2023年监理工程师之水利工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷).docx

《2023年监理工程师之水利工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师之水利工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷).docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年监理工程师之水利工程目标控制自测模拟预测题库（名校卷）单选题（共80题）1、关于由承包人违约造成合同解除后结算的说法，错误的是（）。 A.涉及解除合同前已发生的费用仍按原合同约定结算B.承包人应合理赔偿发包人因更换承包人所造成的损失C.发包人需要使用的原承包人材料的费用由监理人与合同双方商定 或确定D.合同解除后，应由承包人与发包人共同商定或确定实际完成工作 的价值【答案】 D2、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格, 其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（） 优良。A.60%, 100%B.60%, 90%C.70%, 100%D. 70%,

2、 90%【答案】A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】 B26、关于净年值指标的说法，正确的是（）0A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】 A27、（）是组织领导的一种管理手段，（）才是其目的。A.内部质量保证；外部质量保证B.外部质量保证；内部质量保证C.事前质量保证；事后质量保证D.事后质量保证；事前质量保证【答案】A28、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监

3、理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业 务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】 A29、正态分布总体样本落在口-30, 口 + 3田 区间的概率约为()左右。A. 95. 0%B. 95. 4%C. 99. 7%D. 68. 3%【答案】 C30、在影响建设工程进度的因素中，不属于经济方向的风险因素的 是()。A.延迟付款B.汇率浮动C.试验失败D.换汇控制【答案】31、施工质量控制应以控制（）为基本出发点。A.人的因素B.机械的因素C.材料的因素D.环境的因素【答案】A32、

4、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变 化的，应当及时补报。A. 7B. 15C. 28D. 30【答案】D33、某技术方案的设计年产量为8万件，单位产品销售价格为100 元/件，单位产品可变成本为20元/件，单位产品营业税金及附加为 5元/件，按设计生产能力生产时，年利润为200万元，则该技术方 案的盈亏平衡点产销量为（）万件。A. 5. 33B. 5. 00C. 4. 21D. 4. 00【答案】 A34、施工质量控制应以控制（）为基本出发点。A.人的因素B.机械的因素C.材料的因素D.环境的因素【答案】 A35、某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第 二年贷

5、款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年 利率为12%,采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年末贷款 的本利和为（）万元。A. 1525. 17B. 1361. 76C. 1489. 17D. 1625. 17【答案】 A36、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间 的差值为该工作的（）。A.自由时差B.时间间隔C.总时差D.时距【答案】 C37、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、 环境”。()有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质 量的关键。A.事后B.事中C.事前D.验收时【答案】 C38、经项目监理机构审查合格的工程项目施工

6、组织设计，应由()签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B（）提出39、在落实全过程质量检测的基本要求时，检测方案由 编写原则及要求。A.监理单位B.项目法人C.施工单位D.检测单位【答案】B40、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行 全局安排、统一协调的计划。A.工程测算B.总体控制性进度计划C.工程概算D.目标计划【答案】B41、下列不是监理工程师进度控制的权限是（ ）oA.发布开工令B.施工进度审定C.下达开工令和复工令D.制定工程总进度计划【答案】D42、按水利部有关规定，在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中, 工

7、程质量必须满足（）要求。A.监理人B.设计C.项目法人D.主管部门【答案】B43、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）oA. Cv代表混凝土强度的标准差B. Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C. Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D. n代表样本容量【答案】D44、某工程施工时发生不可抗力，引起工期延误和财产损失，施工 单位应承担的是（）。A.工程清理，恢复费用18万元B.施工单位施工机械设备重新购置和修理费用29万元c.运至施工地用于施工的材料8万元D.工期延误6天【答案】 B45、监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的监督与检查，是指的（）oA.旁站

8、B.见证取样C.平行检验D.巡视【答案】D46、某项目向银行贷款，年名义利率为9%,复利计息，一个季度计 息一次，则实际年利率为（）oA. 9. 2%B. 9. 3%C. 9. 4%D. 9. 0%【答案】B47、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D48、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的()oA.准确性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】 D49、定义项目日期中，必须完成()oA.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮

