园林绿化工程施工合同建筑绿化工程_建筑-绿化工程.pdf

《园林绿化工程施工合同建筑绿化工程_建筑-绿化工程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林绿化工程施工合同建筑绿化工程_建筑-绿化工程.pdf（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、0/9 人民街项目园林绿化工程施工合同 合同编号:_ 工程名称:汉沽人民街项目 发 包 方:天津宝利集团有限公司 承 包 方:园林绿化建设工程施工合同协议条款 1/9 发包人（全称）：天津宝利集团有限公司 承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况 第 1 条 工程概况 11 工程名称：汉沽人民街项目 12 工程地点：_汉沽区人民街及大丰路交口 13 工程内容：_景观绿化工程 14 工程立项批准文号：15 资金来源：

2、自筹 第 2 条 工程承包范围 21 承包范围：园林绿化工程施工图全部内容 22 工程总面积：二、合同文件及图纸 第 3 条 本合同文件及解释顺序 31 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）招标文件（及合同具有同等法律效力）（2）工程报价单或预算书（作为造价调整参照依据）（3）本合同条款 （4）投标书及其附件 （5）标准、规范及有关技术文件 （6）图纸 （7）双方签订的补充协议 （8）中标通知书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第 4 条 适用法律、标准及规范 41 适用法律法规：国家有关法律、法规和有关法规、规章及规范性文件均对本合同具

3、有约束力。42 适用标准、规范名称：化建设工程施工合同协议条款发包人全称天津宝利集团有限公司承包人全称依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原汉沽区人民街及大丰路交口工程内容景观绿化工程工程立项批准文号资金来源自筹第条工程承包范围承包范围园林绿化工程施工图全部内容工程总面积二合同文件及图纸第条本合同文件及解释顺序除双方有约定以外组成本合同的文投标书及其附件标准规范及有关技术文件图纸双方签订的补充协议中标通知书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第条适用法律标准及规范适用法律法规

4、国家有关法律法规和有关法规规章及规范性文件2/9 城市绿化工程施工及验收规范GJJ/T82-99、天津市城镇绿化技术规程TBJ10-95、建筑工程施工质量验收统一标准GB5030-2001、天津园林绿化工程质量检查评定和验收标准、天津城市绿化养护管理技术规程及国家及天津市相关标准的规定。43 双方另有约定列入补充条款。44 双方对合同内容的约定及上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。第 5 条 图纸 51 发包人提供图纸日期及套数：合同签订后三日内提供施工图纸四套。52 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。53 发包人对图纸的特殊保密要求：无 三、双方的

5、权利义务 第 6 条 监理 61 监理单位名称：62 监理工程师 姓名：职务：总监理工程师 需要取得发包人批准才能行使的职权：除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利及义务。第 7 条 双方派驻工地代表 71 发包人派驻工地代表姓名：72 承包人派驻工地代表姓名：73 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前 7 日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第 8 条 发包人工作 81 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：（1）保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：道路通畅，施工用水、用电齐全。（2）将施工所需的水、电、电讯

6、等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：现场已具备。化建设工程施工合同协议条款发包人全称天津宝利集团有限公司承包人全称依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原汉沽区人民街及大丰路交口工程内容景观绿化工程工程立项批准文号资金来源自筹第条工程承包范围承包范围园林绿化工程施工图全部内容工程总面积二合同文件及图纸第条本合同文件及解释顺序除双方有约定以外组成本合同的文投标书及其附件标准规范及有关技术文件图纸双方签订的补充协议中标通知书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第条适用法律

7、标准及规范适用法律法规国家有关法律法规和有关法规规章及规范性文件3/9 （3）水准点和坐标控制点交验要求：_提供规划红线及坐标基准点_ （4）组织图纸会审和设计交底的时间：_自合同生效之日起 3 日内 （5）双方约定发包人应做的其他工作：无 82 发包人委托承包人办理的工作：无 第 9 条 承包人工作 91 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：_签订之日提供总进度计划表，每月 25 日前提供工程量完成情况及施工进度情况。（2）承担施工安全保卫工作和夜间施工照明的责任和要求。（3）需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：按天津市相

