关于购房合同模板(7篇).docx
《关于购房合同模板(7篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于购房合同模板(7篇).docx(28页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 关于购房合同模板(集锦7篇) 出卖方(甲方): 地址: 邮政编码: 电话: 法定代表人: 职务: 购置方(乙方): 地址: 邮政编码: 电话: 法定代表人: 职务: 依据国家有关法律的规定,甲乙双方经协商全都,签订本合同,以资共同信守执行。 第一条 乙方购置甲方坐落在 市 街 巷 号的房屋 栋间,建筑面积为 平方米。 其次条 上述房产的交易价格: 第三条 付款时间与方法: 1、 2、 第四条 甲方应于 年 月 日前将交易的房产全部交付给乙方使用。 第五条 税费分担 1、甲方担当房产交易中房产局应向甲方征收的交易额的 %的交易费,担当公证费、协议公证费。 2、乙方担当房产交易中房产局应向乙方征
2、收的交易额的 %的交易费,担当房产交易中国家征收的一切其他税费。 第六条 违约责任 1、乙方必需按期向甲方付款,否则,每逾期一天,应向甲方偿付违约局部房产款 %的违约金。 2、甲方必需按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约局部房产款 %的违约金。 第七条 合同主体 1、乙方是 共 人,托付代理人 即乙方代表人。 2、甲方是 单位,代表人是 。 第八条 本合同经国家公证机关 公证处公证。 第九条 本合同发生争议的解决方式 本合同履行中发生争议,双方协商解决。协商不成时,按以下第 种方式解决: 1、向 仲裁委员会申请仲裁; 2、依法向人民法院起诉。 第十条 本合同一式 份。甲方
3、产权人各执一份,乙方执一份, 房产治理局、公证处各执一份。 甲方: 法定代表人: 乙方: 法定代表人: 关于购房合同模板2 卖方:_(简称甲方)身份证号码:_ 地址:_ 买方:_(简称乙方)身份证号码:_ 地址:_ 依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上,就乙方向甲方购置房地产签订本合同,以资共同信守执行。 第一条 合同标的:乙方同意购置甲方拥有的座落在_省_市_区_拥有的房地产(住宅),该房地产建筑面积为_平方米。 其次条 上述标的房地产的交易价格为:单价:人民币_元/平方米,总价:人民币_元整(大写:
4、_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整) 第三条 付款时间与方法: (一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款,本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_元整,作为购房定金。并商定在本合同签订之日起_日内支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方,剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。 (二)甲方应于拿到房产证之日起_天内和乙方办理房屋产权过户手续,并应在产权过户手续办完当日将_等费用结清。 (三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,一切交易税费由_方担当。 第四条 交房: 第五条 违约责任: 甲、乙双方合同签定后,若
5、乙方中途违约二手房居间合同范本,应书面通知甲方,甲方应在_日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第六条 本合同主体 1.甲方是_共_人。 2.乙方是_共_人。 第七条、本合同一式两份,甲乙双方各一份。 第八条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。 第九条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行商定,其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。 第十条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户,否则乙方将另加_万元的费用给甲方,即总房款为_万元
6、。 第十一条、双方商定的其他事项:_ _ 出卖方(甲方)_(手印) 身份证号码:_ 地 址:_ 邮 编:_ 电 话:_ ; 购置方(乙方)_(手印) 身份证号码:_ 地 址:_ 邮 编:_ 电 话:_ 鉴证日期:_年_月_日 关于购房合同模板3 出卖方(甲方): 法定代表人: 购房方(乙方): 身份证号码: 关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下: 一、甲方将其开发的位于_房,建筑面积_平方米。该房单价为人民币每平米_元,总金额为人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整(¥_元整)出售给乙方。乙方情愿以上述价格向甲方认购该房。 二、甲方承诺:自鉴定本协议起,_年_月_日之前,保证将该房屋按商
