2023年-有关装修合同范文集锦十篇.docx

《2023年-有关装修合同范文集锦十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-有关装修合同范文集锦十篇.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有关装修合同范文集锦十篇装修合同篇1甲方（发包方）：住所：联系电话：乙方（承包方）：联系电话：根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、 中华人民共和国价格法以及其它有关法律法规的规则，为保护双 方的合法权益，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下协 议，共同遵守。一、工程概况：1、住房结构：房厅套，施工面积平方米。2、工程地址：南昌市区住宅小区栋单元室。3、工程内容：双方确认的设计图纸和预算项目。4、承包方式：包工部分包料5、总造价（大写）：。（增减项目另签工程项目变更单增加项 目工程款必须预先支付才开始施工）6、工期：自年月日至年月日，工期为天。委托方（甲方）：承接方（乙方

2、）：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装饰。 为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签定本合同（包括 本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条：工程概况一、工程地址：二、居室规格：房型层（式）室厅卫。三、施工内容：详见本合同附件装饰施工内容表。四、委托方式：双方商定采取下列第种承包方式。1 .乙方包工、包全部材料；2 .乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料；3.乙方包工、甲方包全部材料。五、工程开工日期：年月日六、工程竣工日期：年月日工程总天数：天第二条：工程价款工程价款（金额大写）元。第三条：质量要求一、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认

3、可。详见本合同附件家庭装饰工程主材料报价单。二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认, 增加的费用，应另签定补充合同。三、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施 工质量由乙方负责。第四条：材料供应一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程，非经甲 方同意，不得挪作他用。二、乙方提供的材料、如不符合质量要求，或规格有差异，应禁 止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第五条：付款方式一、合同一经签定，甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程 款。支付次数支付时间支付金额。第一次开工前三日年月日元第二次工程进度过半年月日元第三次工程验收合格年月日元二、甲方付

4、清工程价款，详见本合同附件家庭装饰工程工程结 算单，乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡，详见本合同附件家 庭装饰工程工程质量保修卡三、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。 验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。四、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件家 庭装饰工程工程变更表，双方应签定补充合同，并由乙方负责开具 施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。第六条：争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提 下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商调解解决不成时， 可以按照本合同约定向一一市仲裁委员会申请仲裁

5、；一一人民法院提 起诉讼。（将不选定的解决方式划出）第七条：合同的变更和解除一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任一方需变更 合同的内容，应经双方协商一致后，重新签定补充协议。如需终止合 同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10% 交付违约金，并办理终止合同手续。二、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形 式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本 合同解除。第八条：合同生效一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。三、本合同（包括合同附件、补充合同）一式份，甲乙双方及见 证部门各执壹份。甲方

6、（业主）：（签章）乙方：（签章）住所地址：地址：委托代理人：委托代理人：电话：电话：签约地址：签约日期：年月日室内装修合同范本家庭装修合同样本装修合同篇5甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对 建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积12272。00平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；工程造价为：元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以

7、审计为准）四、工程期限工程开工日期：年月日工程竣工日期：年月日五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ7391建筑装饰工程施工验收规范 规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。 工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题 除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。六、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。七、双方责任1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用 的水、电位置；

8、提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设 计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置 应负责指明；施工场地要平整。2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时， 需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字 为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生 或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的， 其所发生的费用同样生效。

9、）3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部 门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律 效力。甲方单位名称：乙方单位名称：（盖公章）（盖公章）法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：年一月日装修合同篇6委托方（甲方）承接方（乙方）甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本装修合同, 以便共同遵守。第一条：工程概况1 .工程地址：2 .居室规格：房型，总计施工面积平方米。3 .施工内容：详见本

10、装修合同附件（一）家庭装潢施工内容单 和施工图。4.委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。5 .开工日期：XX年_4月15日，竣工日期XX年6月14日，工 程总天数：60天。第二条：工程价款工程价款（金额大写），详见本装修合同附件（二）家庭装潢工 程材料预算表。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工 程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3 .施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确 认，增加的费用，应另签订补充装修合同。4 .凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工 质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙

11、 方，以便于工作衔接。第四条：材料供应1 .乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本装修合同中所 用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本装修合同规 定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应 按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2 .乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异， 应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3 .甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合 格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误 工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10如乍为管理费支付给乙 方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当

