2023年监理工程师之交通工程监理案例分析高分题库附答案.docx

《2023年监理工程师之交通工程监理案例分析高分题库附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师之交通工程监理案例分析高分题库附答案.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年监理工程师之交通工程监理案例分析高分题库附精品答案大题（共10题）一、某桥梁建设工程项目，业主与A监理公司签订了委托监理合同, 与B路桥公司签订了施工承包合同。A监理公司任命了总监理工程 师，建立了项目监理组织机构，编制了监理实施细则，并在开工前 审查了承包人的施工方案。事件1 ：承包人为抢工程进度，在一个桥墩扩大基础的钢筋绑扎安装完成后马上派质检工程师到监理 办公室请负责该项目的专业监理工程师到场进行钢筋检查验收。该 监理工程师立即到现场进行检查，发现钢筋焊接接头、钢筋间距和 保护层等方面不符合设计和规范要求，随即口头指示承包人整改。 事件2 ：承包人在自购钢筋进场之前按要求向试验

2、监理工程师提交 了合格证和自检试验资料，试验工程师按规定的频率进行了取样试 验，结果合格。同意该批钢筋进场使用；但在钢筋绑扎安装验收时, 发现承包人未做钢筋焊接试验，故专业监理工程师责令承包人在监 理人员见证下取样送检，最终确定该批钢筋不合格。监理工程师随 即下发不合格指令，要求承包人拆除不合格钢筋，并重置，同时上 报了业主。承包人以本批钢筋已经监理人员验收为由，不同意拆除, 并提出若拆除返工，应延长工期5天、补偿直接损失5万元的索赔 要求。业主得知此事后，认为监理工程师有责任，要求监理单位按 委托监理合同约定的比例赔偿业主的损失5000元。问题：1.事件1 理服务自合同签订之日起开始，服务期

3、26个月。建设单位通过施工 招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同。合同约 定，开工日期为2013年2月10日，施工总工期为24个月。事件2 ： 由于吊装作业危险性较大，施工单位编制了专项施工方案，并送现 场监理员签收。吊装作业前，起重机司机使用风速仪检测到风力过 大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名起重机司机进 行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监 理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。事件3 ：监理员将施 工单位编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作 业起重机发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台起 重机，该起重机比施工

4、方案确定的起重机吨位稍小，但经安全检测 可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师 以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的 指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。 总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求 总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4 ：由于施工单位的原因， 施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设 单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单 位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。【问题】2.指出事件2中专业监理工程师的不妥之处，写出正确做法。【答案】2.事件

5、2中专业监理工程师的不妥之处：对违章进行吊装作业置之 不理。正确做法：专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要 求停止吊装作业。八、某公路桥梁工程施工项目，业主通过公开招标分别与某路桥公 司和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工单位进场后进行 了施工准备工作，并在开工前向监理单位提交了该工程的施工组织 设计和桩基础施工方案。监理工程师审核后，分析了该桥桩基础施 工方案可能出现的问题及其后果，并提出了修改意见和建议，以书 面形式回复施工单位并上报业主。【问题】1.施工单位认为监理方所提出的意见和建议合理，同意修改原施工 方案，并提交了新的施工方案。同时，施工单位申请开工。你认为 监理方按监

6、理程序应如何处理？【答案】1、（1）监理工程师应在合同规定的时间内批复修改后的施 工方案,并要求承包人按合同进度计划，向监理方提交工程开工报审 表。监理方应检查施工单位的各项施工准备情况,据此判断是否已具 备开工条件。（2）若已具备开工条件，在报业主批准后，总监理工程 师发布开工通知书。九、某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目，并与 建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件：事 件1 ：施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材 料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料，施工单位要 求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场，遭到材料供应商 的拒绝，两

7、天后才将材料运到施工现场。事件2：某设备供应商由 于进行设备调试，在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的 设备交付给施工单位，恰好此时该设备的价格下降，施工单位要求 按下降后的价格支付该设备货款，设备供应商则要求按原价执行， 双方为此产生了争议。事件3 ：施工单位与某施工机械租赁公司签 订的租赁合同约定的期限已到，施工单位将租赁的机械交还给租赁 公司并交付租赁费，此时，双方签订的合同终止。事件4：施工单 位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质 量，从而减少分包单位的合同价格，为施工单位创造更高的利润。【问题】4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议是否属于合同争

8、议？请说明合同争议处理的方式有哪几种？【答案】4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议属于合 同争议。合同争议处理的方式有：（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。一十、某公路建设项目的建设单位采用公开招标方式分别选定了施 工单位和监理单位，并与施工单位和监理单位分别签订了施工合同 与监理合同。在施工过程中，发生了如下事件：事件1 ：在某段土 方开挖工作完成后不久，边坡出现了局部塌方，令地基土受到扰动, 承载能力降低。事件2 ：在基础工程施工结束后，因施工单位质量 检查人员外出未归，未进行自检，为了能够提前进行基础的填埋工 作，施工单位报请监理工程师对其进行检查验收，被监理工程师

