2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案).docx

《2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案).docx（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年监理工程师之合同管理通关题库（附答案）单选题（共80题）1、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式【答案】A2、（2019年真题）根据标准施工招标文件的施工合同文本通用 合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的 各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申 请报告后（）天内通知承包人。A. 28B. 30C. 56D. 60【答案】A3、根据标准施工合同，关于履约保函与预付款担保的描述正确B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【答案】B24、某工程的招标人具有编制招标文件和组织

2、评标的能力。下列关 于组织该工程招标的说法中，正确的是()。A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B25、保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不 明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。A. 1B. 3C. 6D. 12【答案】C 26、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分 功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加 和延误工期，则（）oA.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的

3、工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】A27、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是（）oA.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式 问题B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20 min内完成为宜D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况【答案】B28、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同 约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）0A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A29、关于合同转让的说法，正确的是（）A.债权人转

4、让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】A30、根据标准施工合同，订立合同时，应在专用条款内约定逾期 竣工违约金的（）。A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额【答案】D31、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述 中，不正确的是（）oA.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包 人要求”文件中有关内容的合理化建议书B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发

5、出 变更指示D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工 期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予 奖励【答案】 B32、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减 少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证 据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采 取的紧急措施【答案】D33、根据标准设计招标文件，工程设计投标文件在初步评审阶段 的评审内容是（）oA.形式评审、设计方案评审、报价评审B.

6、形式评审、资格评审、响应性评审C.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、设计方案评审【答案】B34、FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是()A.施工合同条件B.简明合同格式C.设计采购施工(EPC) /交钥匙工程合同条件D.设计一建造与交钥匙工程合同条件【答案】 B35、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是 ()。A.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效B.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与 实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数 C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款D.不适用于工程量清

7、单中单价支付部分的工程款【答案】 A36、根据标准施工合同，施工准备阶段设计交底应由()组 织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C37、承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（） 同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪 作他用。A.发包人B.监理人C.设计人D.勘察人【答案】B38、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格 D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

8、【答案】D39、根据设计施工总承包合同，关于工程分包的说法，正确的是()oA.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合 格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】 A40、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于 不可预见的困难，承包商()oA.不能调整合同价款B.可以调整合同价款C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整【答案】 A41、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意

9、违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()A.以履约保函金额为限B.以中标的合同金额为限C.为业主的全部损失D.包括业主的全部损失加违约金【答案】C42、根据九部委发布的标准勘察合同，勘察费用实行（）oA.发包人签证制度B.勘察人签证制度C.监理人签证制度D.共同签订制度【答案】A43、根据施工合同标准文本的规定，施工工期在12个月以上的 工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）o A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担【答案】C44、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷 底子油的作用，下列正确的是（）oA.封闭基层的气

10、孔B.加强油毡防水层和基层的粘结力C.防止水分进入基层D.防止水分进入防水层【答案】B45、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【答案】 D46、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担 赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承 担赔偿责任C.订立合同时，当事人因判断失误对一自身受到的损失应自负D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承 担赔偿责任【答案】D47、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖

11、住宅建筑节 能设计有关标准规定？（）A.外廊式住宅的外廊可不设外窗B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均 应设外门C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采 用耐火极限不低于1. 5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施【答案】 D48、合同工期自()起计算。A.监理人下达开工通知之日B.实际开工之日C.合同中约定的开工日D.开工通知中载明的开工日【答案】D49、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力 的是()。A.和解B.调解C.行政决定D仲裁的是()oA.履约保函自发包人和承包人签订合同

12、之日起，至缺陷责任期满止B.均采用有条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预 付款止D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进 度付款证书中扣除的金额【答案】C4、根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列施工合同 履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整 合同价款理由的是()。A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2天D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】D5、根据建设工程施工合同(示范文本)工程变更分为设计变更 和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A.改变工程的标

13、高和基线B.增加合同中约定的工程量【答案】D50、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知 识点，题目仅供参考）A.负责专业分包工程的施工组织管理B.审查专业工程分包人的质量保证体系C.选派分包工程的项目经理D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】B51、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款, 采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公 式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C52、根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是0A.合

14、同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准 顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批 准的顺延时间之和【答案】D53、在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。A.血液B.肌肉C.皮肤D.卵巢和肝脏【答案】D54、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件 影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】55、履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。A.