8、关要求，由承包方自行办理，费用由承包方承担。（4）承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：_由承包方负责。（5）保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：_服从总包管理。（6）双方约定的承包人应做的其他工作：现场协商 四、施工组织设计和工期 第 10 条 合同工期 10.1 开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 日 10.2 工程进度具体节点：第 11 条 进度计划 111 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：由项目经理现场确定。112 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度及

9、进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。第 12 条 延期开工如发生：因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前 7 日书面通知化建设工程施工合同协议条款发包人全称天津宝利集团有限公司承包人全称依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原汉沽区人民街及大丰路交口工程内容景观绿化工程工程立项批准文号资金来源自筹第条工程承包范围承包范围园林绿化工程施工图全部内容工程总面积二合同文件及图纸第条本合同文件及解释顺序除双方有约定以外组成本

10、合同的文投标书及其附件标准规范及有关技术文件图纸双方签订的补充协议中标通知书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第条适用法律标准及规范适用法律法规国家有关法律法规和有关法规规章及规范性文件4/9 发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。第 13 条 暂停施工如发生：因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。第 14 条 工期延误 141 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。（1）发包人未

11、能按约定日期提供图纸及开工条件；（2）因工程量变化或重大设计变更影响工期；（3）非承包人原因停水、停电等原因造成停工；（4）不可抗力及自然灾害；（5）发包人同意工期相应顺延的其他情况。五、质量及检验 第 15 条 工程质量 151 工程质量标准：152 双方对工程质量有争议时，由施工所在地 质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。第 16 条 隐蔽工程的中间验收 161 双方约定的中间验收的部位：162 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于 48 小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收

12、不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。六、安全施工 第 17 条 安全施工 171 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如在施工中发生的安全事故均由乙方负责并承担相应费用。第 18 条 事故处理 化建设工程施工合同协议条款发包人全称天津宝利集团有限公司承包人全称依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚

13、实信用的原汉沽区人民街及大丰路交口工程内容景观绿化工程工程立项批准文号资金来源自筹第条工程承包范围承包范围园林绿化工程施工图全部内容工程总面积二合同文件及图纸第条本合同文件及解释顺序除双方有约定以外组成本合同的文投标书及其附件标准规范及有关技术文件图纸双方签订的补充协议中标通知书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第条适用法律标准及规范适用法律法规国家有关法律法规和有关法规规章及规范性文件5/9 181 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。182 发包人、承包人对事故责任有争议

14、时，应按政府有关部门认定处理。七、合同价款及支付 第 19 条 合同价款 金额（大写）：（人民币）（小写）：元 第 20 条 合同价款的调整 201 施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更单。20.2 确定变更价款：承包人应在收到变更通知或签署变更单后 7 日内提出变更工程量及价款报告资料。发包人收到变更资料报告，待工程全部竣工验收后办理结算时一并确认。第 21 条 工程款支付 211 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：以下付款应由现场发包单位项目经理予以书面确认方

15、可支付工程款。结算发生变化时付款相应调整。拨付工程进度款时间 占合同承包总造价百分比 累计所占总造价百分比 金额（人民币）212 工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续。213 本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。八、竣工验收及结算 第 22 条 竣工验收 化建设工程施工合同协议条款发包人全称天津宝利集团有限公司承包人全称依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原汉沽区人民街及大丰路交口工程内容景观绿化工程工程立项批准文号资金来源自筹第条工程承

16、包范围承包范围园林绿化工程施工图全部内容工程总面积二合同文件及图纸第条本合同文件及解释顺序除双方有约定以外组成本合同的文投标书及其附件标准规范及有关技术文件图纸双方签订的补充协议中标通知书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第条适用法律标准及规范适用法律法规国家有关法律法规和有关法规规章及规范性文件6/9 221 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后一周后组织验收。22 2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期，以相关部门出具的验收证明为准。保修期及保养期正式开始。223 承包人应严格按照绿化施

17、工图纸进行施工，确保绿化面积符合园林管理验收部门的测量要求。第 23 条 竣工结算 231 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。232 承包人在竣工验收 15 日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。233 发包人自签收结算资料报告之日起 30 日内提出审核意见并予以签认。234 承包人收到竣工结算款后 5 日内将竣工工程交付发包人。九、质量保修 第 24 条 质量保修 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。241 工程质量保修范围和内容：242 质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下