7、定价格售给乙方。 三、自乙方将全部房款向甲方交纳后,签订本协议。 四、该房设施有上水管、独户水表、独户电表、热力公司供的大暖。 五、该房在乙方缴款时,未交纳办理产权证的有关税费,将来如办理产权证时,乙方应按有关规定另行缴纳。 六、该房的日常治理及修理,由物业公司统一治理,乙方应按物业公司规定的费用按时缴纳。 七、本协议壹式贰份,双方各执壹份,自双方签字之日起即产生法律效力。 甲方: 乙方: 甲方授权代表签字(盖章):甲方授权代表签字(盖章): 电话: 电话: 签订日期: 年 月日 签订日期:年 月 日 关于购房合同模板4 出售方:_ (以下简称:甲方) 购置方:_ (以下简称:乙方) 经甲乙双
8、方友好协商,就乙方向甲方购置房屋,达成如下协议: 第一条 房屋根本状况 1、甲方所售房屋全部权证号为“_号”,房屋土地使用权证号为“_号”;该房屋的土地使用权取得方式为:_,土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日止 ; 2、甲方所售房屋位于_市_路_ 号营业房第_楼(现为_花园_酒店所在房屋)。 其次条 房屋价格及其他 1、甲方所售房屋建筑面积为:_平方米(以房产证面积为准); 2、甲方所售房屋单价为:_元/平方米;房款总计为_。 3、因甲方与现有租房人签订的租房价格低,甲方同意在按每平方30元的标准对超消失有租房价格的局部在房屋售价中提前进展抵扣(计算时限为_年_月_日至_年_月_日,计算
9、面积以房产证上面积为准),经过甲乙双方共同测算,抵扣的总价款为:_(大写:_ ) 4、乙方实际应付甲方的房屋总价款为(抵扣后的总价):_(大写_) 5、以上房屋买卖的一切过户手续的办理及其所产生的一切税收和其他费用全部由甲方负责担当并支付。 第三条 双方权利义务 1、甲方帮助乙方在_年_月_日前与现有租房人新的租房协议签订完毕,租房费用及租房时间等相关事项另行协商,新的租房协议作为本协议的补充协议,新的租房协议自签订之日起生效,同时乙方即成为房屋新的出租房。 2、乙方在与现有租房人签订新的租房协议生效后,于2日内支付甲方购房订金_元(大写:_)。待甲方将房产证、土地使用证过户办理到乙方或乙方指
10、定人的名下后,乙方在办理完房屋抵押贷款手续后,将剩余房款一次性支付给甲方,不得以任何理由拖欠甲方剩余房款。 3、新的租房协议签订后,甲方于3日内负责将房屋及房屋相关手续交接给乙方。 4、甲方在收到乙方购房订金后,在三个月内负责将该房屋产权证、土地使用证过户到乙方或乙方指定人名下,否正造成的损失由甲方担当。 5、甲方保证在交接房屋时没有产权纠纷和财务纠纷,有关按揭、抵押债务、税项、水电、物管费等甲方均在交接前办妥。交接后如有上述未清事项,由甲方担当全部责任甲方对该房屋地震修复后的工程质量(工程质量应是国家规定的相关部门验收合格)负责。 第四条 违约责任 1、该协议签订生效后,甲乙双方不得以任何理
11、由违约; 2、如乙方违约,甲方不退还乙方交纳的购房订金,该订金作为甲方的经济损失赔偿费; 3、如甲方违约,甲方按乙方支付的订金总额2倍赔偿给乙方,作为乙方经济损失赔偿费。 第五条 其他 1、本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。 2、协议在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。 3、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。 4、本协议一式两份,双方各执一份。 甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日 关于购房合同模板5 购房合同中的不行抗力认定 商品房买卖合同第八条规定,遭受不行抗力,且出卖人(开发
12、商)在发生之日起_日内通知买受人的,出卖人可以据实予以延期。对于此条款中的“不行抗力”,由于熟悉和理解的角度不同,在实践中购房者和开发商往往会有一些争议,简单产生纠纷。而“不行抗力”又是我们在实践当中免除责任的首选途径。正确地熟悉“不行抗力”,明确延期交房时,免除责任的法律条件,以及如何正确有效的签订免责条款,有利于我们在延期交房时,尽最大努力的免除或削减责任,降低损失。 对于“不行抗力”,法律有明文规定,民法通则第153条明确规定:“不行抗力”是指不能预见、不能避开并不能克制的客观状况。依据此规定,不行抗力应表现为一种客观状况,且该客观状况的消失应同时具备不能遇见、不能避开并不能克制三个条件
