2023年-有关水利工程建设监理合同.docx

《2023年-有关水利工程建设监理合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-有关水利工程建设监理合同.docx（78页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有关水利工程建设监理合同有关水利工程建设监理合同水利工程建设监理合同水利工程建设监理合同发包人：合同编号：监理人：签定地点：签定时间：年月日依据中华人民共和国合同法，（以下 简称发包人）与（以下简称监理人），就本项 工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。签定时间：年月 日依据中华人民共和国合同法，（以下简称发包人）与（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。工程概况：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工 程 规 模 及 特 性4. 工 程

2、 总 投 资： 静 态：动态：5. 工 程 总 工 期：（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。（四）工程建设监理的期限自 年 月日至 年月日。（五）建设监理报酬为（大写）元，由发包人按本专 用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。建设监理合同的组成文件及解释顺序。（一）监理委托函或中标函。（二）监理合同书。（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。（四）专用合同条款。（五）通用合同条款。（六）监理招标书（或委托书）。（七）监理投标书（或监理大纲）。上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协 议

3、、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖 本单位公章后生效。四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本 份，各执 份。发包人：（公章）监理人：（盖章）法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）委托代理人：（签章）委托代理人：（签章）邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：贝长号：贝长号：通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：一、工程项目是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目O二、发包人是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合 法

4、继承人。三、监理人是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。四、监理机构是监理人派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的 组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正 常的监理工作和额外的监理工作。六、总监理工程师是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机 构履行本合同的现场负责人。七、承包人是指与发包人签订工程建设合同的施工人。八、天是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。九、月是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期 的前一天的时段。十、本合同指经双方签署并生效的本监理合同。十一、工程建设合

5、同是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程 项目建设的合同。十二、进驻是指监理机构和监理人员进入工地，开始实施或准备实施 监理业务的行为。十三、现畅 是指建设项目实施的场所。十四、地方法规和规章是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政 府所制定的法规和规章。水利工程施工监理合同（国家示范文本）水利工程建设监理合同水利工程建设监理合同范本水利工程施工合同黄河水利工程维修养护合同（试行）水利工程建设监理合同书有关水运工程施工监理合同范本有关水运工程施工监理合同范本中华人民共和国交通部制定一九九六年六月水运工程施工监理合同工程名称：甲方：乙方:年月日目录、合同协议书二、合同通用条款第1条词语定义第

6、2条 法规、语言和联系方式第3条 双方关系与监理依据第4条监理范围第5条 甲方的职责与义务第6条 乙方的职责与义务第7条甲方的权利第8条乙方的权利第9条监理合同期第10条合同的变更和解除第11条 监理酬金与支付第12条人员的更换第13条奖励与赔偿第14条转让与分包第15条违约、争议与仲裁三、合同专用条款第1条词语定义第2条 法规、语言和联系方式第4条监理范围第6条 乙方的职责与义务第8条乙方的权利第9条监理合同期第11条监理酬金与支付第13条奖励与赔偿第15条违约、争议与仲裁附加条款附录使用说明一、合同协议书甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职 责、权利与义务，经双方协

7、商签订如下协议：1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相（一）工程概况:1 工 程 名 称2工程地点3.工程规模及特 性4工程总投资 静 态动态：5.工程总工期（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。同。2 .下列文件构成全部监理合同文件(以下称本合同)不可分割的整 体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在 先者为准：(1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；(2)本合同协议书；(3)合同专用条款；(4)合同通用条款；(5)施工监理委托书或监理中标通知书；(6)与本合同有

8、关的其它文件。3 .甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和 义务。4 .双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币 万元。5 .本合同施工监理期为个 月（天），即从 年月 日至 年 月 日。6 .本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖 公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。7 .本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本 份，双方各执 份。当正本与副本不一致时，以正本为准。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）（单位全称）？（单位全称）法定代表人或其法定代表人或其授权的代理人：（签字）授权的代理人：（签字）签约日期:签约日期:

