施工合同最新6篇_1.docx

《施工合同最新6篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同最新6篇_1.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工合同最新6篇随着人们法律意识的建立，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？下面是一秘范文为大伙儿带来的6篇施工合同，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。工程施工合同范本 篇一 甲方：四川宏茂建筑工程有限公司 （以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了充分发挥甲乙双方各自优势，开拓市场，共同发展，为明确双方的职责、权力和义务，根据中华人民共和国合同法的相关精神，结合本工程实际，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议，共同遵守执行。 第一条、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、施工内容及范围：。 4、

2、工程质量：合格 。 5、工期： 。 6、合作方式： 由乙方负责提供社会信息资源和资金，并配合甲方投标，中标的建筑工程项目，在甲方同业主签订建设工程施工合同后，双方共同组建该工程项目部，由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等，按甲方项目管理要求组织施工，经济独立核算、自负盈亏。 第二条、项目管理模式 一、项目合同管理 1、乙方必须服从甲方的统一管理，协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。 2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的建设工程施工合同及补充条款协议，承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约，乙方应承担全部违约责任。 3、工程项目主要

3、施工队伍由乙方选择推荐，要求使用有用工主体资质的独立法人企业（劳务公司），报甲方审批。未经甲方许可，乙方不能将工程分包，更不允许进行转包和违法分包活动。 二、项目班子管理 1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足 施工要求的项目班子。 2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证，并将相关资料交甲方审核备案。 第三条、项目管理费用及保证金 1、乙方按工程结算总价的 % 向甲方缴纳管理费（不含税金及有关部门规费），由甲方统收统支。 2、管理费支付时间：甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认，工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。 3、乙

4、方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。 4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。 5、甲乙双方约定：乙方按合同总价2%（特殊情况可根据工程规模请示后调整）向甲方缴纳保证金（含0.7%。建账保证金，质量、环境、职业健康安全、进度保证金），可按工程进度分阶段缴纳。 第四条、项目管理人员构成及工资标准 1、甲方委派 为甲方项目管理代表，其余项目管理人员为。 2、甲方派驻项目人员工资标准分别为：（含五类保险）： 元/月； 元/月（通讯费由乙方解决），乙方提供食宿，乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方，由甲方负责发放。 3、甲方派驻项目人员在工

5、程实施期间如遇公司学习和培训，乙方应该无条件支持，工资照常发放。 4、乙方委派 为乙方项目管理代表，其余项目人员为。 第五条、财务管理 一、资金管理 1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后，由乙方拟定资金支付计划，经甲方派驻项目主管人员签字后，上报甲方审批，并由甲方财务人员监督支付。 2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方，乙方须专款专用，不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可，乙 方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用，否则甲方有权立即终止合同。 3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因

6、拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报，由此造成的一切后果均由乙方负责，而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访，一次处罚壹至伍万元。 二、财务管理 1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。 2、工程开工后，乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求，建立健全符合甲方规定的财务核算体系，负责核算工作，按时报送会计报表，工程竣工后，项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。 3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则，乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求，直至申请人民法院支持。在工尾款支付前，乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺，并将工程相关财务资料（原件）

7、送交甲方财务部门存档后，方可根据具体情况支付。 4、工程在办理完结算后，甲、乙双方应履行财务决算手续，以保障双方的经济利益。 三、税收管理 1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费，以及其他应缴纳的税金（所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳）。工程资金到帐后，甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金，如由业主代扣代缴的，需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续，并提供有效的完税凭证。 2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票，（建筑工程成本发票不得低于工程款70%，装饰装修工程成本发票不得低于工程款

8、60%）。 3、工会经费按四川省人民政府川办（20xx)187号关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见工会筹备金0.3%、残疾人保障金 %等有关规定交甲方，由甲方统一缴纳。 4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。 第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理 一、工程质量管理 1、甲乙双方约定：乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后，甲方将质量保证金返还乙方，否则予以扣罚。 3、工程未达到质量要求，乙方应及时整改，并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况，并作出相应处罚。 二、工程职业健康安全管理 1、甲乙双方约定：乙方达到职业健康安全

9、目标要求（无重大伤亡事故，轻伤频率低于1.5%。）后，甲方将职业健康安全保证金返还乙方，否则予以扣罚。 2、乙方在施工现场须设置专职安检人员，落实安全生产责任制，施工前做好安全技术交底工作，杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患，有权纠正、罚款或立即停止其工作。 3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中，因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的，甲方视其情节轻重进行处罚。 4、乙方在施工中发生安全事故，应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。 5