18、 （1）土建工程：_一年_ （2）绿化种植工程：_二年_ （3）喷泉、喷灌工程：_一年_ （4）其他附属工程：_一年_ 质量保修期自工程竣工验收取得合格证明之日起计算。第 25 条 质量保修责任 251 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 日内派人保修。252 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在 24 小时内到达事故现场抢修。253 绿化种植工程在保修期内应达到 2 级养护标准。254 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。化建设工程施工合同协议条款发包人全称天津宝利集团有限公司承包人全称依照中华人民共和国合同法和中华人民共和

19、国建设部国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原汉沽区人民街及大丰路交口工程内容景观绿化工程工程立项批准文号资金来源自筹第条工程承包范围承包范围园林绿化工程施工图全部内容工程总面积二合同文件及图纸第条本合同文件及解释顺序除双方有约定以外组成本合同的文投标书及其附件标准规范及有关技术文件图纸双方签订的补充协议中标通知书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第条适用法律标准及规范适用法律法规国家有关法律法规和有关法规规章及规范性文件7/9 第 26 条 保修费用 261 绿化工程在保质期及保养期内一切维修、保养费用由承包方承担，

20、保修及保养期满后保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。262 双方约定的养护期间水、电费用的承担：_由承包人负责_ 第 27 条 其他 双方约定的其他保修事项：无 十、违约及争议 第 28 条 违约责任 28 1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。282 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：_按合同总额每天万分之四赔偿。_ 283 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：_进行整改，赔偿给发包方带来的损失和工程延期的违约金（包括因更换施工单位而无法按本合同约定的日期竣工和延期违约金）；如整改仍达不到质量要求，发包人有权更换施工单位并提出经济赔

21、偿。_ 284 发包人不按时支付工程款的违约责任：_按合同总额每天万分之四赔偿。285 其他：_ 第 29 条 争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_（1）_种方式解决：（只能选择一种）（1）依法向_发包方单位所在地_人民法院起诉；（2）提交_仲裁委员会仲裁。十一、其他 第 30 条 工程分包 301 分包单位和分包工程内容：_无_ 302 分包工程价款及结算方法：_ 无_ _ 第 31 条 合同解除 311 双方协商一致，可以解除合同。312 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过 30 日，发包

22、人仍不支付工程款（进度款），承包人有权提出商议解除合同。313 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别化建设工程施工合同协议条款发包人全称天津宝利集团有限公司承包人全称依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原汉沽区人民街及大丰路交口工程内容景观绿化工程工程立项批准文号资金来源自筹第条工程承包范围承包范围园林绿化工程施工图全部内容工程总面积二合同文件及图纸第条本合同文件及解释顺序除双方有约定以外组成本合同的文投标书及其附件标准规范及有关技术文件图纸双方签订的补充协议中标通知书双

23、方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第条适用法律标准及规范适用法律法规国家有关法律法规和有关法规规章及规范性文件8/9 转包给他人，发包人有权解除合同。314 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约致使合同无法履行。315 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第 32 条 合同生效及终止 321 本合同自_双方签字盖章_之日起生效。322 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。第 33 条 合同份数 331 本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数_四_份，由双方分别收

24、持。第 34 条 补充条款 双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。（以下无正文）发包人：（公章）_ 承包人：（公章）_ 住所：_ 住所：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 委托代表人：_ 委托代表人：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账号：_ 账号：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ _年_月_日 _年_月_日 合同订立地点：_ 化建设工程施工合同协议条款发包人全称天津宝利集团有限公司承包人全称依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原汉沽区人民街及大丰路交口工程内容景观绿化工程工程立项批准文号资金来源自筹第条工程承包范围承包范围园林绿化工程施工图全部内容工程总面积二合同文件及图纸第条本合同文件及解释顺序除双方有约定以外组成本合同的文投标书及其附件标准规范及有关技术文件图纸双方签订的补充协议中标通知书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第条适用法律标准及规范适用法律法规国家有关法律法规和有关法规规章及规范性文件