2023年-有关装修合同汇总十篇.docx

《2023年-有关装修合同汇总十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-有关装修合同汇总十篇.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有关装修合同汇总十篇装修合同篇1合同编号：发包人：承包人：本工程设计人：电话：施工队负责人：电话：依照中华人民共和国合同法及有关法律，法规的规定，结合 家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的 基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关 事宜，达成如下协议：第一条、工程概况工程地点：O工程内容及做法（详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目 确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式。承包人包工，包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细 表）；承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：

2、发工费用由发包人承担，工期顺延.6.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延.第七条质量标准双方约定本工程施工质量标准：按双方协商而定施工过程中双方对工程质量发生争议，由 部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支 出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准， 认证过程支出的相关费用由发包人承担.第八条工程验收8.1 承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应 填写工程验收单8.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验 收通知后两天内组织验收，填写工程验收单.在工程款结清后，办理 移交手续.8.3 3本工程自验收合格双方签

3、字之日起保修期为月.验收合格签 字后，填写工程保修单第九条工程款支付方式9.1合同生效后，发包人每按已经做好的约定直接向承包人支 付工程款：8.4 2工程完工后，验收合格后支付工程总款的15%o9.3工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有 关资料送交发包人.发包人接到资料后3日内如未有异议，即视为同 意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清 工程尾款.第十条违约责任8.5 1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国 家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责 任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失. 11.2未办理验收手 续，发包

4、人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负 责.10.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知 另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失.10.4 发包人未按期支付工程款的，承包方有权停工，并向发包 方催缴工程款。发包方每延误一星期向对方支付违约金元.10.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准， 承包人负责修理，工期不予顺延.第十一条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可 由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：（一）提交 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼.第十二条几项具体

5、规定12.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大 写）元（此费用不在工程价款内）.12.2 施工期间，发包人将外屋钥匙把，交给承包人保管. 工程竣工验收后，发包人负责提供新锁把，由承包人当场负责安 装交付使用.12.3 施工期间，承包人每天的工作时间为:上午一点分至 点分;下午一点分至一点分.第十三条其他约定事项13.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止.13. 2本合同一式 份，双方各执 份，13.3合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效 力.附件：装饰工程预算表（发包方、承包方各持一份）发

6、包人（签字）：承包人（盖章）：法定代表人：委托代理人：年 月日年 月日装修合同篇3甲方：乙方（施工方）: 甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：1 .就项目，乙方作为施工单位，应于年 月 日之前将质量保证 金人民币共计 元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具 收条。2 .乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内 的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。3 .工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到 相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资 质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲 方委托的单位

7、进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙 方不再承担责任。4 .工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除 合理支付（如有）部分后的余额返还乙方。5 .甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返 还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。6 .未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方 同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。7.本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后 生效。甲方（签章）：乙方（签章）：年 月曰签订地点：装修合同篇4甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法及有关改造装修

8、的有关规定, 经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：包工包料4、工程概况：二、工程改造装修内容1、改造装修：2、拆迁垃圾清运三、改造、装修费用依甲方的使用要求及条件要求为依据。费用合计为：万元。四、工程期限开工日期：年月日竣工日期：年月日五、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方总价的2、改造完成时，甲方即付给乙方总价的3、装修验收合格后，甲方即付给乙方总价的六、双方责任1、甲方：负责提供改造、装修的使用、设计要求；提供现场使 用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修 所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应指明。2、乙

9、方：按甲方提供的工程装修设计图进行施工。七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如 发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。2、其它未尽事宜由双方协商解决。3、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律 效力。甲方：乙方：年 月曰装修合同篇5甲方：乙方：根据中华人民共和国建设部民用建筑工程室内环境污染控制规 范、住宅室内装饰装修管理办法和国家质量监督检疫总局发布的 室内装饰装修材料有害物质限量十项标准及有关法律法规的规定, 甲、乙双方就绿色环保装修问题，达成如下协议：1 .乙方保证工程实行环保设计、采用环保材料、进行环保施工、 装