9、拒 绝。事件3 ：在某段危险性较大的高边坡处理工程，施工单位没有 按规定编制专项施工方案。该高边坡处理工程施工时没有安全生产 管理人员进行现场监督，施工时发生了安全事故。事件4：某段石 方爆破作业比较危险，施工单位为了保证本单位从事爆破作业人员 的生命安全，决定从劳务市场雇用三名无爆破作业上岗证人员去实 施爆破作业，监理工程师发现后立即予以制止。事件5：某段土方 路基完工后，施工单位申请中间交工验收，监理工程师检查发现施 工单位的施工自检资料不完整，最终拒绝对该土方路基进行中间交 工验收。事件6 ：该公路项目施工结束后，施工单位提交了交工验 收申请，监理工程师经审查后认为竣工资料不完善，不具备

10、交工验 收条件。因而拒绝了施工单位的交工验收申请。【问题】2.事件2中监理工程师拒绝施工单位要求其对基础工程检查验收的 请求是否合理？为什么？【答案】2.监理工程师的行为是合理的。因为监理工程师的质量检查与验收, 是对施工单位作业活动质量的复核与确认；监理工程师的检查决不 能代替施工单位的自检，而且，监理工程师的检查必须是在施工单 位自检合格的基础上进行的。施工单位的质量检查人员没有自检或 自检不合格不能报请监理工程师检查、验收，不符合上述规定，监 理工程师一律拒绝进行检查。中：（1）如此进行钢筋检查验收，在程序上有何不妥？正确的程序 是什么？（2）监理工程师要求承包人整改的方式有何不妥之处？

11、 2.事件2中：（1）监理单位是否应承担质量责任？为什么？（2）承 包人是否承担质量责任？为什么？（3）业主对监理单位提出赔偿要 求是否合理？为什么？（4）监理工程师对承包人的索赔应如何处理？ 为什么？【答案】1.事件1中：（1）如此进行钢筋检查验收的程序不妥。正 确的验收程序为：钢筋绑扎完成后，承包人应先自检，自检合格后， 填写报验申请单并附质检表，报监理机构；监理工程师收到报验申请单后先审查自检资料，并在规定的时间内到场检查； 检查合格后，在报验申请单及质检表上签认，方可进入下一道 工序。否则，签发不合格通知单或指令，要求承包人整改。（2）监 理工程师要求承包人整改的方式不妥。理由是：监理

12、工程师应按规 范要求下发不合格通知单或指令，书面指令承包人整改。2.事件2中：（1）监理单位不承担质量责任。因为监理单位没有违 背建设工程质量管理条例有关监理单位质量责任的规定。（2） 承包人应承担质量责任。因为承包人购进了不合格原材料。（3）业 主单位对监理单位提出赔偿要求不合理。因为此质量责任并不在监 理单位，且业主也未造成直接经济损失。（4）监理工程师不同意承 包人的索赔要求。因为承包人采购了不合格材料，尽管此批钢筋已 经监理工程师检验，怀疑时，有权要求承包人重新检验，检验合格， 发包人承担由此发生的全部合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期

13、不予顺延。 二、某公路建设项目的建设单位采用公开招标方式分别选定了施工 单位和监理单位，并与施工单位和监理单位分别签订了施工合同与 监理合同。在施工过程中，发生了如下事件：事件1:在某段土方 开挖工作完成后不久，边坡出现了局部塌方，令地基土受到扰动， 承载能力降低。事件2 ：在基础工程施工结束后，因施工单位质量 检查人员外出未归，未进行自检，为了能够提前进行基础的填埋工 作，施工单位报请监理工程师对其进行检查验收，被监理工程师拒 绝。事件3 ：在某段危险性较大的高边坡处理工程，施工单位没有 按规定编制专项施工方案。该高边坡处理工程施工时没有安全生产 管理人员进行现场监督，施工时发生了安全事故。

14、事件4：某段石 方爆破作业比较危险，施工单位为了保证本单位从事爆破作业人员 的生命安全，决定从劳务市场雇用三名无爆破作业上岗证人员去实 施爆破作业，监理工程师发现后立即予以制止。事件5：某段土方 路基完工后，施工单位申请中间交工验收，监理工程师检查发现施 工单位的施工自检资料不完整，最终拒绝对该土方路基进行中间交 工验收。事件6 ：该公路项目施工结束后，施工单位提交了交工验 收申请，监理工程师经审查后认为竣工资料不完善，不具备交工验 收条件。因而拒绝了施工单位的交工验收申请。【问题】7.事件6中监理工程师的行为是否合理？为什么？公路工程进行交工验收应具备的条件有哪些？【答案】7.监理工程师的行