9、签约地点：签约地点：单位地址：单位地址:邮编：邮编：电话:电话:传真:传真:开户银行：？开户银行：帐号:帐号:二、合同通用条款第1条词语定义下列名词和用语，除合同专用条款另有约定外，应具有如下含义。1 .监理：指乙方受甲方的委托，依据国家有关法律、法规和施工监 理合同以及有关工程文件、合同，在甲方授权范围内对工程施工的质 量、进度、投资实施监督与管理。2 .工程：指甲方委托进行监理的本合同范围内的工程。3 .甲方：指承担直接投资责任的、委托监理任务的一方以及其合法 继承人。4 .甲方代表：指经甲方授权，代表甲方负责履行本合同和作出决定 的代表人。5 .乙方：指承担本合同监理任务和监理责任的一方

10、以及其合法继承 人。乙方应具有交通行政主管部门所批准的相应的监理资质。6 .监理机构：指乙方派驻本工程现场，负责履行本合同约定义务的 组织。7 .总监理工程师：指经乙方授权，代表乙方全面履行合同义务，并 被甲方认可的监理机构负责人。本合同中简称总监。8 .监理酬金：指甲方按本合同约定的监理期限、监理范围支付给乙 方的劳务费用。9 .第三方：指除甲乙双方外与本工程建设有关的当事人。10 .天：是指日历天，即从任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。 年、月、日均以公历计算。11 .书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字 或印刷的表达方式。包括电报、电传和传真。第2条 法规、语言和联

11、系方式1 .监理合同适用的法规是中华人民共和国的法律、条例和行政法规， 以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。2 .在本合同履行过程中，若因合同所依据的法规发生变化而引起甲 乙双方权利、义务发生变更时，应按新的法规进行调整并在合同专用 条款中明确约定。3 .监理合同的书写或解释，以汉语为主导语言。若需使用其它语言作为辅助语言，应在合同专用条款中约定，当不同语言文本发生异议 时，以汉语文本为准。4 .本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系以书面形式为准， 在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形 式予以确认。有关建设工程监理合同有关建设工程监理合同合同编号：发

12、包方：法定住址：法定代表人：职务：委托代理人：身份证号码：通讯地址：邮政编码：联系人：电话：传真：帐号：电子信箱：监理方：法定住址：法定代表人：职务：委托代理人：身份证号码：通讯地址：邮政编码：联系人：电话：传真：帐号：电子信箱：为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益，促 进工程建设监理事业的健康发展，发包方基于中华人民共和国合同 法、工程建设监理规定、中华人民共和国建筑法等单行法律、 法规有关监理的规定，委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工 程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规，对 工程建设实施的监督管理。第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的

13、 涵义：1. “工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项 目。2. “发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及 其合法继承人。3. “监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承 人。4. “监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实 施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。5. “建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包 括正常的监理工作和额外的监理工作。6. “总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监 理方履行本合同的现场负责人。7. “承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。8. “

14、天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。9. “月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应 日期的前一天的时段。10. “本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。11. “工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工 程项目建设的合同。12. “进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实 施监理业务的行为。13. “现场”是指建设项目实施的场所。14. “地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民（四）工程建设监理的期限自 年 月 日至年 月 日。（五）建设监理报酬为（大写）元,由发包人按本专用合同 条款约定的方式、时间向监理人结算支付。二、

15、建设监理合同的组成文件及解释顺序。（一）监理委托函或中标函。（二）监理合同书。（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。（四）专用合同条款。（五）通用合同条款。（六）监理招标书（或委托书）。（七）监理投标书（或监理大纲）。政府所制定的法规和规章。15. “第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关的当事 人。第二条适用法律、法规、规章和监理依据1 .适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政 法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。法 律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。2 .监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关

16、部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。 这里的技术标准是工程建设标准的一种。工程技术标准是指在工程建 设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统 一的事项所需要制定的标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐 性标准，前者时必须执行的标准，后者是自愿采用的标准，经过双方 签订合同予以确认，经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计 文件是施工的依据，同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进 行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。第三条 监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。第四条