9、时参数确定的关键路线B.只在无任何作业项时，才能够显示C.系统给出，不能手动定义D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间【答案】 D 50、工程施工中发生生产安全事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】 B51、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础 上产生的，具有很强的（）oA.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】 B52、监理人审核施工资金使用计划的具体工作不包括（）。A.对比分析发包人、承包人编制的资金使用计划，确保两者相适应B.将发包人编制的资金使用计划，对照施工合同、

10、项目划分、进度 计划，在投资、进度、质量、安全目标之间进行平衡协调C.确立目标，做好过程的监控比对，出现重大偏差时，督促承包人 进行纠偏D.直接对不合理的资金使用计划进行调整3、资源优化主要有（）问题。A.资源有限一工期最优的优化B.工期固定一资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】B4、初步设计编制的概算静态总投资超过可行性研究报告估算静态投 资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。A. 10%以上（含 10%）B. 10%以上（不含10%）C. 15%以上（含 15%）D. 15%以上（不含15%）【答案】 C5、根据水利水电建设工程验收规程（SL2332008）,项目法

11、人 应在开工报告批准后（）个工作日内，制定法人验收工作计划,报法人验收监督管理机关备案。A. 30B. 40C. 50D. 60【答案】D53、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）oA.公共项目和非公共项目B.经营性项目和非经营性项目C.政府投资项目和企业投资项目D.新建项目和改建项目【答案】C54、编制施工总进度时，工程施工总工期是除去工程建设全过程中 的（）时段，即为工程施工总工期。A.工程筹建期B.工程准备期C.主体工程施工期D.工程完建期【答案】A55、关于水利工程缺陷责任期，下列说法不正确的是（）oA.水利工程缺陷责任期从通过合同工程完工验收之日算起B.缺陷责任期内的质量问题

12、由原施工单位承担保修C.特殊要求的工程，其保修期可以在合同中另行约定D.水利工程缺陷责任期最长不超过1年【答案】 D）主持。56、设计交底会议由（A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】 A57、某工作有三项紧后工作，持续时间分别为4天、5天、6天，对 应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的 最迟完成时间是第（）天。A. 14B. 12C. 8D. 6【答案】 C58、按照水利水电工程标准文件通用合同条款规定：监理人在 收到承包人提交的完工付款申请单后的（）天内完成核查，发包人 应在收到监理人通知后（）天内审核完毕。A. 7, 7B. 14, 7C. 7

13、, 14D. 14, 14【答案】 D59、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点 主要是验证和确认体系文件的（）oA.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】 A60、根据水利工程质量管理规定，水利工程质量由（）负全 面责任。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】 D 61、 “营改增”后，不应计入间接费中企业管理费的税费是（）A.城市维护建设税B.教育费附加C.地方教育附加D.增值税【答案】D62、防渗体及均质坝的横向接坡不应陡于()其高差和与岸坡接 合坡度均应符合设计要求。A. 1: 1. 3B. 1: 1. 5C.

14、1:3D. 1:5【答案】C63、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有()。A.几何尺寸B.重量C标局D.裂缝条数【答案】64、做好项目经济评价其目的在于（）。A.确定项目立项的必要性B.确定项目立项的可行性C.推荐最佳投资方案D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】 D65、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】 B66、根据水利工程质量事故处理暂行规定，发生质量事故后,（）必须将事故的简要情况A.施工单位B.项目法人C.项目管理机构D.水行政管理单位【答案】67、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成

15、的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】D68、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B69、以下关于有负荷调试必须具备条件的说法，错误的是（）。A.无负荷调试中发现的各类质量问题部分已解决完毕B.工程的全部辅助生产系统满足调试需要并畅通无阻C.生产操作人员配备齐全，辅助材料准备妥当D.对生产的处理量、产量、产品品种及其质量等是否达到设计要求, 进行全面检验和评价【答案】 A70、其他项

