电缆沟施工合同建筑施工组织_建筑-施工组织.pdf

《电缆沟施工合同建筑施工组织_建筑-施工组织.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电缆沟施工合同建筑施工组织_建筑-施工组织.pdf（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、电缆沟施工合同 二期技改基建工程 施工合同 甲方：重庆万物春生制药有限公司 乙方：经甲乙双方充分协商，根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致基础上，结合本工程具体情况，双方订立本合同。一、工程名称：重庆万物春生制药有限公司二期技改电缆沟施工合同 二、工程内容：甲方厂区下列区域范围为施工范围，乙方对此区域明确无异议：在厂区甲方指定区域新建电缆沟，其中包括：沟体、支架、走水排水、路面称重盖板预制和安装，路面恢复（混泥土路面）、花台盖板恢复。三、承包方式：1、本土建工程包工方式为：包工包料包工期，其中除花台盖板外为总包干方式承包；盖板用甲方公司旧盖

2、板。2、本工程不允许乙方进行转包。四、合同约定完工期限：自合同签订之日起 15 天内完工。五、工程质量标准：须严格按照甲方提供施工图纸执行施工，甲方需按照施工图纸进电缆沟施工合同 行验收达到合格，施工过程中乙方不能出现偷工减料，否则甲方有立即终止合同行使权力。六、工程造价及结算方式：1、工程造价：1、本工程每米价格为 170 元，包括路面及花台电缆沟挖掘、修建、预埋支架、路面恢复、承重盖板预制安装、花台盖板恢复。施工途中不得以任何理由要求加价；如甲方有其它另外增加项目，可双方协商后进行报价，且需补签附属合同。2、乙方已充分考虑施工期间各类风险，同意工程造价包含乙方所有开支费用，若因政策调整、市

3、场风险或其他原因，乙方不得向甲方索取任何增加费用，由此提出延长工期申请将不批准。3、结算方式：工程竣工验收合格后，乙方开具发票后 10 内，甲方付给乙方工程造价 95%，剩余 5%作为工程质保金。竣工验收后 12 个月后工程无质量问题，余款在 10 日内一次性付清。七、双方责任:1、甲方保证临时水、电、路三通。2、乙方必须严格按照国家规范进行施工，保质、保量、按期完成本工程，施工临时水电到甲方指定位置接驳。3、乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，自行配置符合要求劳动防护用品及设施，确保安全生产。施工过程中出现任何安全事故概予甲方无关，全部由乙方负责，所发生费用由乙方承担。4、甲乙双方

4、需签订安全施工协议。乙方施工过程中要服从甲方民共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规在自愿平等协商一致基础上结合本工程具体情况双方订立本合同一工程名称重庆万物春生制药有限公司二期技改电缆沟施工合同二工程内容甲方厂区下列区域范围为施工范路面恢复混泥土路面花台盖板恢复三承包方式本土建工程包工方式为包工包料包工期其中除花台盖板外为总包干方式承包盖板用甲方公司盖板本工程不允许乙方进行转包四合同约定完工期限自合同签订之日起天内完工五工程质量标不能出现偷工减料否则甲方有立即终止合同行使权力六工程造价及结算方式工程造价本工程每米价格为元包括路面及花台电缆沟挖掘修建预埋支架路面恢复承重盖板预制安装

5、花台盖板恢复施工途中不得以任何理由要求加价如甲方有电缆沟施工合同 监督管理与检查，甲方对乙方施工中存在不安全因素有权提出整改或停工整顿。5、乙方应随时接受甲方代表及委派人员检查检验，对甲方人员提出质量不合格项，乙方根据相关标准范围可提出异议，取得甲方人员认同，否则只能按甲方代表及其委派人员要求返工修改，由此发生费用由乙方承担。返工或修改后，申请甲方再次检查验收并签署相应证明文件。八、施工要求：1、乙方按甲方要求保证质量完成施工任务，在施工过程中若发现质量问题，乙方应当无条件整改。整改完毕后，乙方再次提出验收申请，经甲方签署合格证明后甲方可进行下一道工序。2、甲方在施工途中对乙方施工提出问题，且

6、提醒两次乙方仍未进行整改，甲方有权单方面终止合同，并委托第三方完成施工，由此造成工期延误和价格差异损失，由乙方承担。3、乙方要坚持文明施工、安全施工，施工过程中不得损害施工区域地面表层，过程完工后应做到工完场清。九、违约责任：1、因甲方原因导致工期延误，经甲方确认工期相应顺延；如遇特殊天气（久雨、暴雨等天气），工期可经甲乙双方协商，并签署延期相应文件。2、乙方未按施工要求造成质量问题，乙方必须返工或返修，由此造成一切后果由乙方承担，工期不予顺延。民共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规在自愿平等协商一致基础上结合本工程具体情况双方订立本合同一工程名称重庆万物春生制药有限公司二期技改

7、电缆沟施工合同二工程内容甲方厂区下列区域范围为施工范路面恢复混泥土路面花台盖板恢复三承包方式本土建工程包工方式为包工包料包工期其中除花台盖板外为总包干方式承包盖板用甲方公司盖板本工程不允许乙方进行转包四合同约定完工期限自合同签订之日起天内完工五工程质量标不能出现偷工减料否则甲方有立即终止合同行使权力六工程造价及结算方式工程造价本工程每米价格为元包括路面及花台电缆沟挖掘修建预埋支架路面恢复承重盖板预制安装花台盖板恢复施工途中不得以任何理由要求加价如甲方有电缆沟施工合同 3、因乙方原因未按合同规定工期完工，每延迟一天，乙方应当向甲方支付违约金 100 元。4、工程质保期 壹 年，质保期内如有任何质

8、量问题，由乙方免费负责维修，一切费用由乙方承担。十、其他事项：1、应履行本合同发生一切争议由当事人双方协商或协调解决，协商解决不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执两份，且具有同等法律效力。3、本合同自签字之日起生效，合同履行完毕后自行终止。十一、合同附件图纸由双方签字确认。甲方：重庆万物春生制药有限公司 乙方：法人代表：陈陵 法人代表：委托代理人：委托代理人：电话：电话：日期：日期：民共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规在自愿平等协商一致基础上结合本工程具体情况双方订立本合同一工程名称重庆万物春生制药有限公司二期技改电缆沟施工合同二工程内容甲方厂区下列区域范围为施工范路面恢复混泥土路面花台盖板恢复三承包方式本土建工程包工方式为包工包料包工期其中除花台盖板外为总包干方式承包盖板用甲方公司盖板本工程不允许乙方进行转包四合同约定完工期限自合同签订之日起天内完工五工程质量标不能出现偷工减料否则甲方有立即终止合同行使权力六工程造价及结算方式工程造价本工程每米价格为元包括路面及花台电缆沟挖掘修建预埋支架路面恢复承重盖板预制安装花台盖板恢复施工途中不得以任何理由要求加价如甲方有