17、工程(一)工程概况1 .工程名称：工程2 .工程地点：3 .工程规模及特性：4 .工程总投资：,静态：,动态：5 .工程总工期：天，其中：(1)开工日期：本合同工程定于 年 月日开工，从签订合同后第 日算起(2)竣工日期：本合同工程定于 年 月日竣工(3)凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣 工日期为计算基础(二)工程监理1 .监理范围：本合同监理属于下列第 项：(1)大、中型工程项目；(2)市政、公用工程项目；(3)政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目和住宅 工程项目；(4)外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目。2 .监理内容：控制工程建设的投资、

18、建设工期和工程质量；进行工 程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。3 .建设监理：本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额 计算，估算总收费元，金额大写 待工程结束后进行结算。(1)本合同生效时，发包方向监理方预付估算监理费总额的20%作 为合同定金，监理工作完成后，定金抵做工程监理费。(2)工程进度过半时，发包方向监理方拨款付应付监理费总额的50%(不含定金)。(3)工程验收合格后，发包方向监理方按监理概算结清全部工程监 理费。(4)如果发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付 之日起，应当向监理方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期 限

19、最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。4 .工程监理期限：自 年 月 日至年 月 日止。第五条 建设监理合同的组成文件及解释顺序1 .监理委托函或中标函2 .监理合同书3 .监理实施过程中双方共同签署的补充文件4 .合同条款5 .监理招标书（或委托书）6 .监理投标书（或监理大纲）上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协 议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。第六条监理方权利义务（一）监理方义务1 .向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、 监理规划，完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。项目 监理机构不得从事所监理工程的施工和建筑材料、构配

20、件以及建筑机 械、设备的经营活动。2 .监理方在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为发包方提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助 发包方实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。3 .监理方使用发包方提供的设施和物品属于发包方的财产。在监理 工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给发包方, 并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。4 .在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本 工程、本合同业务活动有关的保密资料。5 .监理方不得转让监理业务。6 .监理方不得承包工程，不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、 设备。7 .监理方在监理

21、过程中因过错造成重大经济损失的，应承担一定的 经济责任和法律责任。8 .监理方不得与所监理工程的建设单位、建筑业企业或建筑材料、 建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。9 .监理方与承包方串通，为承包方谋取非法利益，给发包方造成损失的，应当与承包方承担连带赔偿责任。10 .工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范，公正、及时地处 理监理事务，不得利用职权谋取不正当利益。(二)监理方权利1 .发包方在委托的工程范围内，授予监理方以下监理权利：(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。(2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规

22、划设计、生 产工艺设计和使用功能要求，向发包方的建议权。(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化 的原则，自主向设计单位提出建议，并向发包方提出书面报告；如果 由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得发包 方的同意。(5)工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向发包方提出书面报告；如果 由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得发包方 的同意。(6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项 应当事先向发包方报告。(7)报经发包方同意后，发布开工令、停工令、复工令。(8)工程上使用的材

23、料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求 及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范 和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承 建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。发布停、 复工令应当事先向发包方报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则 应在24小时内向发包方作出书面报告。(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或 超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。(10)在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和 签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理方签字确 认，发包方不支付工程款。2 .监理方在发包方

24、授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变 更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经 发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报发包方批准时，监理方所 作的变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发现承建商工作不力, 监理方可提出调换有关人员的建议。3 .在委托的工程范围内，发包方或第三方对对方的任何意见和要求 （包括索赔要求），均必须首先向监理方提出，由监理方研究处置意 见，再同双方协商确定。当发包方和第三方发生争议时，监理方应根 据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争 议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供 作证的事实材料。第七条发