10、修后室内空气质量达到国家环保标准。2 .可检测工程（符合本合同4. 1及4. 2款的要求）验收后，甲方如 果认为有必要对室内空气质量进行检测，可以委托下列具有国家资质 的检测机构进行空气质量检测，检测费用由甲方承担。国家建筑材料检测中心-室内环境检测总站地址：电话：3 .室内环境空气检测项目为“甲醛”、“苯”、“TVOC”三项， 检测数据以本合同列出的，上述具有国家资质的检测机构出具的环 境检测报告为准。4 .甲方同意在室内空气进行检测时，必须符合以下条件，否则检 测结果无效，室内空气质量不合格的责任由甲方负责。5 . 1检测须在未搬入家具，未配置木地板、橱柜等项目的情况下 进行;室内所有对环

11、境能产生影响的材料（如板材，涂料等）均须为乙 方报价明细上和增减项单上的项目，且为乙方提供。6 .2如果有非乙方施工项目，或有未与乙方书面约定（指合同或变更单）而进行施工的项目（包括数量增加而未有书面约定的），检测 结果无效。4. 3检测时间应在可检测工程完工验收 天（不算做工程延期）之后进行，在此期间，室内必须每天24小时通风换气，地漏 和下水管须用遮盖物封闭。4.4 检测由乙方专职人员（非施工人员）、检测中心专业人员、客 户三方同时在场的情况下进行，唯此情况下进行的检测视为有效。4.5 符合本合同列出的，具有国家资质检测机构所要求的室内、 室外空气条件、温度等其他必要条件。5 .由于装修引

12、起室内空气不合格的主要原因是使用了环保不合 格的材料，因此如果室内空气经检验不合格，则首先要在使用材料上 寻找原因。甲、乙双方首先共同查找在检工程中的材料，如果发现有 本合同4. 1及4. 2条款的情况或行为，室内空气质量不合格的责任由 甲方负责。如没有发现本合同4.1及4. 2条款的情况或行为，装饰 所用材料全部为乙方承诺使用并提供的材料，责任由乙方负责。6 .室内空气质量不合格的原因除装修污染外，还有建筑主体、家 具等污染，对装饰装修以外的污染，乙方不承担任何责任。7 .由于乙方原因导致室内空气不合格，乙方按下列步骤解决7.1 进行综合治理，治理期限为一个月，治理造成的延期交付视 同工程延

13、期，乙方每日按合同造价的3%。承担违约金。检测机构出具 检测报告之前的时间（以检测报告上标明的出具时间为准），不算做工 程延期。7.2 治理结束后，经检测室内空气仍不达标的，乙方为甲方办理退单，并退还甲方已交全部施工款。7.3 乙方退还甲方已交全部施工款后，本合同自动终止，乙方不 再负有其他责任。8 .由于室内空气中有害物质含量会因挥发越来越少，因此空气质 量不存在保质期。9 .本合同必须与施工合同同时签定方可有效。乙方拥有对本合同 的最终解释权。10 .本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。甲方（签字）： 乙方（签字）：年月日 年月日签订地点： 签订地点： 精选简版装修合同范本发包方（简称甲方

14、）： 承包方（简称乙方）：甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护 双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同 遵守。装修合同篇6委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1工 程 地 址2、居室规格： 室 厅 厨 卫，施工建筑面积平方米。3、委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外）4、工程价款（金额大写）：元整，该工程价款 包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、 搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注

15、：所有与装潢相关的人工费用和 工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用 支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有 权终止合同并追究相关违约责任。）5、工程开工日期：年 月 日6、工程竣工日期：年 月 日7、工程总天数：天第二条：施工内容1、客厅：鞋柜 个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装 个插座和 个开关。2、主卧：衣柜 个（带梭门）加吊柜、阳台衣柜 个（带梭门）加吊柜、床头柜 个、做石膏线、安装 个插座和包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明 细表）;承包人包工，发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材 料明细表）。工

16、程期限天，开工日期 年一月日，竣工日期年月日。合同价款：本合同工程造价为（大写）： 元（详见 附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。第二条、工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理 合同，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职 责等通知承包人。第三条、施工图纸双方商定施工图纸采取下列第一种方式提供：发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包 人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包 人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费 （大写）元,由发包人支付（此费用

17、不在工程价款内）。第四条、发包人义务开工前一天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家 具，陈设或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工 个开关。3、次卧：衣柜 个（带梭门）加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜 个、床头柜个、做石膏线、安装 个插座和 个开关。4、厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟 灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶（铝扣板）、安装菜盆、混水阀、 案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。5、卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶（铝扣板）、安过石 门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式 大便