16、目清单清单的金额由招标人填写，其数额可视招标设计深度及估计可能弓I起的变更额度确定，一般可取估算合同价格的（）%左右。A. 3B. 5C. 10D. 20【答案】B71、下列关于测量选项中，属于承包人应承担的费用是（）A.施工控制网点的丢失费用损失B.发包人提供基准资料错误损失C.监理单位借用施工单位施工控制网费用D.监理单位对施工控制网复测费用【答案】A72、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A7

17、3、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核 批准后方可实施。A.监理人B.发包人C.检测单位D.设计单位【答案】A74、监理规划应在合同约定的期限内，并在承包人提交的施工组织 设计批准后，由（）主持编制。A.监理员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C75、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进 行科学的鉴定属于（）oA.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】C76、大体积混凝土事故处理所需的物质、机器和设备、人工等直接 损失费用超过3000万元的属于（）oA.特大质量事故B.较大质量事故C.一般质量事故D.重大质量事故【答案】

18、A77、监理机构可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.监理机构认为发生了应暂停施工的紧急事件D.承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的 局部停工【答案】D 78、对承包人提供的材料和工程设备，承包人应按合同约定和监理单位指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，所需费用 由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货人【答案】B79、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（）A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】D80、某项目年设计生产能力8万台

19、，年固定成本1000万元，预计产品单台售价500元，单台产品可变成本275元，单台产品销售中 税金及附加为销售单价的5%,则项目盈亏平衡点产量为（）万A. 4. 44B. 5. 00【答案】D6、以工序质量作为研究对象、定期随机抽样检验而获得的质量数据 称（）oA.验收性数据B.实施性数据C.控制性数据D.检测性数据【答案】C7、推土机的推土距离和铲运机的铲运距离是指取土中心至卸土中心 的平均距离。推土机推土定额是按自然方拟定的，如推松土时，定 额乘（）调整系数。A. 0. 80B. 0. 85C. 0. 90D. 1. 09【答案】A 8、关于施工现场设备检查的说法，错误的是（）A.监理机构

20、应在设备进场时对证明设备的合格性文件进行核查B.旧施工设备应在试运行合格后经监理机构确认符合有关规定后方C. 6. 40D. 6. 74【答案】B多选题（共40题）1、以下工程应当编制专项施工方案的有（）oA.基坑支护与降水工程B.抹灰工程C. 土方和石方开挖工程D.脚手架工程E.幕墙工程【答案】 ACD2、IS09000系列标准中，其核心组成部分包括（）oA.IS09000B. IS09001C.IS09003D. IS09004E. IS09011【答案】 ABD3、根据水利工程设计变更管理暂行办法（水规计201293号）, 下列施工组织设计变更中，属于重大设计变更的是（）的变化。A.主要

21、料场场地B.枢纽工程施工导流方式C.导流建筑物方案D.主要建筑物工程总进度E.地下洞室支护形式【答案】ABCD4、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有()0A.可行性研究B.工程设计C.工程施工D.竣工验收E.生产运营【答案】ABCD5、设备安装前，应按照规范对设备基础的()进行复检验收。A.混凝土强度B.位置C.平整度D.几何尺寸E.混凝土配比【答案】BD6、建设工程质量管理条例的出台对整个工程建设强制性标准工 作具有重要意义：落实了工程建设强制性标准工作的三大任务，即 ()。A.制定标准B.实施标准C.对标准实施的监督D.相关处罚有了明确的、具体的规定E.明确责任人【答案】

22、ABC7、建设工程质量管理条例的出台对整个工程建设强制性标准工 作具有重要意义：落实了工程建设强制性标准工作的三大任务，即 ()。A.制定标准B.实施标准C.对标准实施的监督D.相关处罚有了明确的、具体的规定E.明确责任人【答案】ABC8、根据水利工程质量管理规定，关于项目各参与方的责任的说 法，错误的有()A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根 据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工 验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意

23、见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体 系的监督检查【答案】 AC9、关于宪法中的法治原则，启蒙思想家多有论述。其中有位思想家 认为、“政府应该以正式公布的既定法律来进行统治，这些法律不 分贫富、不分权贵和庄稼人都一视同仁，并不因特殊情况而有出 人。”这位思想家是谁？()A.卢梭B.洛克C.汉密尔顿D.霍布斯【答案】 B10、20n年10月，某医院的干部奢华病房被嚷光后，该医院被推 上风口浪尖。然而，豪华病房实际在多地的公立医院早已存在。某 专家直言，干部用比较低的费用，获得最好的医疗服务，这就是一 种权力变现。下列对此事件的说法中正确的是哪些选项？()A.干部奢华病房