15、竣工验收之日B.提交竣工验收报告之日C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日【答案】C56、某种液态食品，其能量值需满足(),才可声称是低能量食 口口 OA.40 kJ (9. 6 kcal) /100 mLB. W60 kJ (14.4 kcal) /100 mLC. W80 kJ (19. 1 kcal) /100 mLD. WlOOkJ (23. 9 kcal) /100 mL【答案】 c57、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的 约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照合同法的规 定，承包人行使的是()A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗

16、辩权【答案】C58、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C59、根据标准设备采购合同，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）oA.此端朝上，请勿倒置B.重心、起吊点C.尺寸，重量D.危险标识【答案】B60、监理公司取得法人资格的时间为（）日。A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】c61、根据标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分 解表时，勘察设计费分解的原则是0。A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用

17、、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解【答案】A62、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？（）A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mni,采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mmB.电梯机房的门宽不应小于1200mmC.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0. 5m时， 应设楼梯或台阶及不小于0. 9m高的安全防护栏杆D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混 凝土时，可以兼做水箱底板【答案】D63、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评

18、价值高低进行排序。A.技术、价格、商务、服务B.技术、价格、商务、服务C.价格、技术、服务、商务D.价格、技术、商务、服务【答案】C64、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）oA.冰雹导致临时建筑坍塌B.雷电引起火灾C.盘点时发现的短缺D.暴雨引起的沉降【答案】 C65、关于法律事实的说法，正确的是（）0A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】66、下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人B.监理人应立即组织人员和设备进行紧

19、急抢救和抢修，减少人员伤 亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证 据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采 取的紧急措施【答案】 C67、（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】D68、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并 经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B. 14 天C. 28 天D. 30 天【答案】C69、设计施工阶段总承包合同

20、的承包人应提前（）d将申请竣工 试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提 交竣工记录、暂行操作和维修手册。A. 14B. 21C. 35D. 42【答案】 B70、AIA系列合同中的核心文件是（）oA. A201施工合同通用条件B.工程施工合同C.专业服务合同D.裁决人合同【答案】 A71、根据标准施工合同，关于承包商违约解除合同后的说法正确 的是（）oA.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】A72、根据标准

21、施工合同，对于未达到必须招标规模或标准的项目, 可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程施工【答案】D73、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理 由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。A.发包人原因导致施工暂停B.法规变化引起成本增加C.不利的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】 A74、关于联合体投标的说法不正确的是（）。A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定 资质等级B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标 项目中投标C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据

22、协议分别向招标 人提供D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任【答案】C75、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份 购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）oA.物B.行为C.智力成果D.货币【答案】A76、根据民法典担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括 的内容的是（）。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业的顺序和时间【答案】C6、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合 同，此时发包人应进一步支付设计人()。A.3

23、万元B.5万元C.7万元D. 10万元【答案】A7、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任 务的说法中，不正确的是()。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况【答案】A 8、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交D.保证担保的范围【答案】B77、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）天 内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A. 7B. 14C. 28D. 56【答案】D78、关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（）。A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力B.

24、自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和 民事行为能力【答案】C79、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依 据的证据是伪造的，应（）。A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】c80、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支 付款支付给承包人。A. 7B. 14C. 21D. 28【答案】B多选题（共40题）1、民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。A.没有代理权B.

25、代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清【答案】ACD2、建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有OoA.卖方应在施工场地卸货后将合同材料交付给买方B.交付导致材料的所有权发生转移C.材料毁损的风险，交付前由卖方承担D.材料灭失的风险，在合同订立后即由买方承担E.买方签发收货清单代表对合同材料的接受【答案】 ABC3、设计施工总承包合同文件中承包人建议书的内容有()oA.工程设计方案说明B.设备方案说明C.工程范围D.工艺要求E.分包方案C. D属于发包人要求的内容。【答案】 AB4、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。A.招标文件B