25、包方权利义务1 .实施监理前，项目法人应当将委托的监理单位、监理的内容、总 监理工程师姓名及所赋予的权限，书面通知被监理单位。2 .发包方应该负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提 供外部条件。3 .发包方应当在双方约定的时间内免费向监方提供与工程有关的为 监理方所需要的工程资料。4 .发包方应当在约定的时间内就监理方书面提交并要求作出决定的 一切事宜作出书面决定。5 .发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定的常驻代表, 负责与监理方联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。6 .发包方应当将授权监理单位的监理权限，监理机构主要成员的职 能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与

26、第三方签订的合同中 予以明确。7 .发包方应当为监理方提供如下协助：(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。(2)提供与本工程有关的写作单位、配合单位的名录。8 .发包方有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同 的签订权。上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协 议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖 本单位公章后生效。四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本份，各执份。发包人:（盖章）监理人:（盖章）法定代表人:（签章）法定代表人:（签章）委托代理人:（签

27、章）委托代理人:（签章）邮编:邮编:电话:9 .发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设 计使用功能需求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。10 .监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。11 .发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内 专项报告。12 .发包方有权要求监理方更换不称职的监理人员，直到终止合同。第八条监理方责任1 .在监理方的责任期即监理合同有效期内，如果因工程建设进度的 推迟或延误而超过约定期限，双方应进一步约定相应延长的合同期。2 .监理方在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果因监 理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累计赔

28、偿总额不应 超过监理酬金数（除去税金）。3 .监理方对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货） 时限，不承担责任；因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行, 监理方不承担责任。4 .监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时，监理方应当补偿由于 该索赔所导致发包方的各种费用支出。5 .监理方在责任期内如果失职，应当承担责任，赔偿损失的计算方 法：赔偿金二直接经济损失X酬金比率（扣除税金）。第九条发包方责任1 .发包方应当履行监理合同约定的义务，如果违反则应当承担违约 责任，赔偿给监理方造成的经济损失。2 .发包方如果向监理方提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该 索赔所引起的监理方的各种费用

29、支出。第十条 合同生效、变更与终止1 .合同自签字之日起生效。2 .由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加 了工作量或持续时间，则监理方应当将此情况与可能产生的影响及时 通知发包方。由此增加的工作量视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。3 .在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理方不能全部或 部分执行监理业务时，监理方应当立即通知发包方。该监理业务的完 成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加超过42天的时 间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。4 .发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终止监理 合同，则应当

30、在56天内通知监理方，监理方应立即安排停止执行监 理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时，可向 监理方发出致命其未履行义务的通知。若发包方发出通知后21天内 每收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同 的通知，监理合同即行终止。5 .监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据，而发包 方又未对监理方提出任何书面意见时，或根据第3、4点已暂停执行 监理方提出任何书面意见时，监理方可向发包方发出终止合同的通知。 如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到发包方答复，可进一 步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到发 包方答复，可终止合同，

31、或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理 业务。6 .监理方由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工 作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外 的时间和酬金。7 .合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。第十一条违约责任1 .由发包方原因要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知监理 方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。2 .由监理方原因要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知甲方， 并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。3 .发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视 为本合同终止。4 .违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体

32、约定。第十二条合理化建议监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理合同条件的约定，给予监理方合理化建议奖励。 项目提前投产奖按条件约定执行。第十三条奖惩1 .监理方违反合同约定，有下列行为之一的，由建设行政主管部门 给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书 的处罚，并可处以罚款。(1)未经批准而擅自开业；(2)超出批准的业务范围从事工程建设监理活动；(3)转让监理业务；(4)故意损害项目法人、承建商利益；(5)因工作失误造成重大事故。2 .监理工程师违反合同约定，有下列行为之一的，由建设行政主管 部门没收非法所得、收缴监理工程师岗位证书，

33、并可处以罚款。(1)假借监理工程师的名义从事监理工作;(2)出卖、出借、转让、涂改监理工程师岗位证书；(3)在影响公正执行监理业务的单位兼职。3 .发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在 元范围内,罚金在 元限度之内。4 .为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书 面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定，监 理方使用时受发包方监督并且立账备查。5 .由于监理方的合理话建议而使发包方获得实际经济利益，其奖励 办法可参照国家颁布的合理化建议奖励办法。第十四条特殊条款双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款 与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具

