【答案】 CD13、下列关于合同附件格式，说法正确的有()。A.合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函B.合同协议书中包括了签约合同价C.预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效D.履约保函担保方式采用无条件担保E.预付款担保采用有条件担保【答案】 ABCD14、关于抵押的说法，正确的有()A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转 让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押【答案】AD15、根据标准施工合同，关于预付款担保说法正确的有（）。A.

28、担保方式采用有条件担保形式B.担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.担保金额与履约担保相同D.当发包人在工程进度支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应 递减E.要保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则【答案】BD16、根据FIDIC施工合同条件，关于争端避免/裁决委员会 （DAAB）的说法正确的是（）oA. DAAB由业主和承包商双方在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人 至三人组成C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为 最终的对双方有约束力的决定D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方仍具

29、有约 束力，直至该决定在双方友好解决或仲裁后做出修改E.在着手仲裁前，争端双方不必争取以友好协商的方式解决争端【答案】ACD17、标准施工合同中，可以给承包人顺延合同工期的情形有（）。A.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性B.未按合同约定及时支付预付款、进度款C.施工中遇到不利的气候条件D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人指示承包人暂停 施工E.为了环境保护的需要，按照政府文件要求暂停施工【答案】 ABD18、（2014年真题）合同法律关系的客体有（）。A.物B.行为C.义务D.权利E.知识产权【答案】 AB19、建设工程一切险的被保险人可以包括（）。A.业主B.总承包商C.

30、分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商【答案】ABCD20、勘察人应当根据。，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行 原位测试。A.架空线B.岩土条件C.设计要求D.勘察经验E.测试方法特点【答案】BCD21、（2018年真题）关于保证担保方式的说法，正确的有（）。2021版教材修改】A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】ABCD22、根据标准施工招标资格预审文件，不能作为资格预审申请人 的单位有（）。A

31、.本项目的代建人B.为本项目前期提供咨询服务的单位C.为本项目提供招标代理服务的单位D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的单位E.在资格预审过程中行贿的单位【答案】 ABC23、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准D.合同未约定的推荐性质量标准E.双方当事人共同封存的样品【答案】 AC24、根据标准施工合同，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有()oA.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任

32、期终止证书签发后进行D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准【答案】 BC 25、工程总承包合同履行中，尽管委托分包人的招标工作由承包人D. 1200 1300C0【答案】c9、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）oA.以评标价的高低比较投标书的优劣B.中标人一定是报价最低者C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式【答案】B10、（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保 证金的情形是（）oA.投标人在评标期间向外界透露投标报价信

33、息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】D11、材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（）。A.凭样品买卖的当事人应当封存样品B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的, 完成，发包人也不是分包合同的当事人，但为了保证工程项目完满 实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做出的规定包 括()oA.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人需将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准

34、和规模相适应，其资质 能力的材料应经监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合 同副本【答案】ABD26、下列关于设备采购合同中合同价格与支付的说法中，错误的是 ()。A.除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格包括卖方为 完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理 利润B.买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份 并经审核无误后14日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款 C.买方在收到卖方提交的所需全部单据并经审核无误后28日内， 向卖方支付合同价格的95%D.买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效 的

35、结清款支付函正本一份，并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%E.卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清 款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝【答案】 BC27、根据标准施工合同文本中对变更的规定，因不可抗力事件导致 的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。A.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.承包人的人员伤亡D.工程停工损失E.承包人的施工机械损失【答案】 AB28、卖方按合同约定交付全部合同设备后，应当同时提交的其他资 料包括（）oA.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量

36、合格证正本一份D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份E.设备材料的组成清单【答案】 ABCD 29、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）oA.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】 AC30、业主选择EPC合同多有考虑的内容包括()A.业主经验丰富，可以掌控承包商的整个项目质量B.期望工程总造价固定、不超过投资限额C.项目风险大部分由承包商承担D.期望工期确定，使项目能在预定的时间投产运行E.严格竣工检验以保证工程完工的质量，使项目发挥预期效益【答案】 BCD3

37、1、根据NEC工程施工合同，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的有()oA.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告B.承包商可以提出召开早期警告会议C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定D.雇主主持早期警告会议E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议【相关知识点新教材已删除】【答案】AB32、（2019年真题）根据标准施工招标文件的施工合同文本通 用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有（）oA.是否列入已标价的工程量清单B.是否在招标阶段已经确定的价格C.是否在合同履行阶段必然发生D.承包人是否必然获得支付E.是否包括在签约合同价内【答案】BCD33、在合同法律关

38、系的组成中，合同法律关系的内容包括（）oA.合同法律关系的主体B.合同法律关系的客体C.合同法律关系的权利D.合同法律关系的任务E.合同法律关系的义务【答案】C34、根据施工合同标准文本的规定，监理人依据工程项目的需 要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）。A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成B.更改部分工程的位置和尺寸C.增加部分合同中约定的工程量D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械， 完成新增加的工程【答案】 BCD35、通用条款中要求施工阶段进度付款申请单的内容包括（）。A.变更金额B

39、.索赔金额C.本次扣减的质量保证金D.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款E.截至本次付款周期末未实施工程的价款【答案】 ABCD36、邀请招标的缺点是（）。A.投标人及投标人的数量事先难以预计B.可能漏掉更具优势的单位C.评标工作量大D.招标人不熟悉某些投标人的情况E.不能实现充分竞争【答案】 B37、关于承包人提交最终结清申请单的说法，正确的是（）0A.承包人按通用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清 申请单B.质量保证金不足以抵减发包人损失时，承包人应承担剩余部分的 赔偿C.承包人对最终结清申请单内容有异议时，有权要求发包人进行修 正D.承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单E

40、.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提 交的最终结清申请已经监理人核查同意【答案】 B38、下列关于工程竣工日期的说法中，正确的是（）。A.竣工验收合格，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期B.竣工验收基本合格，以监理人复查承包人整修和完善工作达到了 要求时为竣工日期C.竣工验收不合格，重新验收合格后，当事人对实际竣工日期有争 议的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期D.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期E.发包人未经竣工验收擅自使用，施工合同对此未作约定时，以转 移占有建设工程之日为竣工日期【答案】 ACD39、客户/咨询工程师（单位）服务协议书（199

41、8年第3版、 2006年第4版、2017年第5版），又称白皮书适用于业主委托 工程咨询单位进行项目的（）等咨询服务合同。A.前期投资研究B.可行性研究C.工程设计D.招标评标E.运营服务【答案】ABCD40、工程设计投标的评比一般分为（）,评标委员会必须严格按照 招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。A.技术标B.经济标C.管理标D.合同标E.商务标【答案】视为拒绝购买C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之 一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时 买卖合同，【答案】B12、根据标准施工合同，承包人

42、向监理人递交索赔意向书的时效 是()。A. 7B. 14C. 28D. 30【答案】C13、根据合同法对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予 补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是() A.罚金B.利息C.赔偿金D.违约金【答案】D14、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。 A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承 担B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提 供技术服务D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成 功承担责任【答案】C15、

43、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款, 在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C16、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单 位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【答案】A17、依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是OoA.传真B.电子邮件C.登记D.信件【答案】C18、下列属于施工合同条件适用范围的是()。A.大型或较复杂的工程项目B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包C.重

44、复性的工程项目D.投资金额相对较小的项目【答案】A19、建设工程设计合同的有效期限为()A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】A20、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行 政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起()日内向有关行 政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。A. 10B. 14C. 16D. 24【答案】A21、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法， 正确的是()。【相关知识点新教材已删除】A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】