12、而造成损失， 由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1.装修合同一经签订，甲方即应付100 %工程材料款和施工工 费的50 %;当工期进度过半（XX年5月25日），甲方即第二次付施工 工费的40%.剩余10 %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施 工工费包括人工费）甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收 合格未结清工程价款时，不得交付使用。第六条：工程工期1 .如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1 %作为违约金 罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工, 每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1 %作为误工费支付给乙方。2 .由甲方自行挑选的材料、设备，因质

13、量不合格而影响工程质 量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故， 其返工费用由乙方承担，工期不变。3 .在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均 不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门 协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。第七条：其他事项1.甲方责任1 ）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线 路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行 现场交底。2 ）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工 的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采 取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担

14、费用。3 .乙方责任1 ）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责装修合同履行，并 按装修合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。2 ）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并 防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而 影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。第八条：违约责任装修合同生效后，在装修合同履行期间，擅自解除装修合同方,应按装修合同总金额的5 %作为违约金付给对方。因擅自解除装修合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条：争议解决本装修合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前 提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决

15、，或协商解决不成 时，可以按照本装修合同约定向人民法院提起诉讼。第十条：装修合同的变更和终止1 .装修合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方 需变更装修合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如 需终止装修合同，提出终止装修合同的一方要以书面形式提出，应按 装修合同总价款的10 %交付违约金，并办理终止装修合同手续。2 .施工过程中任何一方提出终止装修合同，须向另一方以书面 形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止装修合同协议后，可 视为本装修合同解除。第十一条：装修合同生效1.本装修合同双方盖章，签字后生效。2本装修合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（业主）签字：签约日

16、期：乙方：7、质量等级：合格二、质量验收标准：本工程执行省建设行政主管部门颁发的江 西省家庭装饰质量验收标准及其它地方性标准为质量验收依据。三、工程付款方式及结算的约定：工程付款进度及方式：（1）合同签定当天即付工程款的祝计人民币（大写）：O（2）水电工开工前即付工程款的祝计人民币（大写）：木工基本完工支付工程总造价的猊计人民币（大写）：（4）工程完工验收后支付工程总造价的;计人民币（大写）:工程完工三日内付清工程全部余款；计人民币（大写）:（6）全部工程按双方确认的设计图纸和施工项目施工。按本合同 签定的工程总造价一次性由甲方发包给乙方，如在本合同外有设计变 更或增加工程量时，甲、乙双方经协

17、商确认，签订项目变更作为附加 协议。四、甲方职责：1、开工前与有关部门办理相关装修手续并承担相应费用。2、免费提供施工用水、用电并将水源、电源接至施工现场。委托代理人签字:签约日期：装修合同篇7根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、 中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、 北京市保护消费合法权益条例，中华人民共和国建设部（1997） 92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规 规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体状况，甲、 乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同 遵守。发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：（施工

18、工程队负责人）身份证：联络方式：家庭住址：第一条工程概况lo装潢施工地点：2o住房结构：砖混结构;房型房厅一套，建筑面积约一平方 米。3o承包方式：4o装饰施工资料：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体 拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包 水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工 程等其他装修工程中应包含的所有工程。（关于采购及搬运工程的补 充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺 在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房 屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送 货的状况，则乙方负责将该

19、等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将 货物运送至施工现场）。5。总价款：元（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费），乙方 已拿走甲方的冰箱及暖气片价值 元，抵工程款 元整，剩 余工程款元。大写（人民币 整。以上总价款根据乙方实地 考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有 乙方承担的装修工程中涉及的人工。6o工期：自一年月日开工，至一年月一日竣工，工 期约一天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按 达成的、统一意见执行。第二条关于乙方职责的约定lo乙方（即）在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本 次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，带给材料需 求，现

20、场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产 生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只 针对乙方（即）提出赔偿。2O乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪 同甲方进行材料选购除外。如遇特殊状况，需与甲方协商并且获得认 可）。3o乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。 如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，能够要求乙方无条件更 换。第三条关于材料供应的约定lo全部工程用装修材料均由甲方带给，装修施工设备、工具由 乙方带给。2o甲方负责采购供应的材料，应贴合设计要求的合格产品，并 应按时供应到现场，乙方务必协助甲方办理验收手续。如甲方供应