24、侵占和挪用了公共资源，造成医疗资源的极大浪费； 同时，助长了特权和腐败，有违社会公平正义，不利于和谐社会的 构建B.医院建奢华病房，是顺应患者需要、市场需要、加快发展的市场 决策，是符合社会主义市场经济发展理念的C.在我国医疗资源并不富有的情况下，一些公立医院无视百姓疾苦， 只求利益和领导欢心设置豪华干部病房，或者违反相关规定超标、 超规格开展特需服务，显然会加重看病难和看病贵。这些不公正的 状况，显然违背了公共制度必须体现公平正义的基本伦理精神 D.目前医疗改革仍没有完全触动公权力的利益，作为公共政策的医 疗改革，必须打破附着在医改上的身份区分，公务员、领导干部的 医疗待遇应该向所有百姓看齐

25、，从而实现医卫资源的公平设置【答案】ACD口、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是 ()。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让 B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也 需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收 D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行 合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD12、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC1

26、3、施工过程中进行安全检查，其常用的方法有一般检查方法和安全检查表法。其中一般检查方法有（ ）oA.看B.嗅C.问D.切E.验【答案】ABC14、我国选举法以专章规定了对代表的监督、A.罢免直接选举产生的代表须经原选区过半数妁选民通过B.罢免直接选举产生的代表须经原选区2/3的连民通过C.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位过后数的代表通过D.罢免间接选举产生的代表须经原选举单位/3的多数代表通过【答案】AC15、合同之债的法律适用同时涉及其他方面的法律适用，综合涉及 意思自治原则。根据我国有关法律规定，关于涉外民事关系的法律 适用，下列哪些领域采用当事人意思自治原则？()A.合同B.侵权C.

27、不动产物权D.诉讼离婚【答案】AB16、依据建设工程造价鉴定规范(GB/T 51262-2017),当事人因 现场签证费用发生争议，鉴定人应做到()oA.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴 定项目相应工程总价适当上浮动计算B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算C.现场签证明确了人、机、材数量及其价格的，按签证的数量和价 格计算D.现杨签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技 术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上下浮动计算E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照市场平均价格计算【答案】BC17、2011年10月，某医院的

28、干部奢华病房被嚷光后，该医院被推 上风口浪尖。然而，豪华病房实际在多地的公立医院早已存在。某 专家直言，干部用比较低的费用，获得最好的医疗服务，这就是一 种权力变现。下列对此事件的说法中正确的是哪些选项？（）A.干部奢华病房侵占和挪用了公共资源，造成医疗资源的极大浪费； 同时，助长了特权和腐败，有违社会公平正义，不利于和谐社会的 构建B.医院建奢华病房，是顺应患者需要、市场需要、加快发展的市场 决策，是符合社会主义市场经济发展理念的C.在我国医疗资源并不富有的情况下，一些公立医院无视百姓疾苦， 只求利益和领导欢心设置豪华干部病房，或者违反相关规定超标、 超规格开展特需服务，显然会加重看病难和看

29、病贵。这些不公正的 状况，显然违背了公共制度必须体现公平正义的基本伦理精神 D.目前医疗改革仍没有完全触动公权力的利益，作为公共政策的医 疗改革，必须打破附着在医改上的身份区分，公务员、领导干部的 医疗待遇应该向所有百姓看齐，从而实现医卫资源的公平设置【答案】ACD 18、双次抽样检验时，在检验批量为N的一批产品中，随机抽取nl件产品进行检验，C1为第一次抽取样本时的不合格判定数，C2为第二次抽取样本时不合格的判定数。发现nl中的不合格数为dl,则A. dlWCl,判定该批产品合格B.dlWCl,判定该批产品不合格C.dlC2,判定该批产品不合格D. dlC2,判定该批产品合格E.CldlC2

