2023年-有关简单劳务承包合同3篇.docx

《2023年-有关简单劳务承包合同3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-有关简单劳务承包合同3篇.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有关简单劳务承包合同3篇目前我国的劳务承包事业除取得一定的社会效益外，已开始产生经济 效益，我今天下面就给大家整理承包合同，有喜欢的就大家一起来学 习一下吧！有关简单劳务承包合同1甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相 关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就劳务施 工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：第二条 工程承包范围:工程施工图纸所含土建工程项目（具体见5. 2） 第三条工程工期开工日期：以甲方开工令为实际进场日期，伐板基础垫层施工开始 计算乙方的工期，以所承包工程竣工时间为结束，总施工天数为： 第四条 工程质

2、量标准 所承包工程范围内的工程质量：合格第五条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：1. 1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机， 二级以上电箱，电线。9. 2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电 缆线，电箱等10. 3所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方 承担。11. 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机 械设备，由发包人供应到现场（400米内）、12. 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、 机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负 责保管，因承包人保管不善丢失的材

3、料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣 除。承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签字。13. 6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发 现材料浪费，双倍价格赔偿，（正常损耗除外），承包人按计划提料, 租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人 承担O第十条：发包人的权利及义务10.1负责提供场地，道路，水电（每栋楼水一个接口，电一个二级箱） 等大型机械。14. 2负责提供施工图纸（一栋楼一套），提供必要的技术资料。10. 3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量， 安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。1

4、0. 4负责解决施工中存在或发生的技术问题。10.5 负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划， 审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。10.6 负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监 督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整 改，承包人承担造成的损失。10. 7负责组织工程验收工作。第十一条：承包人的权利和义务11. 1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工 人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁， 不得超过55周岁。11.2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名，性别，年龄，工 种，特殊工种证件及

5、身份证复印件）。11.3 在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能 随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。11.4 承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意 成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。11.5 承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位 检查。积极做好各项准备工作。11.6 承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方 面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。11. 7承包人负责所有作业人员的“三险”。11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组 织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证

6、书等管理人名单 及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。第十二条：承包人违约责任12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场, 承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75%办理 结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。 12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求 承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施 工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。 12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包 人承担。第十三条

7、：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部 门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。 第十四条：合同生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份, 备案留存一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:年月日 年月日合同价格：本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式, 按元/m2建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定的全部工作量2.承包价格所包含的内容：安装;

8、模板的制作与支设，砖胎膜的砌筑；内搭设与拆除、归类堆 放；甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等，操作工及其工资；其他所有土建所需小型工具附件；(4)在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更增减，在结算中增加 或扣除增减工程量劳务费用。第六条甲方责任和义务1 .负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。2 .及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。3 .按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。4 .统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地；第七条乙方的责任和义务：1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准 进行施工，确保工期和质量；2

9、加强对现场操作工人的安全教育；3认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确 保安全生产；4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤 事故，并承担一切经济费用于法律责任。第八条结算及付款方式1、工程量计算：按设计施工图纸，工程变更签证联系单，有关会议 纪要及相关签证证明等按实结算；2、工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量（分项工程）支付 70%的劳务费用，每栋封顶支付到已完工工程量的85%,局部（分项工 程）验收合格后，支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付 清。第九条争议1 .如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，协调期间结束后，乙方 可以

10、停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方 可以发出通知解除合同，甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。2 .如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终 止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲 方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。3 .乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量，或人 员不足造成工期延误，甲方有权要求乙方清场，并不与结帐。4 .甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;协商不成， 双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。第十条不可抗力：执行国家通行条款第十一条合同终止双方履行合同全部

11、义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本 合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量 问题，本合同即告终止。第十二条合同份数本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。补充条款乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口，有此现象，甲方 有权终止合同。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日 年月日有关简单劳务承包合同2甲方：法定代表人：住所：邮编：联系电话： 乙方：身份证号码:家庭住址：邮政编码：电话：鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据中华人民共 和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经

12、 平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。第一条、劳务合同期限本劳务合同期限为 个月，自年 月 日起至 年 月 日止。甲方视业 务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与 乙方续签劳务合同。第二条、双方权利义务1、乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲 方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。2、甲方根据业务需要，委托乙方承担 工作。3、乙方工作时间根据甲方需要确定。4、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标 准，并接受甲方的绩效考核。5、乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密，不得提供或泄露 给任何第三方。6、甲方按照乙方提供的

13、劳务，向乙方支付报酬。7、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人 自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。第三条、劳务报酬支付1、甲方每月 日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。2、甲方每月向乙方支付的劳务报酬包括保底酬金元以及奖金。奖金的计算方式为：3、5、如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。第四条、合同的终止与解除1、本合同期满如双方未续签，则合同自行终止。双方应及时办理交 接手续。2、甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当 支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿。3、乙方需要提前解除本合同，应提前7日通知甲方，或补偿甲方 元 代替通知。4、本

14、合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续。第五条、违约责任1、甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日 按照所拖欠金额的万分之四向乙方支付违约金。2、乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的，按照损失的 金额据实赔偿。第六条、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不 成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第七条、文本及生效1、本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。2、本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。甲方：公司乙方：日期：年 月曰有关简单劳务承包合同3发包人：（全称）（以下简称甲方）承包人：（全称）（以下简称乙方）依据中

15、华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有 关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳 务合作双方协商，订立本合同。第一条：工程概况及承包工作内容1. 1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，（人 防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、）第二条：承包方式劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时 用电用水，施工放线等。第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元，（人防单价），面积以实 际发生工作内容，

16、面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价 结算，不再调整。第四条：付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交 工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、 春节前支付到工程量的、留一年保修金。第五条：安全施工，及安全事故责任5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的 有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。5. 2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教 育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方 自己负责。5. 3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安 全管理

17、协议和各项安全处罚措施条例。第六条：工程质量，验收与保修6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。6. 2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工 图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。6. 3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。6. 4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签 订各项工程质量处罚措施条例。6.5 工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及施工图为 依据。6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担。6. 7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工 作，如发现施工

18、质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。第七条：工期要求6.1 施工工期;合同内主体结构20_年6月10日前全部封顶、延误工 期按每天20_0元罚款。7. 2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的 施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。第八条：文明施工7.1 发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规 定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清， 材料码放整齐。8. 2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不 准自开小灶，不准赌博，（生活区宿舍照明安装电表收电费），用电不 得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地 不得私开小买部。第九条：材料机具供应