21、的 材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方 仍表示使用的，由此造成工程损失的，职责由甲方承担。甲方供应的 材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工, 由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。3o乙方务必负责进行材料的搬运上楼工作（瓷砖除外）。4。为了保证工程的正常进行，乙方务必至少提前一周书面向甲 方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以 便甲方于周末采购材料。甲方应按时带给乙方需要的材料。由于甲方 带给材料延误，造成的工期延误由甲方承担职责。乙方同时务必带给 大致精确（+/510%）的所需材料的数量。由于乙方材料估

22、算错误 过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或 者由乙方负责运输退回供应商。5O甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住 宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应 按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。第四条关于工程质量及验收的约定lo本工程执行dbj086297住宅建筑装饰工程技术规程、 db31/t301999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制 定的其它地方标准、质量评定验收标准。2o甲方带给的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工 费用由甲方承担，工期顺延。3o由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承 担。4O

23、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须 提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。5o若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他 单位安装（如窗户，橱柜防火门，台面等），甲方应事先安排时间并 通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。6O工程验收一甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检 查与验收手续。7o工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知 三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内 不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如透过竣工验收, 甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。8O工程保修期一年，从

24、竣工验收确认之日起算。保修期内由于 乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材 料费用。第五条关于安全生产和防火的约定lo甲方带给的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施 工场地应贴合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、 自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护 和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的 装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏 等事故发生。如遇上述状况发生，乙方负责修复和赔偿。2o施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地） 面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工

25、。3o乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类 安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的职责完全 由乙方负责。第六条关于工程价款及结算的约定lo工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方 元整所有瓷砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方一元整所有工程竣工，验收合格之后，甲方支付乙方一元整剩余 元作为质量保证款，甲方入住三个月内支付。合计 元整。第七条其它事项lo甲方工作：(1)甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方带给施 工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影

26、响邻里关系等的协 调工作。2o乙方工作：(1)参加甲方召集的现场交底。(2)全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期 完成施工任务。如在保证工程质量的状况下更换人员，乙方应提前通 知甲方，并取得甲方同意。第八条违约职责lo甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期 活期银行存款利率向乙方支付利息。2o由于乙方原因逾期竣工的，至逾期一天后，每逾期一天乙 方向甲方支付元违约金。3o乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生 的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担职责。4。工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程 由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。5

27、。工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。第八条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时, 能够按照本协议约定向：区仲裁委员会申请仲裁；人民法院提起诉讼第九条协议的变更和解除lo协议经双方签字生效后，双方务必严格遵守。任何一方需变 更协议资料，应经协商一致后，重新签订补充条款。2o施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式 提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。3O如由于乙方施工出现质量问题，甲方能够无条件提出中止协 议，而无需获得乙方的认可。第十条附则lo工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙把交

28、乙方施工队负 责人保管。工程竣工验收时，甲方负责带给新锁一套，由乙方当场 负责安装交付使用。2。本协议签订后，工程不得转包。3o本协议一式一份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协 议的组成部分，具有同等的法律效力。甲方（签字）：乙方（签字）：住址：住址：电话：电话：身份证号：身份证号：签订日期：年月日签订地点：装修合同篇8合同编号：发包人：承包人：住所：住所：委托代理人：营业执照号：电话：委托代理人：电话：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规规定，结合家 庭居室装饰装修工程施工特点，双方在协商一致基础上，就发包人家 庭居室装修工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.

29、1工程地点：O1. 2工程内容及做法（家庭居室装饰装修工程施工项目预算表）。1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式。（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材料表），发包 人提供部分材料（发包人提供装饰装修材料表）；（3）承包人包工、发 包人包料（发包人提供装饰装修材料明细表）。1.4 工程期限 天，开工日期 年一月日， 竣工日期 年月日。1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）： 元,小写:元（家庭居室装 饰装修工程报价单）。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另 行签订工程监理合同，并将监理工程师姓名、单位、联系方式及 监理工程

30、师职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、 承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸）;（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、 承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大 写）元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。第四条发包人义务4.1 开工前 天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动家具、陈设归堆、遮盖，以不影 响施工为原则；4.2 提供施工期间水源、电源；4.3 负责协调施工队与邻里之间关系；4.4 不拆室内承重结构，如需拆

31、改原建筑非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续;4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室，负责做好施工现场保 卫及消防等项工作；4.6 参与工程质量和施工进度监督，负责材料进场、竣工验收。第五条承包人义务5. 1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及 质量标准，按期保质完成工程；5.2 严格执行有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境；5.3 保护好原居室室内家具和陈设，保证居室内上、下水管道畅 通；5.4 保证施工现场整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一 致，签定书面变更协议（或变更项目预算表），同时调整相关工程