15、为是合理的。因为施工单位没有按规定 编制竣工资料，使得竣工资料不完善，不具备交工验收的条件。公 路工程进行交工验收应具备以下条件：（1）合同约定的各项内容已 完成；（2）施工单位按交通部制定的公路工程质量检验评定标准 及相关规定的要求对工程质量自检合格；（3）监理工程师对工程质 量的评定合格；（4）质量监督机构按交通部规定的公路工程质量鉴 定办法对工程质量进行检测，并出具检测意见；（5）竣工文件已按 交通部规定的内容编制完成；（6）施工单位、监理单位已完成本合 同段的工作总结。三、某项高速公路工程桥隧相连，施工难度大。建设单位通过招标 选择了监理单位和施工单位，施工合同确定的施工工期为30个月

16、。 其中一座长度为2360m的隧道施工任务由第一合同段承包人承担。 隧道出口紧接一座高架桥，最高墩高为75n 其施工任务由第二合 同段承包人承担。在施工计划排列上，第一、二合同段是全线的控 制工程。隧道施工中，由于洞口施工遇到了两次较大的塌方，整个 隧道施工工期经过调整后将比原计划拖后3个月。桥梁基础施工时, 施工单位采用了人工挖孔的施工方法，使其实际进度比计划进度提 前了4个月。基础及桥梁下部完工后，桥墩及桩基工程通过了质量 验收。建设单位结合全线各标段的施工进度情况，对全线计划进度 进行了调整，将原合同工期30个月调整为26个月，监理工程师未 提出异议。架梁前，第二合同段在进行支座检测时，

17、发现靠近隧道 进口处的20、21号桥墩出现较大的偏斜，墩顶最大偏斜位移达40cmo经组织专家进行现场分析、调查，查验测量资料，最终确定 20、21号桥墩的偏移是由于第一合同段没有按照施工组织设计要求 弃而查，而是将隧道弃楂直接倾倒在隧道出口坡脚处。因弃硝对桥墩 一侧产生侧向挤压导致桥墩偏斜。建设单位组织科研、设计单位制 定了对20、21号桥墩纠偏、加固的处理方案。经过处理后恢复了墩 顶支座的原设计位置。问题：此事件中，建设单位施工单位（第一、 二合同段）、监理单位各应承担什么责任?并说明理由。【答案】（1）建设单位违反了招标承诺及签订的施工合同的规定， 第一、二合同段是全线控制工程，应根据第一

18、、二合同段施工进度 情况对全线计划进度进行调整。将30个月的合理工期压缩成26个 月，应当承担一定的管理责任。（2）施工单位（第一合同段）施工 组织设计对隧道弃磴地点做出了明确的规定，在对建设单位压缩工 期没有提出异议的情况下，违背设计要求，随意倾倒弃渣，危及相 邻工程，直接导致问题发生，故应承担主要责任。（3）施工单位（第二合同段）依据公路工程标准施工招标文件规定，在整个 施工期间施工单位应对其施工的工程质量负责，并对其承担照管责 任和维护的责任。第一合同段隧道弃硝挤压第二合同段桥墩不是短 时间的问题，第二合同段如果及早发现并向第一合同段、监理单位 提出，事件本可避免或及时得到处理。因此，第

19、二合同段在此事件 中负有次要责任。（4）监理单位负责审批施工组织设计及总体进度 计划，对于全线控制工程的两个标段，按照建设单位的意见进行不 合理的工期压缩，负有一定的监理失职责任。其次，监理工程师应 当进行日常巡视检查，发现问题应当及时通知施工单位进行整改或 停工，隧道弃楂挤压桥墩问题不是一天形成的，监理工程师没发现 问题，或发现问题未要求整改，或要求整改但未督促落实，故负有 一定的监理失职责任。四、某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。工程 实施过程中发生如下事件：事件1:施工招标过程中，建设单位提 出的部分建议如下：（1）省外投标人必须在工程所在地承担过类似 工程；（2）投标人

20、应在提交资格预审文件截止日期前提交投标保证 金；（3）联合体中标的，可由联合体代表与建设单位签订合同；（4） 中标人可以将某些非关键性工程分包给符合条件的分包人完成。事 件2：施工合同约定，空调机组由建设单位采购，由施工单位选择 专业分包单位安装。空调机组订货时，生产厂商提出由其安装更能 保证质量，且安装资格也符合国家要求。于是，建设单位要求施工 单位与该生产厂商签订安装工程分包合同，但施工单位提出已与甲 安装单位签订安装工程分包合同。经协商安装单位将部分安装工程 分包给空调机组生产厂商。事件3 ：建设单位与施工单位按照建 设工程施工合同（示范文本）进行工程价款结算时，双方对下列的 费用发生争