18、器、安装 个插座和 个开关、防水处理。6、强弱电安装具体要求：所有电路（电线、有线电视、电话、 电脑网线）要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接 入配电盒内（插座、天关内），插座面板要用 眼，开关带眼插座，另装配电箱（空开）组。7、墙面施工的流程：遍底漆 遍面漆，乳胶漆必须严 格按照加水比例做 底 面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。8、订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为 xx元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定： 整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。第三条：材料供应1、乙方对本合同中所用材料一律实行明

19、码标价，且为正规厂家 生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修 工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材 料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异， 应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成 损失，由乙方负责赔偿。4、乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方 认可。5、工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中 减除。第四条：付款方式开工支付 元，水电完工验收合格后付 元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付 元，交房验收合格后

20、付元，余款在交房后付清。第五条：其他事项1、安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均 由乙方负责。2、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，双方自签订日起生效。甲方（业主）：乙方（包方）：签约日期：签约日期：装修合同篇7业主（以下简称甲方）：联系电话：施工队（以下简称乙方）：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况工程地址：二、价格清包工费：5200元，大写：伍仟贰佰元整其中水电工元木工元瓦工元油漆工元垃圾清运费元三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：1000元2、木工完成，付1000元3、瓦工完成，付1000元4、工程竣

21、工，付1800元5、保修金400元，从竣工之日起1年后支付四、设计1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草 图让甲方认可.五、材料1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内 及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和 经济损失.2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有 权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及 时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，

22、并承担 因材料质量引起的损失.5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作.9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止，工期为天，因甲方因 素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 50元/天七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬 运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化2、垃圾应日日清3、垃圾应由乙方清运至物业指定的

23、垃圾堆放场所九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相 关损失由乙方自行承担。5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。6、在合同价内，乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必 须保持2（1人）人以上的施工人员。8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性, 乙方自行承担工具维修费。2、因工

24、具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由甲乙双方各自承 担一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1、现场禁止使用明火。2、现场禁止吸烟。3、油漆材料必须和其他材料分开放置。十二、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情 况（水、电问题）乙方必须在24小时内赶到并维修。3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工 队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同附件1、施工项目清单。2、双方认可的报价单。3、乙方开出的材料采购清单。十四、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不

25、成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、装修要求A.装修工艺“电路安装工艺要求：1、电路安装时，必须用有合格证书的产品材料。2、三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰 色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为 接地色标。3、所有导线安装时，必须用相应的pvc管子穿起来，埋在事先 凿好的深宽为4X3cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影 响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得 有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc 管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布， 转

26、弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc 管子里不能有接头。5、预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸， 电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。6、所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm,按线盒必须用 水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙 面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。7、所有导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所 有用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安 装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收,电气隐蔽工程初步结束。8、安装各种灯具和开关面板，需在油

27、漆快要撤场前三天或漆最 后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4X3cm木 方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整 端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上， 严禁切在扣板上（此木楞可事先请木工安装好）。9、电话线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必须各行 其道。”“水路工艺安装要求：1、使用的6分水管或铝塑复合管，必须是经过检验出厂的合格 产品。2、在施工过程中，必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和 白漆裹起来，上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生交 叉时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一 个水平线

28、上。3、通阳台的水管，必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的 槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。4、管道分布到位后，必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方 卡紧管子，不使松动。5、所有通水的地方必须安装下水管和地漏，其pvc管的管子联 接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛 坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。6、如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想（不就位）时也 可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道，重新用带防火胶的. 砂浆封好管子四周，新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈 子，待凝固58小时后，将圈子里放满水，经过24小时渗透到楼下看 看新装下

29、水管四周有无渗水现象。如：没有就证明新装管道合格，反 之则需重新处理，再做渗水试验直至合格。”刷墙1刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理2 一遍108胶两遍腻子一遍底漆两遍面漆天花板一样3注意乳胶漆要求的对水量4墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。包门套1.拆除原门框，大芯板衬底，樟木板饰面，樟木实木门 套线。门套线宽不大于55mlri,厚不大于10mm。2 .油漆：聚酯清漆3遍。3墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包包门套、哑口的验收标准1要求横平竖直，2米内土 1mm,每工件外露部分倒角1X45 , 所有阴阳角都要靠角尺2铅垂贴在门套上检查垂直度包门1.多层板压制，封边，平板有造型（门