10、、按规定应办理保险的，由乙方负责办理，费用由乙方承担，保险单据原件交甲方。 三、环境、标化管理 1、甲乙双方约定：乙方达到甲方要求的标化工地标准，则甲方将该保证金返还乙方，否则，予以扣罚。 2、乙方应按甲方要求，统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。 3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作，若施工过程中出现安全责任事故，不文明施工行为，造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。 四、进度管理 1、甲乙双方约定：乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求，则甲方将保证金返还乙方。否则，予以扣除。 2、乙方应达到甲方与业主签

11、订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚，其所有的经济损失由乙方承担。 五、工程资料管理 乙方应按甲方要求，做好施工过程中资料收集、整理工作，根据公司川四建发20xx21号要求实行押金制度，本工程竣工资料押金数额为 万元整，押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后，将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后，方可将押金返还给乙方，如不能按规定上交竣工资料，没收其押金。 六、生产要素管理 乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等，不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同，若确需签订，必须事先征得甲方同意，并按合同优先支付，不得拖欠。凡乙方涉及合作项目

12、签订的所有合同，须交甲方备案。 七、违约责任 1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的建设工程施工合同及补充协议，甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程，不予返还履约保证金，并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。 2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因，受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚，且承担行政处罚，若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的 1 %进行处罚。同时，若乙方无故拒付农民工工资，甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。 3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查，其检查评定结论必须在合格以上，若不合格视其情节轻重予

13、以处罚。 4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格，按结算总价的 1 %进行处罚。 5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷，以及经济费用均由乙方承担。 6、若因乙方原因，引起法律纠纷等，造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 第七条、争议解决方式 在履行合同过程中，甲乙双方若产生争议，双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。 施工合同 篇二 建设单位： （以下简称甲方） 承建单位： （以下简称乙方） 经甲乙双方充分协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方责任，特制定本合同，希共同遵守。 一、工程名称及建设地点: 1、 工程名称：南阳

14、市宛城区郭店小学校园绿化工程 2、 建设地点：南阳市宛城区溧河乡郭店小学 二、工程范围： 园林绿化种植，园林景观水电施工，园林景观土建施工，园林绿化养护。 三、工程总造价： 乙方上报预算总价（含税）为 壹佰贰拾陆万捌仟肆佰元 （￥ 126.84万 元），确定最终含税合同总价为： 壹佰叁拾伍万肆仟陆佰元 （￥ ：135.46万元）。 四、工期： 工期为： 40 天 20年 3 月 5 日至 20年 4 月14日。 五、 承包方式： 包工包料 六、甲乙双方负责完成的工作： a) 甲方负责完成的工作： i. 在开工期间为乙方施工提供方便，为乙方提供生活及施工水电接口；负责为乙方驻地提供场地，其办公或

15、生活用房搭设费用由乙负责。 ii. 甲方委派 同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。 b) 乙方负责完成的工作： i. 乙方委派 同志为工地代表，负责在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。 ii. 保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。 iii. 自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施；在甲方指定的水电接口处安水、电表，并负责交纳水电费。 乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。 因乙方擅自变更

16、设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。 七、工程变更： 在工程施工中，如果有合同以外的变更项目或预算中漏项的情况，采用以下方式： 1、变更增减工程量由甲、乙双方按实际发生量确认； 2、变更项目单价首先参照原合同预算报价中的相同或相近似的单价执行，如果原合同预算报价中没有可参照的项目单价，由甲、乙双方根据市场价协商确认。 3、变更项目金额一起并入工程决算中。 八、工程验收及竣工结算： a) 所承包工程全部完工后，由甲方根据双方确认工程报价书中所列项目、设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行竣工验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。 b) 工程竣工验收通过后

17、，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。 c)双方在竣工工程验收证明书上盖章后，乙方在15个工作日内将竣工资料和竣工结算书上报甲方审核；甲方在15个工作日内将竣工结算审核完毕。 九、养护期： 该工程养期自通过竣工验收之日开始计算，养护期为 壹 年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。 d)本工程至 20_ 年 10 月 15 日养护期满，苗木成活率未达到相关标准要求。在养护期间乙方应对死亡的苗木进行补植。 十、合同款项支付： 工程完成到 30% 时支付第一次进度款 30万元 元，完成到 60% 时支付第二次进度款

18、40 万 元，工程验收结算完成后支付至结算价的95%，一年养护期满后若没有质量问题，在7个工作日内支付余款5%。 十一、 其他事项： a) 在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否 则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。 b) 如果需要办理出入的手续，由甲方协助乙方办理，其费用由乙方负责。 本合同和施工设计图、工程项目报价以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力。乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开始施工。 本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。本合同未尽事宜，共