26、.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答C.技术文件中提供的地质资料D.工程师发布的书面指令E.检查和试验记录【答案】CD5、施工合同签订中，说法正确的有（）。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.评标委员会一般按照择优的原则推荐13名中标候选人C.联合体中标的，其履约担保由联合体各公司依据联合体协议分别 提交D.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标 保证金不予退还E.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中 标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失【答案】ABD6、在合同订立前，合同主体相关各方应组织进行合同评审，合同评

27、 审主要包括（）。A.合法性.合规性评审，保证合同条款不违反强制性规定和条文B.必要性.可行性评审，保证合同权利和义务公平合理，不存在重大 误解.履行障碍C.准确性.完整性评审，保证与合同履行紧密关联的条件满足合同履 行要求D.与产品或过程有关要求的评审，保证合同内容没有缺项漏项，合 同条款没有文字歧义.数据不全.条款冲突等情形E.合同风险评估，保证合同履行过程中可能出现的经营风险.法律风 险处于可以接受的水平【答案】AD7、某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效 期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该 投标保函的说法中，正确的有()。A.银行应当自动延长

28、投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标【答案】CD8、根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包 人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程【答案】CD9、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确是()。A.由承包人负责组织B.由发包人负责组织C.由监理人负责组织D.发包人采购的设备试运行费用由发包人承担E.承包人担全部试运行费用【答案】A10、合同进度计划的主要作用有（

29、）。A.控制合同工程进度的依据B.监理人确认进度付款证书的依据C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人 顺延合同工期的主要依据。D.承包人编制阶段和分项进度计划的基础E.监理人确认承包人逾期违约的依据【答案】AC口、根据九部委发布的标准设计合同，合同附件格式包括（）oA.合同协议书B.履约保证金格式C.预付款担保格式D.投标保证金格式E.专用条款【答案】AB 12、下列选项中，建设工程合同的特征包括（）。A.合同主体的单一性B.合同履行期限的长期性C.合同标的的特殊性D.计划和程序的严格性E.合同形式的多样性【答案】 BCD13、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的

30、方法有（）oA.查点衡量法B.物理试验法C.理论换算法D.化学分析法E.经验鉴别法【答案】BD14、根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）oA.工程本身的损失B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C.工程的人员伤亡损失D.工程停工损失E.承包人的施工机械损失【答案】AB15、在招标程序中，（）等将作为未来合同文件的组成部分。A.招标文件B.中标人的投标文件C.中标函D.未发出中标通知书前双方协商对投标价格的修改E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改【答案】BC16、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合

31、同当事人违约B. xxxxC.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】ACD17、关于最低评标价法的说法，正确的有（）。A.该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段C.中标人应按中选的投标人的评标价与招标人签订合同D.按评标价由高到低对投标人进行排序E.投标人可以低于成本的价格报价【答案】AB18、根据标准材料采购招标文件，投标函中的分项报价表应包括的内容有（）oA.规格B.单位C.性能D.数量E.总价【答案】BD19、合同履行中涉及的几个期限为（）。A.合同工期B.施工期C.缺陷责任期D.保修期E.合同制定期【答案

32、】 ABCD20、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括（）。A.样品对照法B.经验鉴别法C.物理试验法D.化学实验法E.查点法【答案】BCD21、（2021年真题）根据标准设备采购招标文件中的通用合同 条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的， 应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延 交付违约金的计算方法有（）oA.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0. 5%B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0. 5%C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同

33、设备价格的1.5%E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%【答案】 AB22、招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招 标备案文件应说明的情况有（）。A.招标工作范围B.对投标人的资质要求C.招标公告D.资格预审条件E.招标方式和计划工期【答案】AB 23、根据标准设计施工总承包合同，承包人在编制进度款支付分投标文件的时间是（）oA.上传投标文件开始时间B.实际传输完成时间C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】D9、适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得的采购 方式是（）。A.询价选择供货商

34、B.直接向供货商订购C.招标选择供货商D.询价与招标相结合【答案】B10、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履 行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）oA.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方 承担解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排【答案】BCD24、在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（）oA.设计的费用B.施工的费用C.索赔的费用D.试运行阶段的费用E