32、费用 及工期（必需保证100平方使用面积住房油漆及乳胶漆工程25-30天, 安装工程5-10天）。第七条材料提供7.1 由发包人提供材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前 通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；7.2 由承包人提供材料、设备（承包人提供装饰装修材料表），承 包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第八条工期延误8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延:3、落实工程垃圾临时堆放处，并负责工程垃圾从临时堆放处的 进一步处理。4、协调处理施工时与邻居间的关系。5、按时支付工程款，配合做好双方约定的其它有关事宜。五、乙方职责：1、按双方确认的图

33、纸和预算项目，按国家行业规范保质保量如 期完成合同内容。2、将工程垃圾清至临时堆放点（距现场30米以内）。3、文明施工，若因违反操作规程引起工伤事故，责任自负。4、乙方做好双方约定的其他有关事宜。六、有关安全及防火的约定：甲方提供的施工图纸操作方法及施 工现场应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、 自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全措施， 保障施工人员及相邻居民安全。七、设计图纸的变更：原则上双方确认的设计图纸在施工时不得 变更，在不影响总体方案和装修格调的前提下，允许甲方在需变更物 施工前提出变更请求，在征得设计师同意后予以变更，并签订工程 项目变更单后

34、，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、 乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果, 甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。八、工期延迟：遇下列情况之一，工期顺延。1、停水、停电累计达4小时以上；(1)工程量变化和设计变更；(2)不可抗力；(3)发包人同意工期顺延其他情况。8.2 因发包人未按约定完成其应负责工作而影响工期，工期顺延; 因发包人提供材料、设备质量不合格而影响工程质量，返工费用由发 包人承担，工期顺延。8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应 顺延。8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期，工 期不顺延；因承包人

35、原因造成工程质量存在问题，在三日内由甲方或 甲方代表提出具体整改方案,返工费用由承包人承担，工期协商顺延， 同一质量问题第二次整改工期不顺延。第九条质量标准：双方约定本工程施工质量标准：，施工过程中双方对工程质量发 生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工 程质量不符合合同约定标准，认证过程支出相关费用由承包人承担； 经认证工程质量符合合同约定标准，认证过程支出相关费用由发包人 承担。第十条工程验收和保修1.1 1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验 收：(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏；(2)泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完

36、工；(3)木工吊顶,木制品完工；(4)油漆工程完工；(5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶 段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。1.2 2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到 验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工 程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。1.3 3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12 个月后收费保修。保修内容为本公司施工过项目，因外力引起损坏和 其它单位提供设备，工程项目收费维修。第十一条工程款支付方式11. 1双方约定按以下 方式支付工程款：(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工

37、程款40%预 付款，即 元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款40%进度款，即 元;逢单项工程完工验收后，发包人按约定直接向承包人支付增加项目后追加款,油漆工程完工后发包 人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即 元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即 元.(2)签定合同后首付工程款20%,即 元；以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款，按第10. 1条分多次(5%-20%)付款，水 电改造定位完工验收后付第二次款20%,即 元;泥工完工后付第三次款20%,即 元；木工程完工后付第四次款20%,即元;油漆工程完工后付第五次款15%,即 元,全部完工后三天付余款5%。变更追

38、加款随验收签名时同期付清，即每次支付 5-20%工程款+变更项目差额。（3）其他支付方式：11.1 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将 有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为 同意，双方应填写工程验收单（家庭居室装饰装修工程验收单）并签字, 发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.2 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票 （税金另计）。第十二条违约责任12. 1合同双方当事人中任何一方因未履行合同约定或违反国家 法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失均由责任方 承担责任，并赔偿给对方造成经济损失。12.1 未办理验

39、收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而 造成损失，由发包人负责。12.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知 另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应经济损失。12.3 发包人未按期支付每次工程进度款（验收签字三日内），每 延误一天向对方支付违约金发包价2%。元,十五天后乙方可中止合约.12.4 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金 发包价2%o元。第十三条合同争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决;也可由 有关部门调解;协商或调解不成，按下列第 种方式解决：（一）提交武汉市装饰协会或 仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。第十