19、同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。（预算书作为合同附件，同具法律效力） 本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 代表：_ 代表：_ 签约地点：_ 签约时间：_年_月_日 施工的合同 篇三 发包方：_（以下简称甲方） 承包方：_（以下简称乙方） 甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据合同法中华人民共和国建筑法，及其他相关法律法规，订立本合同。 一、工程名称：外墙保温工程。 二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工项目，具体做法如下： 1、_防潮底漆； 2、60厚现喷硬泡_保温层； 3、界

20、面砂浆； 4、20厚_找平层中间附合热镀锌电焊网 6）塑料锚栓双向500锚固；外用防裂砂浆罩面； 5、岩棉防火隔离带，宽度400窗上口通长设置厚度同保温层一致，_材料防火等级为B2级，乙方组织施工。）工程量约为_，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。 三、合同总工期： 四、对乙方质量、安全要求：工程质量标准： （1）一次性验收合格； （2）施工依据和验收标准： a、按设计单位认可的施工图纸； b、按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方

21、案和图纸进行施工和验收； c、按建筑工程施工质量验收统一标准； （3）最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和_县质监站。 （4）并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。 1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工，出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。 2、资质资料要求：_、_两种材料的生产厂家要有_市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准；_施工单位必须是有专业资质的施工单位，需提供施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位，乙方并负责施工材料实验。 五、合同价款：承包单

22、价，60厚处_发泡外墙保温综合单价175元2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。 六、价款结算 1、施工2个楼，每完成一个楼的_发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。 2、乙方按期完成后，即80%，若乙方在约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东_公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。

23、 3、余下20%承包款以前付清。 七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。（除质量责任和保修条款） 合同签订地点：_ 甲方：_乙方：_ 电话：_电话：_ 施工合同 篇四 发包方：_（以下简称甲方） 承包方：_（以下简称乙方） 一、甲方责任 1、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。 2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责。 3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。 4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系 二、乙方责任 1、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。 2

24、、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。 3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。 三、工程款的支付 1、此工程为包工包料，打桩单价PHC-30075A桩，单价为_元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。 2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。 3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。 4、进场付10万元，打完20_米付清80%，桩打完全部付清。 5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。 6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资5

25、00元/天。 四、解决合同纠纷的方式 甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。 五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 六、本合同甲、乙双方签字生效。 甲方：_电话：_ 乙方：_电话：_ _年_月_日_年_月_日 施工合同 篇五 甲方： 乙方：同安三建（南京安步建筑科技厦门分公司） 甲乙双方就甲方委托乙方对甲方指定地面做防滑施工一事，经双方友好协商，达成如下协议： 1、施工地点：_。 2、施工价格为： 元/平方米，施工总面积约为： 平方米， 合计总价约为 元，大写 。施工结束按实际施工面积结算。 3、施工后的地面五年内

26、保持有较好的防滑效果，效果下降可免费重新施工。在今后使用过程中，甲方应经常洗刷地面保持地面清洁，以达到更好的防滑效果和更长的使用时间。 4、乙方指派经专业施工培训人员在现场施工，严格按照各种地面材质使用不同防滑剂，在施工前做好小样试验，以求达到最合适的防滑效果。 5、施工时间：自 年 月 日 时至 年 月 日 时结束，并交付验收和使用。 6、乙方施工前甲方需清空场地障碍物，施工中提供水及电源供乙方施工使用，并指派专门人员值班做好现场协调和维护秩序及保安工作。 7、付款方式：签订合同后甲方支付总工程款的50%作为预付款，施工结束后付清剩余工程款。未按合同约定时间及数额付款的，本公司不提供免费质保

27、。 8、为了地面长期防滑，乙方就已施工合约地面 会提议定期做保养工作，经甲方同意后，保养材料费用由甲方承担 9、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字、盖章后生效，未尽事宜由双方友好协商解决。 甲方： 乙方：同安三建（南京安步建筑科技） 签约代表： 签约代表： 签约日期： 签约日期： 施工合同 篇六 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，结合本工程的具体情况，特签订本合同，以明确双方各自的权利和义务，双方应共同遵守本合同。 一、工程概况： 1.1、工程名称

28、： 龙苑中央公园地下车库基坑支护 1.2、工程地点： 明港镇军民路南侧、107国道西侧 1.3、工程类型：基坑支护。 二、承包方式及施工范围 2.1、承包方式：包工、包料、包质量、包安全。 2.2、施工内容：微型桩预应力锚索挂钢筋网喷砼墙、土钉钢筋网喷砼墙、挂钢丝网喷砼墙等施工图所包含的全部内容以及基坑顶、底排水沟和集水井的施工。 三、工期： 初拟开工日期：20xx年 8月 XX日。工程进度随土方开挖进度。 四、 工程质量等级： 质量等级评定按照国家或行业的质量检验评定标准，工程质量达到国家规范 合格 标准。 五、工程价款： 5.1、承包单价：本合同各分项支护做法按固定综合单价形式包干，其承包

