有关装修合同15篇_1.docx
《有关装修合同15篇_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《有关装修合同15篇_1.docx(78页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、有关装修合同15篇有关装修合同1 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 风险提示:发包人的相对义务 依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应关心承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能准时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下: 一、
2、工程概况及承包方式 1、工程名称:_。 2、工程地点:_。 3、工程承包方式:包工包料 4、工程概况:建筑面积_平方米。 二、工程装修内容 综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程 三、工程造价 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据; 工程造价为:_¥元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准) 四、工程期限 工程开工日期:_年_月_日; 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人缘由,未在监理人收到承包人提交的竣
3、工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程竣工日期:_年_月_日。 五、质量要求 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同商定的标准为止,并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。 按国家建设部行业标准建筑装饰工程施工验收规范规定,及省、
4、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如消逝质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身修理。 风险提示:保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中商定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当依据有关法律规定以及合同商定担当保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 六、付款方式 1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的 2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的 3、工程竣工验收合格后,甲方即付给
5、乙方工程款总造价的 4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。 七、双方责任 1、甲方:负责供应整个工程的使用、设计要求;供应现场使用的水、电位置;供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、乙方:向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。 八、违约责任 风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩处方法,通过明确违约时需要担当的责任,来督促各方真正履行应担当的义务,一旦违约状况发生,也有据可依。 合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总
6、金额_%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。 九、争议解决 1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或向市室内装饰行业协会投诉,请求解决。 2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以依据本合同商定向_仲裁委员会申请仲裁。 十、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议: 1、工程如遇特殊状况或不行抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方担当。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入
7、竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。) 3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、合同一式_份,双方签字生效,各持_份,并具有同等法律效力。 甲方: _年_月_日 乙方: _年_月_日 有关装修合同2 一、签订二手房屋装修合同的留意事项 1、合同主体不明晰 合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应留意一个细节,很多公司只盖一个有公司名称的章,您必需要求装饰公司
8、将内容填满,并进行核对。您还应留意签订合同的装修公司名称,是否与合同最终盖章的公司名称全都。 假如不符,必需问明二者之间的关系,并在合同上注明。如此做的理由是一旦发生纠纷,确定要有装修公司比较完整的法人登记状况,以备将来投诉或起诉,省去查询的麻烦,而且能够找到精确的责任担当者。 2、监理概念模糊 合同中规定了可以实行工程监理,“工程监理”是指监理人受消费者即甲方的托付,对工程建设项目实施监督和管理的活动。“监理人”是指取得监理资格证书,具有法人资格的公司、监理事务所或单位。由此可以看出,作为工程监理人,其身份是独立于装修公司之外的。 3、书面文件不全 经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图
9、纸,均为合同的有效构成要件。有些装饰公司在与消费者签订装修合同时,这些书面文件不齐全,给以后进行家装工程带来了隐患。 4、权利义务不清 合同中规定了为保证工程顺当进行,甲乙双方应做的工作。对于消费者来讲,尤其应留意合同中规定的下列几项:为确保建筑物平安,不能拆动室内承重结构。假如拆改原建筑物的非承重结构或设备管线的,应负责到房屋管理部门办理相应的审批手续。假如在施工期间,该居室仍被消费者部分使用的,消费者应负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。 5、增减项未加入合同 目前在装修工程的实际履行中,增加施工项目的现象很多。一些装修公司开头有意把报价做得很低,然后在开工后逐步增加,让消费者无法再找另
10、外的装修公司,只好同意他们的要求,使得最终的装修总价远远超出初始报价,所以消费者在合同签订时,假如经过多方了解,再自己将所支出的费用结合居室面积及施工项目是合理的前提下,对工程项目变更应谨慎。 6、材料供应不做确认 鉴于装修材料品牌及价格等因素,目前大部分装修公司都建议消费者选择“乙方包工、部分包料,甲方供应部分材料”,即合同中规定的其次种方式进行施工。那么在材料供应上,双方都应负确定的责任。消费者有义务按商定供应材料,并请装修公司对自己供应的材料准时检验,并办理交接手续。 7、工期延误没有规定 假如消逝工期延误问题,消费者应依据具体状况分别对待: 第一种状况是双方均不担当责任的:工期延误的缘