35、.缺陷责任期阶段的费用【答案】ABD25、工程设计合同履行过程中，发包人的责任有（）。A.监督设计人有序开展设计工作B.提供必要的现场工作条件C.负责与设计相关的外部协调工作D.保护设计人的知识产权E.控制工程设计概算【答案】BCD26、根据建设工程设计合同示范文本的规定，下列选项中属于发包 人义务的有（）A.发出开始设计通知B.办理证件和批件C.提供设计资料D.对外商设计资料的审查E.负责审查各阶段设计文件【答案】ABC27、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承 担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的 有（）。A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二

36、级学院D.事业单位E.社会团体【答案】ABD28、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.地震C.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动【答案】 ABCD29、担保活动应当遵循（）的原则。A.平等B.自愿C.公平D.公正E.诚实信用【答案】 ABC30、施工准备阶段发包人的义务包括（）。A.提供施工场地B.组织设计交底C.编制施工实施计划D.约定开工时间E.现场勘察【答案】 ABD31、标准施工合同中给出的合同附件格式有（）。A.合同协议书B.预付款担保C.业主支付保函D.履约担保E.项目经理任命书【答案】 ABD32、在初步评审时，响应性评审的内容包括（

37、）。A.投标内容B.工期C.工程质量D.投标有效期E.资质证书【答案】 ABCD33、卖方按合同约定交付全部合同设备后，应当同时提交的其他资 料包括（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份E.设备材料的组成清单【答案】 ABCD34、关于评标委员会的说法，不正确的是（）。A.评标委员会中的专家应从事相关专业领域工作至少10年B.评标委员会成员的名单应当在开标前确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会成员人数为5人以上E.评标委员会中的专家通常由招标人直接确定【

38、答案】 ACD35、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条 款中指明。A.监理单位名称B.监理范围C.职责权限D.专业监理工程师信息E.总监理工程师信息【答案】BC36、某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。A.超负荷原因造成的设备损失B.地面下陷造成的损失C.维修保养的费用支出D.机械装置失灵造成的本体损失E.水灾造成的设备损失【答案】B37、（2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）oA.投保人B.投保内容C.保险金额D.保险费率E.保险期限【答案】 BCD38、根据招标投标法的规定，开标时发现投标文件未完全符合 招标文件要求的

39、下列情况中，导致投标文件无效的有（）。A.投标文件未按要求予以密封B.投标函未加盖企业法定代表人印章C.投标人未提供投标保函或投标保证金D.投标文件对招标文件的响应存在细微偏差E.联合体投标未附联合体共同投标协议书【答案】 ABC39、保险制度上的危险的具体表现有（）oA.发生与否的不确定性B.发生时间的不确定性C.发生后果的不确定性D.发生金额的不确定性E.发生地点的不确定性【答案】ABC40、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()oA.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向 通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通 知书C.监

40、理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答 复承包人D.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意 见E.承包人接受索赔处理结果，发包人应在监理人收到索赔通知书后 28天内完成赔付【答案】ABDD.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】 A口、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了 25万元，卖 方予以签收。下列说法正确的是。A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元C.若卖方不能交付货物，应返还50万元D.若卖方不能交付货物，应返还40万元【答案】

41、B12、标准施工招标文件中关于最终结清证书说法不正确的有（）。A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发 包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务【答案】D13、（2020年真题）下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与 “价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）oA.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬

42、金【答案】A14、下列关于连带责任保证的说法，正确的是（）。A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人 即可要求保证人承担责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任 保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行 仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B15、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【答案】 A16、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于监理人对 承包

43、人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()oA.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由 监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织 试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验 和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符 合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D17、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满【答案】C

44、18、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人 应当给付建设工程价款之日起算。A.3个月B.6个月C.9个月D. 12个月【答案】 B19、建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合 同管理的（）制度。A.许可B.评估C.登记D.备案【答案】B20、建设工程材料设备采购合同的标的数量较大时，一般都采用（）。A.即时买卖合同B.非即时买卖合同C.材料采购合同D.自由买卖合同【答案】B21、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。A.招标采购B.直接采购C.询价采购D.指定采购【答案】A22、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否 允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度【答案】A23、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承 包人提货时应与（）共同验货。A.供货商