30、,无法判断【答案】AC19、关键工作的判别依据是()0A.自由时差最小的工作是关键工作B.总时差最小的工作是关键工作C.工作历时最长的工作是关键工作D.关键路线上的工作是关键工作E.有时限的工作是关键工作【答案】BD20、根据我国民事诉讼法的有关规定，我国法院在接受委托协助执行外国法院判决时,下列做法正确的是哪几项？()A.先要承认其效力，然后才交付执行B.对外国法院判决只进行形式性审查C.采取判决的方式承认效力，执行令的方式交付执行D.依照我国民事诉讼法规定的程序执行【答案】ABD21、承包人的质量控制是对（）进行的建设项目质量控制，以 达到合同要求。A.工程筹建B.施工阶段C.设备与材料D

31、.验收阶段E.缺陷责任期【答案】BCD22、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD23、某项目，建设期为2年，现金来源部分为银行贷款，贷款年利 率为4%,按年计息且建设期不支付利息，第一年贷款额1500万元, 第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷 款利息的计算，正确的有（）o可投入使用C.监理机构应在施工过程中组织维修机构对设备进行正常维护和维 修D.当发现施工

32、过程中因施T设备原因影响施工质量时，应通知承包 人对施工设备增加、撤换【答案】C9、按照建设工程价款结算暂行办法（财建2004 369号）的规 定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个 月内或约定的开工日期前的（）天内预付工程款。A. 7B. 10C. 14D. 28【答案】A10、工程质量不是朝夕之间形成的，这体现了工程项目具有（ 特点。A.时效性B.不可复制C.周期长D.与环境协调A.第一年的利息为30万元B.第二年的利息为60万元C.第二年的利息为81. 2万元D.第二年的利息为82. 4万元E.两年的总利息为112.4万元【答案】 AC24、下列哪些选项属于质量保证体

33、系的主要内容？（）A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划B.建立严格的质量责任制C.设立专职质量管理机构和质量管理人员D.开展群众性的质量管理活动E.程序文件与质量记录【答案】 ABCD25、根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（）oA.修补处理B.返工处理C.不作处理D.限制使用E.加固处理【答案】 ABC26、下列各项费用中，属于企业管理费的有（)oA.为职工缴纳的住房公积金B.职工离退休一次性路费C.女工哺乳期间的工资D.劳动保护费E.保险费【答案】BD27、国际法院在对国家间的争端行使管辖权时,应满足以下哪些条件？ ()A.争端当事国任一方可将争端提交国际法院,而无须取得对方的

34、同意B.争靖当事国双方均为国际法院规约的当事国，且声明接受国 际法院根据国际法院规约第条规定的管辖权C.争端当事国双方达成协议，同意将问埋提交国际法院解决D.在争端当事国双方同为当事国的国际条约中规定争端应由国际法 院解决【答案】BCD28、下列关于合同类型选择的说法中，正确的有()。A.合同类型的选择主要是依据项目的设计深度、难易程度、风险分 担等因素B.合同类型的选择在编制招标文件时由发包人在工程量清单和相应 的技术条款中明确C.水利工程通常是采用以单价为主、成本加酬金为辅的混合型合同D.合同类型的选择，不需要考虑发包人的意愿E.一个项目中的各个不同工程部分或不同阶段可能采取不同类型的合同

35、【答案】 AB29、提高设计经济合理性的方法包括（）oA.设计方案竞赛B.标准设计C.限额设计D.严格变更E.价值工程【答案】 ABC30、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】 AC31、下列费用中，承包人可以通过索赔获得补偿的有（）A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.不利物质条件而造成的降低的利润D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工期延长的而增加的人工费【答案】 BD32、关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，需确保（）oA.不合格设施不使用，B.不合格过程不通

36、过C.不安全行为不放过D.责任人员未处理不放过E.整改措施未落实不放过【答案】 ABC33、安全生产措施计划内容包括（）。A.配置必要的设施、装备和专业人员B.确定整个过程中应执行的安全规程C.夜间施工时安全技术措施D.确定危险部位和过程E.制定安全管理详细规划大纲【答案】 ABCD34、属于发包人质量责任的有（）。A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工 程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过 资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实 行合同管理C.设计交底会议必须由发包人主持D.发包人必须向