34、体条款如下：1 .额外服务：如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务，发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻 或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则监理方将此情况及 可能发生的影响通知发包方，发包方应增加额外服务费。2 .双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示， 但都应有记录，会议以纪要为据。3 .在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或 全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履 行者，双方应签补充协议。4 .合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费 用的变化，本合同监理费应作相应调整。5 .发

35、包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技 术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份, 发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料 期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还发包方。6 .发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在7 天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。7 .监理方不承担施工中工伤事故的责任。8 .违约金(1)由于发包方原因终止合同，发包方支付监理方违约金元；(2)由于监理方原因终止合同，监理方支付发包方违约金元；(3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济 责任。第十五条声明及保证(一)发包

36、方：1 .发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履 行本合同。2 .发包方签署和履行本合同所需的一切手续 均已办妥并合法有效。3 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均 未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、 裁决或具体行政行为。4 .发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签 署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双 方具有法律约束力。（二）监理方：1 .监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履 行本合同。2 .监理方签署和履行本合同所需的一切手续 均已办妥并合法有效。3 .在签署本

37、合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均 未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、 裁决或具体行政行为。4 .监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双 方具有法律约束力。第十六条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信 息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供 方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。 但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为 年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的 损失。

38、第十七条通知1 .根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同 有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、 传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采 取公告送达的方式。2 .各方通讯地址如下： o电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文号另有规定外，具有本条所赋予 的涵义：一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项3. 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十八条争议的处理1 .本合同受 国法律管

39、辖并按其进行解释。2 .本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可 由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：(1)提交 仲裁委员会仲裁；(2)依法向人民法院起诉。第十九条不可抗力1 .如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合 同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期 间应予中止。2 .声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过 书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发 生后 日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续 时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称 不可抗力事件导

40、致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际 的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影 响。3 .不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本 合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各 自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而 致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同 或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当 事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4 .本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法 预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后 出现的

41、，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不 实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱 灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢 工，政府行为或法律规定等。第二十条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同 的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对 本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同 相抵触。第二十一条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的， 甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合 同不可分割的组成部分，与本合同具有同

42、等的法律效力。第二十二条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之 日起生效。有效期为 年，自 年 月日至 年 月 日。本合同正本一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力；合同副本 份，送 留存一份。发包方（盖章）：监理方（盖章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：签订地点：签订地点：年月日 年月日有关水利建设工程施工合同范本有关水利建设工程施工合同范本发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案, 包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规

43、划许可证、建设工程 施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占 用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担 由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照中华人民共和国 合同法和建筑合同承包条例的规定：结合工程具体情况，经双 方充分协商达成如下协议。一、工程名称：二、工程地点：三、承包项目及主要工程量：四、承包方式：包工包料。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验

44、收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收 到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣 工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为 实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有 工程之日为实际竣工日期。五、开工时间：年 月 日；竣工时间：年 月日。六、工程价款：万元。七、工程质量保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%,即85. 067万元作 为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。工程差额保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进 行

45、施工，待乙方进场30天后如数退还乙方。八、工程付款办法:合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场， 甲方支付给乙方工程总价的10%即85. 067万元作为进场款，正式开 工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%,工程竣 工验收后，除按规定扣留工程总价10%即 万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付 清给乙方。九、设计资料提供：合同签订后由甲方提供施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资 料）。十、施工中甲方职责：1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方 协调的事宜。2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有

46、关地址和地下埋设、设施 资料的交待。3、工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督 管理、技术指导、办理现场签证。4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济 支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的 误工损失，工期相应顺延。十一、施工中乙方职责：1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验 证后方可进行下道工序施工。2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化 建议。3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得 甲方认可，方能使用。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时一，承