21、执：办理施工现场交通、施工噪音有关手续；项目 监理机构现场临时办公用房搭建；施工单位采购的材料在使用前 的检验或试验；项目监理机构影响正常施工的检查检验；设备 单机无负荷试车。事件4：工程完工时，施工单位提出主体结构工 程的保修期限为20年，并待工程竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书。问题：1 .逐条指出事件1中监理单位是否应采纳建设单 位提出的建议，并说明理由。2 .分别指出事件2中建设单位和甲安 装单位做法的不妥之处，说明理由。3 .事件3中，各项工作所发生 的费用分别应由谁承担？【答案】1.逐条指出事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的 建议，并说明理由。答案：对事件1中监理单位是

22、否应采纳建设单 位提出的建议及理由具体分析如下：（1）监理单位不能采纳建设单 位提出的第一条建议。理由：根据招标投标法第十八条，招标 人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标 人实行歧视待遇。即意味着招标人不得以本地区工程业绩限制或排 斥潜在投标人。（2）监理单位不能采纳建设单位提出的第二条建议。 理由：投标人应在提交投标文件截止日期前随投标文件提交投标保 证金。（3）监理单位不能采纳建设单位提出的第三条建议。理由： 根据招标投标法第三十一条，联合体中标的，联合体各方应当 共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人能承担连带责任。（4） 监理单位可以采纳建设单位提出的第四条建议

23、。理由：根据招标 投标法第三十条，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟 在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应 当在投标文件中载明。2.分别指出事件2中建设单位和甲安装单位做法的不妥之处，说明 理由。答案：事件2中建设单位和甲安装单位做法的不妥之处及理 由具体如下：（1）建设单位做法的不妥之处：要求施工单位与生产 厂商签订安装工程分包合同。理由：招标人（建设单位）不得直接 为施工总包单位指定分包单位。五、某二级公路隧道为单洞双向行驶两车道隧道,全长4279m,最大 埋深1049mo隧道净空宽度9. 14m,净空高度6. 98m,净空面积为56. 45nl2。该隧道位于一

24、盆地边缘的山区，主要分布有寒武系三游洞 组至三叠系大冶组地层,其围岩主要为弱风化硬质页岩,属II类围岩， 稳定性较差。根据该隧道的地质条件和开挖断面宽度,承包人拟采用 台阶分部法施工。【问题】2、承包人采用的台阶分部法开挖顺序为；（1）上部开挖；（2）拱部锚喷支护；（3）中核土开挖；（4）拱部衬砌；（5）下部开挖；（6）边墙锚喷支护和衬砌；（7）灌筑仰拱。试说明其开挖顺序是否正确。 若不正确,请列出正确开挖顺序。【答案】2、开挖顺序不正确。应为：（1）上部开挖；（2）拱部锚喷 支护；（3）拱部衬砌；（4）中核土开挖；下部开挖；（6）边墙 锚喷支护及衬砌；（7）灌筑仰拱。六、某高速公路的业主采用

25、公开招标的方式选定了施工承包单位。在签订合同时，业主为了确保承包人能履行合同义务与责任、保证 工程质量，要求承包人支付一定比例的定金。业主与承包人双方在 施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任 等均做出了具体约定。该项目中有一项互通立体交叉工程，在施工 合同履行时，因该互通立交工程与当地城市道路规划不一致，需要 重新论证该互通立交的设置，导致该工程停工3个月。恢复施工后, 由于该承包人施工组织管理的失误，造成其进度计划中关键线路上 的某项工作停工15天。这两次停工，该承包人均在合同规定的时限 内向监理工程师提交了索赔报告，并提交了相关的证据资料及施工 记录。【问题】1.定金

26、与预付款有何区别？【答案】1.定金与预付款的区别：（1）目的不同定金的目的是为了 证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包人在 工程准备和材料、设备准备的资金问题。（2）性质不同定金是合同 担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯, 不是法律行为。（3）处理方式不同定金视合同履行情况的不同而有 不同的法律后果，即所谓定金罚则；而预付款无论合同履行情况如 何都应如数返还。七、某公路工程项目为政府重点投资的项目。根据有关规定，建设 单位通过公开招标方式选择某施工单位和某监理单位分别承担该项 目的施工任务和监理任务，并与他们分别签订了施工合同与监理合 同。该项目在施工过程中发生了下列事件：事件1 ：建设单位于 2012年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标 价为280万元；建设单位与监理单位协商后，于2013年1月10日 签订了监理合同。监理合同约定，合同价为260万元；因非监理单 位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元；监