30、尺寸不大于 1000mmX20xxmm） o3 .油漆：聚酯清漆3遍。4 .门套包好后，会有好多钉眼，应该是先把木器刷一遍清漆后再 让油工补上钉眼，再刮腻子，腻子要刮至少两遍，直到表面光滑平整 为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆。门验收标准1 .做门要开木门防裂槽2 .门锁挖孔应用专业工具，上合叶应注意正反3 .注意所有的门要等高等宽储物柜数量：大芯板底架，樟木板饰面，樟木实木线收口，外 开门有木线造型，内部有隔断。油漆：外部聚酯清漆3遍（含面漆2 遍）；内部清漆2遍。壁柜验收要求1要求横平竖直，2米内lmni,每工件外露部分 倒角1X45 ,所有阴阳角都要靠角尺铺墙砖（大阳台、橱房、卫生间）1

31、 .对原基层进行处理。2 .水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷石专磨边碰角。3 .贴墙砖验收标准贴装石材及磁砖不平整度要求为 1mm、空鼓 率为百分之0.5,所有阴阳角都要靠角尺铺地砖1 .对原基层进行处理。2 .水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷碗磨边碰角。3.铺地砖验收标准贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一，空鼓率为百分之0.5,所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地豉铺 后12小时应一块块敲，一块砖有3/4空鼓以上，必须返工。为原则；提供施工期间的水源，电源；负责协调施工队与邻里之间的关系；不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线, 负责到有关部门办理相应的审批手续；施工期间发包人仍

32、需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保 卫及消防等项工作；参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。第五条、承包人义务施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量 标准，按期保质完成工程；严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道的畅 通；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条、工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更 协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修 工程变更单）。第七条、材料的提供由发包人提供的材料，设备（详见附表4：发包人提供装饰装修

33、 材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共装修合同篇8甲方:乙方:双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等 公正的情况下签定如下合同一、工程概况工程地址:二、价格工费:三、付款方式1 .施工队进场，付首期款。2 .瓦工完成，经甲方验收合格，付中期款。3 .工程竣工，经物业，甲方验收合格，付剩余款。四、设计1 .甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套。2 .甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图 让甲方认可。五、材料L乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单，甲方应在7天内及 时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和 经济损失。3 .乙方自

34、行采购的材料需甲方认可方可使用。4 .乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应及时向甲方 说明。5 .乙方应协助甲方收货，核对数量和配件的准确性。6 .乙方应做好对施工完成的成品保护工作。7 .未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方建材出门，若发现此类 现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。8 .甲方有权增加或减少装修项目，加项时与乙方协商价格、材料 等事宜。六、工期从 年 月 日起至 年 月日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天。七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方施工人员应协助搬运，甲 方适当付费。八、垃圾清运1 .垃圾袋装化。

35、2 .垃圾应日日清。3 .垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。九、劳动力管理1 .开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2 .未经甲方许可，工地施工人员及非工地施工人员不得在工地过夜。3 .乙方应具备在北京市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关 损失由乙方自行承担。乙方指定由 为工地现场负责人，为替补负责人。4 .乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须 保持2（1人）人以上的施工人员。5 .未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。停工一天扣 除乙方人工费 元/天。十、施工机具乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙 方自行承担工具维修费。H

36、-一、工地现场管理1 .现场禁止使用明火，乙方配备灭火器。2 .现场禁止吸烟。油漆材料必须和其他材料分开放置。3 .乙方要爱护甲方家中物品，损坏时负责修复并恢复原样，并赔 偿全部损失。十二、维修1 .因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在 年内无偿维修。2 .普通维修乙方应在甲方通知乙方后 天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在 小时内赶到并维修。3 .若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队 进行维修工作，所产生的人工费用由乙方支付。十三、合同附件1 .家装合同施工项目、报价单。2 .乙方开出的材料采购清单。十四、合同争议1 .本家装合同（1）, （2）与北京市家装合同