29、单价见分项工程报价清单：分项支护工程清单报价清单 5.2、工程计量：乙方按设计图纸施工，工程量以实质完成工程量计算所得。工程量的计算方式为：I-I剖面按土墙垂直高度加顶面一米计算、其他两个剖面按土墙斜坡长加顶面一米计算，均不包括墙顶、底排水沟(该部分费用已包含在综合单价中)。 5.3、工程款计算：工程款=分项承包单价相应施工工程量。工程总价款暂定为：(人民币)壹佰壹拾贰万陆仟园整(￥1126000.00 元)，最终按实际完成工程量进行结算。 5.4、如因设计变更而改变施工做法，变更部分的综合单价组价按20xx河南省建设工程工程量清单综合单价进行预算后下浮20%，作为结算依据。 5.5、该分项工

30、程承包单价包括的工作内容及乙方应承担的费用： 5.5.1、机械设备进出场所需运输及安拆费，维修费，人工费。 5.5.2、完成该项目所需的所有材料费、机械费、人工费。 5.5.3、需支护部位的土方边坡刷边、修整。 5.5.4、所有的材料试验、检测、监测等的费用。 5.5.5、所有的税、费等的费用(包括组织专家对设计图纸的论证费用)。 5.5.6、完成该项目所需临时设施，施工用水、电等费用。 5.5.7、基坑顶、底排水沟和集水井的施工以及施工过程中的抽、排水。 5.5.8、为完成本工程所有施工项目并达到质量要求所采取的施工措施以及不可预见费等所产生的全部费用。 六、双方责任： 为了快速、高效完成该

31、项目，双方应完成各自工作，并承担各自的责任。 6.1甲方责任： 6.1.1、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。 6.1.2、应在乙方进场前向乙方进行有关技术、工期、进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求，并提供施工作业条件。 6.1.3、负责监督、检查乙方施工的工程质量，若发现工程质量达不到要求时有权责令乙方返工，对所造成的经济损失由乙方承担。 6.1.4、负责提供施工用水源、电源。 6.1.5、支护工程完工后由甲方协助，乙方组织对支护工程进行验收 6.1.6、按合同约定向乙方拨付工程款。 6.2、乙方责任： 6.2.1、维护甲方形象，接受甲方和现场监理

32、的施工监督。服从甲方现场管理人员的统一管理。 6.2.2、组织专家对设计方案进行论证。 6.2.3、根据分项工程的规模、技术、质量要求等编制施工方案，履行工作职责，做好施工及验收记录。 6.2.4、严格按照图纸设计、国家有关规范、标准及施工组织设计精心组织施工。 因施工质量或工程使用材料不合格，必须立即整改至合格，并承担由此造成的一切损失。 6.2.5、严格按照有关安全、文明施工的要求进行施工，主动配合甲方做好文明工地管理工作。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育。搞好施工区及宿舍的安全、文明工作。 6.2.6、施工中应严格遵守安全操作规程，完善安全措施，保证安全施工。施工中发生的一切工伤及

33、安全事故概由乙方承担。 6.2.7、对已完工程进行养护及成品保护。 6.2.8、负责施工资料的收集、整理、编制、装订成册等。 6.2.9、为在施人员缴纳意外伤害保险费。 七、付款方式与结算： 本工程不设预付款。支护工程全部完工并验收合格，施工资料齐备、装订成册并移交通过后，付工程总价款的40%;地下室回填土完成，支护工作结 束，余款一次付清。 八、争议： 双方因履行合同发生争议，应先行协商解决，协商不成的，双方可申请工程所在地仲裁委员会仲裁，也可向人民法院起诉。 九、工程保修期 保修期限自本工程竣工验收合格之日起，到地下室工程回填土完成。 十、合同签订： 10.1、本合同经双方代表签字加盖公章

34、之日起生效，结清工程款后履行完毕。 10.2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。 十一、其他条款： 11.1、甲方如因土建工程施工条件限制需调整施工方案或根据技术要求需分段施工，乙方应积极配合，不得附加任何条件，同时也不进行费用调整。 11.2、本合同中的固定综合单价，是在乙方所报单价的基础上，经甲乙双方充分协商后所确定的，是双方共同愿望的真实体现。施工过程中或工程结算时，乙方不得以任何理由要求调整费用，否则甲双有权终止合同，同时拒付工程款，由此造成的一切损失概由乙方负责。 11.3、工程结算时，乙方必须向甲方提供全额正规税票。 11.4、本合同未尽事宜双方另行协商解决。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 它山之石可以攻玉，以上就是一秘范文为大家带来的6篇施工合同，希望对您的写作有所帮助。22