11、由是由于合同中第八条第一项的缘由,即工程量变化或设计变更,不行抗力,及甲方同意工期顺延的其他状况,在消费者即甲方确认的状况下,工期相应顺延。 其次种状况是乙方不担当责任的:因甲方未按合同商定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由乙方即消费者负担,工期顺延。 第三种状况消费者还应担当相应的违约责任,即违约责任中规定的甲方未按期支付其次(三)次工程款的,应向装修公司支付违约金。 最终一种状况是因装修公司责任不能按期完工,工期不顺延,装修公司应向消费者支付违约金。 8、质量标准不清楚 在北京市建委1999年9月22日颁布执行的北京市家庭居
12、室装饰装修工程承发包及施工管理暂行规定(试行)(京建法413号)中有这样的规定:“家居装饰工程的标准应当依据北京市高级建筑装饰工程质量检验评定标准、家庭居室装饰工程质量验收标准,并在家居装饰合同中商定。” 9、工程验收不细心 验收应留意以下几个问题:合同中规定:“如未办理验收手续,消费者提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由消费者负责。”这意味着假如未验收,消费者就开头使用装修房屋或入住,一旦因质量问题发生争议,因装修现场的破坏使质量问题责任不易界定,装修公司可依据此规定免除责任。 10、争议解决方法未商定 家装消费者在发觉装修质量有问题时,应准时与装修公司协商解决,但大多数消费者在合同中
13、没有商定消逝争议后的解决方法。 二、二手房屋装修合同范本 托付方(甲方):_ 承接方(乙方):_ 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方准备托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行,依据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条 工程概况 (一)工程地址:_市_区_街道_小区_楼_室 (二)居室规格: 三室一厅、双阳台、一卫生间,建筑面积_平方米。 (三)施工内容: 1、旧防盗笼改造翻新,破损处重新贴瓷砖、粉刷修复; 2、卫生间瓷砖、地砖、水电、卫浴设备拆除重装、门窗修复; 3、后阳台、隔断门的粉刷、贴瓷砖修复,洗漱柜、 有关装修合同3 上诉人(原审被告):_置业顾问有限公司 地址:_市
14、ZZ区美湖路ZZ号 法定代表人:_ 被上诉人(原审原告):_女士 地址:_市_区_街 原审被告:_A房地产开发有限公司 地址:_市_区_东路_号 法定代表人: 上诉请求: 1、撤销原审判决之第一、二项,改判驳回被上诉人的全部诉讼请求; 2、改判由被上诉人担当本案一审及二审全部诉讼费用。 上诉人_V置业顾问有限公司、_A房地产开发有限公司与许托付购房及装修询问合同纠纷案件,上诉人不服原审判决之第一、二项,特提起上诉,具体事实与理由如下: 一、上诉人已经充分履行了托付合同项下的装修询问义务,原审认定事实不清。 首先,上诉人托付合同项下义务为供应装修询问服务,而不是进行实际的装修施工。 其次,上诉人
15、已经为许华供应了_苑精装修选集。该选集依据不同户型及各个类型的潜在客户群,分别制作了不同风格及多元功能的装修方案,该选集并附有各方案项下之图纸,可以说,上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修询问义务。 最终,至于装修方案最终未能付诸实施,缘由并不在上诉人或者同洲公司,而在许华,缘由正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。 因此,上诉人已经充分履行了托付合同的装修询问义务。 原审法院并未对上诉人充分履行装修询问服务义务的事实予以认定,系属认定事实不清。 二、托付购房及装修询问合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止,不存在单方解除的前提,原审适用法律错误,并导致了错误判决。 前已述
16、之,上诉人充分履行装修询问服务义务,那么,依据合同法第405条“受托人完成托付事务的,托付人应当向其支付酬劳”及合同商定,上诉人就应当依约足额相应酬劳,事实上,许华也付清了相应的装修询问酬劳。因此,托付购房及装修询问合同已因相对方均充分履行合同义务而终止,客观上不存在托付人单方解除托付合同的前提。 反观原审判决,在认定上诉人与许华之间就装修询问事项的托付关系的状况下,迳行依据,合同法第四百一十条“托付人或者受托人可以随时解除托付合同。因解除合同给对方造成损失的,除不行归责于该当事人的事由以外,应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求,系属适用法律错误。 总之,上诉人认为,原审认定事实、适用
17、法律均有误。托付购房及装修询问合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止,上诉人猎取酬劳有充分的事实与法律依据,无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉请求。 此致 _市中级人民法院 上诉人:_置业顾问有限公司 (盖章) 日期:20_年_月_日 有关装修合同4 发包方(简称甲方):_ 承包方(简称乙方):_ 甲乙双方经友好协商,甲方准备托付乙方进行住房装修,为爱惜双方的合法权益,结合本工程的具体状况,双方达成如下合同条款,供双方共同遵守: 一、工程概况: 1、装饰施工地点: 2、住房结构:房型房厅厨 卫,施工面积平方米。 3、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。 4、承包方式:(
18、包工包料、清包工、部分承包)。 5、工期:自 年月日开工,至 年月日竣工。 二、工程价款及结算的商定: 1、工程总价款:¥:元,大写(人民币):(详见本合同装修工程报价单)。 2、工程款付款方式按下列方式支付: (1)第一期:对预算设计认可签订合同之日,甲方向乙方支付5000元作为订金(该金额将在其次期的工程款中进行抵扣); (2)其次期:合同签定后,在开工前支付工程总造价的 50 %(即¥:元); (3)第三期:施工过程中工期进度过半时支付工程总造价的 40 %(即¥: 元); (4)第四期:竣工验收合格后三日内支付工程总造价的剩余 10 %(即¥: 元)。 三、双方责任: A、甲方责任:
19、1、甲方应在开工前一天,向乙方进行现场交底。向乙方供应施工所需用的水、电等必备条件,并说明使用留意事项。 2、做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 3、如的确需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并担当有关费用。 4、依据乙方供应的需求按时供应自购材料,甲方自购的材料由甲方自行负责将该装修材料搬运到施工场地内。 5、清除装修场地内影响到乙方施工的障碍物。 B、乙方责任: 1、参加甲方组织的施工设计方案现场交底,并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。 2、乙方指派为乙方驻工地负责人,全权负责合同履行。 3、乙方
20、在装修期间全程担当现场管理装修施工质量和施工人员等职责,对本次装修工程的质量、工期及施工现场平安担当全部责任。 4、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱惜。 5、乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程,负责施工人员的人身平安。单项工程施工过程中,未经甲方许可,乙方不得擅自更换施工人员;如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑议,乙方应无条件更换。 四、关于材料供应的商定: 1、甲方供应的材料:甲方负责选购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,并与乙方办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,应准时向甲方提出,甲方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 有关 装修 合同 15 _1
限制150内