13、。如地震、水灾等。而且不行抗力的事由要发生在合同履行期间,也就是说在签订合同的时候“不能预见”。并且不行抗力的事由影响的法律主体是购房合同签订的双方,也就是开发商和购房者。假如造成逾期交房的理由符合以上条件,那么可以认定该事由为不行抗力,可以免除开发商违约责任,否则就不能视为不行抗力,就要担当相应的违约责任。 因此,对于购房合同中免责事由的“不行抗力”,必需符合法律的明确规定,不能凭我们的主观臆想去推定。否则的话是要担当相应的法律责任的。 那么毕竟什么样的事由可以认定为不行抗力呢?一般状况下,诸如地震、台风、火灾、水灾、雷击等自然灾难最符合“不行抗力”的特征,属于“不行抗力”。但是在实践当中,
14、往往发生更加简单的状况,认定是否为“不行抗力”大事,需要针对详细状况仔细认真的分析才能确定。假如由于政府行政机关在购房合同履行期间内制定新的行政法规、规章、行政命令以及政策性文件等标准性文件,例如市政规划、抢险抗灾需要等。对于这类政府行为,在其效力范围内,任何有关单位和个人都必需无条件执行,不行抗拒。因此而造成购房合同不能履行的,可以认定为“不行抗力”。但是假如行政机关基于法律法规的授权,针对合同双方特定的人或大事做出的详细的处理打算,因此而造成合同不能履行的,则不属于“不行抗力”,应担当相应的法律责任。即便该行政行为是错误的,违约方也要担当相应的法律责任,其损失可以通过其他途径使行政机关予以
15、赔偿。 然而,并非发生不行抗力的大事造成合同不能履行就可以免除责任。虽然商品房买卖合同没有就不行抗力的内容、范围,不行抗力的认定程序作出规定,但是合同法第118条规定:“当事人一方由于不行抗力不能履行合同时,应当准时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内供应证明。”。依据上述法律规定:1、不行抗力大事是否发生,必需在肯定的期限内供应的有关证明为据;2、构成不行抗力免责的条件,必需是患病不行抗力影响的一方(开发商)履行“准时通知对方”和“在肯定期限内供应证明”的程序和义务。只有这样,不行抗力及其免责才能认定,否则,即使的确发生不行抗力大事,若开发商没有履行“准时通知”和“在肯定
16、期限内供应证明”的义务,那么开发商就不能依此免除其法律责任。但是,合同法中并没有关于供应什么部门出具的“不行抗力证明”和不行抗力的自然大事到达何种程度才能构成免责条件的规定,但是关于“不行抗力证明”的出具应当由不行抗力大事发生地的政府有关主管机关,这里所说的主管机关必需是能够对不行抗力大事作出说明或证明的机关。如国家行为由作出行为的国家机关出具证明;自然大事由大事的分管部门(如:地震由地震局、火灾由消防局等)出具证明,只有这样,该“不行抗力证明”才具有说服力和证明力。因此,一旦遇到不行抗力的大事发生,我们应当积极的履行相关的手续,一旦产生纠纷,可以最大限度的削减损失。 不行抗力是我们在实践当中
17、不能按合同商定时间交付房屋时,而免除责任的首选条件。但是,并非只有“不行抗力”才能免除责任。依据有关的法律规定,免责的范围和情形大致有几种,详细来说,免责的范围和情形主要包括:1.因“不行抗力”而免责;2.因法律特殊规定而免责;3.因对方完全不履约而免责;4.因合同中商定的条件消失而免责。 其次种情形属于法定免责,比方集体与个人签订了土地承包协议,但依据土地治理法的规定,国家为公共利益的需要,可以依法对集体全部的土地实行征用,在这种状况下,发包土地的集体一方则可以免责。 第三种情形实质上是担心抗辩权的行使,比方根据施工进度进展分期付款的购房合同中,假如开发商在商定的期限内,未到达或明显不行能到
18、达相应的施工进度,购房人则可以拒绝付款,并且免责;反之,假如开发商已如期履约,购房人未按期付款,开发商则可以拒绝交房,并且免责。 第四种情形属于商定免责,主要看双方在合同中的商定,合同双方可以在合同中商定,在某些条件下可以不履行或中止履行合同义务,而不担当责任。需留意的是,这种商定依据合同法的规定,在两种情形下是无效的:1.造成对方人身损害的;2.因有意或者重大过失造成对方财产损失的。 弄清晰免责条款的意义无论对于开发商还是对于购房者来讲都是有意义的,可以最大限度的降低损失,维护利益。 在建立部公布的商品房买卖合同示范文本中,除了“不行抗力”之外,并没有其他的免责条款,需要双方协商来确定。而“
19、不行抗力”确实定又极为严格。在实践中,由于众多的因素,很简单造成不能按期交房,这就避开不了要产生纠纷,甚至要担当法律责任,造成损失。因此,我们在商品房买卖合同或补充协议当中,应当更加详尽的明确免责事由。 律师建议:可以就以下事由和客户协商列为免责事由。 1.政府行为(诸如政府因进行重大活动而进展的交通管制等)关于政府行为是否属于不行抗力前面已有论述,假如是非不行抗力,没有商定,一旦发生,造成合同不能履行,就不免要担当法律责任。 2.沙尘暴、寒冷酷暑等恶劣天气。(这不属于“不行抗力”的范畴,由于开发商开工建立,确定竣工日期时,就应当结合当地的天气状况和有关气象资料考虑可能消失的天气状况,估量出因
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 购房 合同 模板
限制150内