37、具备同等法律效力，签 字盖章有效。出现争议甲乙双方先协商，按合同约定处理。2 .协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。甲方签字: 乙方签字:签订日期:装修合同篇9发包方（甲方）：承包方（乙方）：合同编号：北京市工商行政管理局监制XX年三月修订使用说明1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。 此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。2、工程承包方（乙 方），应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管 部门核发的建筑业企业资质证书。3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同 双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份（甲、 乙双方及市场主办单

38、位各执一份）o4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底 等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。5、竣工：合同约定的工程内容（含室内空气质量检测）全部完成， 经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在工程竣工验收单 上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收 合格。7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后， 工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。粘贴印花税票处：北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款：发包方（以下简称甲方）：委托代理人（姓名）：民族：住所：

39、身 份证号：联系电话：手机号：承包方（以下简称乙方）：营业执照号：住所：法定代表人：联 系电话：委托代理人：联系电话：建筑资质等级证书号：本工程设计人：联系电话：施工队负责人：联系电话：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定, 结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商 一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称 工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：1.2工程装饰装修面积：1. 3工程户型：1. 4工程内容及做法（见报价单和图纸）；1.5 工程承包，采取下列第种方式：（1）乙方包工、包全部材料（见附表三）。（2）乙方包工

40、、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见附表二、 三）。1.6 工程期限日（以实际工作日计算）；开工日期 年 月曰；竣 工日期年 月曰。17工程款和报价单（1）工程款:本合同工程造价为（人民币）金额大写：（2）报价单应当以北京市家庭装饰工程参考价格为参考依据, 根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合 同的附件。（3）报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确 定工程价款的根据。第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建 设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并 将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙 方。第三条施工

41、图纸和室内环境污染控制预评价计算书3.1施工图纸采取下列第种方式提供：(1)甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预评 价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。(2)甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污染 控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。3. 2双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须 符合民用建筑工程室内环境污染控制规范(gb50325-XX)的要求。3. 3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以 签收确认。3. 4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制 或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。第四条甲方

42、工作4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原 则。4. 2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。4. 3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费 用。4. 4遵守物业管理部门的各项规章制定。4. 5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4. 6不得有下列行为：(1)随意改动房屋主体和承重结构。(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗 的墙体。(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。(4) 破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。4. 7凡必须涉及4. 6款所列内容的，甲方应当

43、向房屋管理部门提 出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案 的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。5. 8施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合 乙方做好保卫及消防工作。6. 9参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工 程验收、竣工验收。第五条乙方工作6.1 施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火 规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。7. 2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建 筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖

44、、 燃气等管道设施。(2)不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日 八时之间不得从事敲、凿、包IJ、钻等产生噪声的装饰装修活动。（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、 停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿的责任。（4）负责工程成 品、设备和居室留存家具陈设的保护。（5）保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。第十四条 附则14. 1本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。14. 2本合同签订后工程不得转包。14. 3双方可以书面形式对本合同 进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承 担的责任的，仍应以本合同为准。14. 4因不可归责于双方的原

45、因影 响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。14. 5 乙方撤离市场的，由市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担 责任之后，有权向乙方追偿。14. 6本合同履行完毕后自动终止。第十五条其他约定事项甲方（签字）：乙方（盖章）：法定代表人：委托代理人：年 月日年 月日市场主办单位（盖章）：法定代表人：委托代理人：联系电话：年 月日装修合同篇10委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲、乙双方经友好协商，就甲方将其新租厂房委托乙方装修事宜, 达成共识。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，签订本合 同。第一条:工程概况1 .工程地址：。2 .厂房规格：。3 .施工内容:详见本合同

46、附件1:工程预算清单，附件2:施工图。4 .委托方式:包工包料大包干（甲方供应部分除外）。5 .开工日期：年 月 日，竣工日期 年 月 日，工程总天数：天。第二条:工程造价6 程造价（金额大写），详见本合同附件1：工程预算清单。第三条:质量要求1 .工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2 .工程验收标准，双方同意根据施工图纸参照国家的相关规定 执行。3 .施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确 同验收并办理交接手续；由承包人提供的材料，设备（详见附表5：承包人提供装饰装修 材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受 发包人检验。第八条、工期延误对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：工程量变化和设计变更；不可抗力；发包人同意工期顺延的其他情况。因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延; 因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用 由发包人承担，工期顺延。发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而