37、有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单 位提供与建设工程有关的原始资料E.实行监理的建设工程，发包人应当委托具有相应资质等级的工程 监理单位进行监理【答案】 ABD35、以下关于安全生产费用的使用，正确的有（）。A.施工单位应在开工前编制安全生产费用使用计划，经监理单位审 核，报项目法人同意后执行B.施工单位提取的安全费用应专门核算，建立安全费用使用台账C.分包单位对安全生产费用的使用负总责D.施工单位应按照安全生产措施计划和安全生产费用使用E.施工单位应定期组织对本单位（包括分包单位）安全生产费用使 用情况进行检查，并对存在的问题进行整改【答案】 ABD36、下列工程索赔事项中，属于发

38、包人向承包人索赔的有（）。A.地质条件变化引起的索赔B.施工中人为障碍引起的索赔C.加速施工费用的索赔D.工期延误的索赔E.对指定分包商的付款索赔【答案】 D37、水利工程建设项目验收，按验收主持单位性质不同分为（）。A.施工方验收B.建设方验收C.法人验收D.政府验收E.监理验收【答案】 CD38、工程质量事故具有的特点为（）。A.质量事故原因的复杂性B.质量事故的严重性C.质量事故的多发性D.质量事故的复杂性E.质量事故的可变性【答案】 ABC 39、下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（）。A.地质条件变化引起的索赔B.施工中人为障碍引起的索赔C.加速施工费用的索赔D.工期延误

39、的索赔E.对指定分包商的付款索赔【答案】 D40、下列关于合议庭说法错误的是：A.重大、疑难、复杂或者新类型案件，审判长可以提请院长组织相 关审判人员共同讨论，合议庭成员应当参加B.因对法律理解和认识上的偏差而导致案件被改判或者发回重审的, 合议庭成员不承担责任C.开庭审理时，合议庭成员从事与该庭审无关的活动，当事人提出 异议合议庭不纠正的，当事人可以要求延期审理，并将有关情况记 入庭审笔录D.对提请院长决定是否提交审委会讨论决定的案件，院长认为不必 要的，可以建议合议庭复议1次【答案】【答案】C11、对可获得较准确的实物工程量及资源投入量的工作进行估算时, 工作待续时间的估算以（）为基础。A

40、.以往工程经验B.设计概算C.定额预算D.定额估算【答案】D12、根据水利水电土建工程施工合同条件（GF20000208）, 监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求， 则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A13、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量 不少于（）个。A. 3B. 4C. 5D. 7【答案】 c14、对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终 产品及其有关方面的质量进行控制，是指的（）。A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.全程控制【答案】 A15、下列选项不属于工作历时估算方法的是

41、（）oA.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】 A16、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】 B17、水利工程中，直接影响工程建设实体质量、保证工程实体质量 的基础环节指的是（）oA.质量控制措施的好坏B.原材料质量的好坏C.施工技术的好坏D.施工技术的先进性【答案】 B18、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】 A19、项目后评价的一般原则不包括（）。A.科学B.可靠C.独立D.公正【答案】B20、国民经济评价中项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的 经济费用是（）oA.转移支

42、付B.直接费用C.经济效益D.间接费用【答案】B21、水利工程中进行日常考核和质量评定的基本单位是（）。A.单项工程B.单位工程C.单元（工序）工程D.分部工程【答案】C22、进度偏差结果为正值，表示工期。，进度偏差结果为负值，表 示工期（）oA.提前，拖后B.提前，未拖延C.拖后，提前D.拖后，未拖延【答案】C23、水利工程质量检测机构的等级分为（）级。A. 4B. 3C. 2D. 1【答案】C24、下列不属于设备及工器具购置费组成部分的是（）。A.设备原价B.设备运杂费C.工具器具及生产家具购置费D.施工机具使用费【答案】D25、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础 上产生的，具有很强的（）o