40、四条几项具体规定14.1 程施工而产生垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责 将垃圾运到指定地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大 写）元（此费用不在工程价款内）。物业公司向业主 各项收费和押金由发包人支付（此费用不在工程价款内）。14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙 把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁 把，由承包人当场负责安装交付使用。14.3 施工期间，承包人每天工作时间为：上午 点分至 点 分；下午 点 分至 点 分。第十五条其他约定事项：第十六条附则16.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。16.2 本合同签订后工程不得转包。16. 3本合同一式 份

41、，双方各执 份。16.4合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件一：装饰施工内容报价单；附件二：甲方提供材料、设备表；附件三：甲方委托乙方购卖材料报价单；附件四：工程项目变更单附件五：工程质量验收单附件六：工程结算单附件七：工程保修单承包人（盖章）：发包人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：年 月曰装修合同篇9委托方（甲方）：住所地址：身份证号码：电话：承接方（乙方）：住所地址：身份证号码：电话：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢 （装修）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合 同，以便共同遵守。

42、第一条：工程概况1. 工 程 地 址：2 .居室规格： 室 厅 厨 卫，施工建筑面积 平方米。3 .委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外）4 .工程价款（金额大写）：元整，该工程价款包 括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬 卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工 程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支 付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权 终止合同并追究相关违约责任。）5 .工程开工日期： 年 月 日6 .工程竣工日期：年 月 日工程总天数:天第二条：施工内容1 .客厅：鞋柜一个、客厅推出、

43、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。2 .主卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、阳台衣柜一个（带梭门）加吊 柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。3 .次卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、 做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、 安装四个插座和两个开关。4 .厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶 台、安装排风扇、安过石门、吊顶（铝扣板）、安装菜盆、混水阀、案 板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。5 .卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶（铝扣板）、安过石门、 安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地

44、漏、安坐式大便 器（含水箱）、安装两个个插座和两个开关、防水处理。6 .强弱电安装具体要求：所有电路（电线、有线电视、电话、电 脑网线）要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入 配电盒内（插座、天关内），插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另 装配电箱（空开）六组。7 .墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加 水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角 要调直。8 .订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为 750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规 定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为pu板。第三条

45、：装潢工程材料序号品名品牌/规格价格备注电线武汉二厂铜芯线2插座、开关 飞雕牌底盒、面板3上下水管伟星pp-r水管、 联塑ppc下水管 绝对不能有渗漏 4木芯板鹰冠牌16mm厚95元/张 级别：el卫生间及厨房的墙砖、地砖300*300 或 330*330墙砖、地砖不可混用6卫生间洗脸台500带镜子、柜子、毛巾架、挂钩7铝扣板奥普/友邦/品格/宝兰/奥华8排风扇200两个9厨房、卫生间双层玻璃门1.2m厚铝合金门50010主、次卧门、门窗600含门套、窗套、门锁、门吸11卫生间防水胶、防水涂料邻乐/西卡/德国汉高12家具木器漆多乐士5合1清味木器色漆底漆、面漆同一品牌13墙面乳胶漆多乐士5合1

46、金装环保漆底漆、面漆同一品牌14胶水汉港白乳胶墙面、家具用15堵漏王、填缝剂16大便器坐式带水箱17混水阀2、甲方工程款未按约定时限拖延一天以上；3、甲方单位或有关部门人员干扰阻止施工累计达一天以上；4、按合同约定需甲方配合之事而甲方延误累计达一天以上。九、违约责任：1、若甲方违约造成乙方误工，施工工期顺延。2、若乙方违约造成工程不能按期完工，工期可顺延，每超过一 天，甲方扣罚乙房30元/天。3、其他违约责任按合同法处理。4、乙方必须严格按合同设计图纸、预算项目及乙方报价书中承 诺的材料品牌，质量保质保量进行施工，不得偷工减料或未按合同要 求使用劣质材料等，如有发现，甲方完工验收时，乙方必须无条件更 换及返工。5、自合同签定起若有一方单方面解约，必须向另一方支付15% 的合同违约金。十、完工移交：工程完工后，乙方应先进行内部验收，内验合格 后再通知甲方进行正式验收。甲方接到验收通知三天内应会同乙方人 员一起验收，不能无故拖延，否则视同甲方默认验收合格。工程验收 合格且甲方余款结清后，乙方将钥匙和工程保修期单一并交于甲方, 至此工程全部移交甲方管理。十一、保修：基