2023年-有关装修合同范文合集七篇.docx

《2023年-有关装修合同范文合集七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-有关装修合同范文合集七篇.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有关装修合同范文合集七篇装修合同篇1案情简介周某为维思投资公司装修办公室，当时因为双方是朋友，并没签 合同，口头承诺周某为维思公司负责装修事宜，材料费实报实销，人 工费按口头约定报价支付。后维思公司以桂滨公司（该公司公章在维 思公司手里）名义到物管公司处办理了开工手续。周某随即联系了自 己从事装饰的朋友进行了装修。装修进行到中途，维思公司单方面提 出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中，维思公司要求周勇与 之签订装饰工程施工合同，并约定了合同价款及明显对周某不利的违 约责任。合同签订后，维思公司即将前期所有装修全部拆除，不允许 工人再次进场施工，另找他人重新装修。后维思公司以周某为被告向 法

2、院提起诉讼，以质量不合格为由，要求解除双方签订的装饰工程合 同，并要求周某承担材料费、人工费及工期延误损失。办案思路及心得被告周某委托我应诉答辩。本案经过了两次开庭审理。庭审中, 我主要提出以下几点代理意见：1、被告周某不是适格被告，原告应 以重庆桂滨公司作为本案被告，由桂滨公司承担相应责任。既然以桂 滨公司名义办理的装修许可证，桂滨公司就是涉案装修工程合同的一 签收或特快专递方式送达相对人。采用特快专递形式的，应按照各方 在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专 递送达上述地址且经该方工作人员签收的，即视为有效送达收件人。 任何一方的地址有变更时，须以书面形式通知对方，否

3、则因地址变更 发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人；收件一方若 认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三 日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致, 并视为有效送达收件人。任何一方没有正当理由拒绝签收的，视为有 效送达收件人，并不能以此主张送件人未履行通知义务。3、合同未尽事宜，甲乙丙三方应友好协商解决。4、本合同的附件为：附件1：乙方承租店铺附图；附件2：甲方 装修管理规定。本合同所有附件为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。5、本合同自三方签字盖章生效，本合同内容履行完毕时自行终 止。6、本合同一式叁份，甲、乙、丙叁方各执

4、一份，具有同等法律 效力。本合同正文采用打印文本签署，任何手写的填充、补充、修改 或其它形式的修订均须三方在修订处加盖公章确认，否则该部分内容 无效。甲方：法定代表人或授权签约代表： 乙方：法定代表人或授权签约代表：丙方：法定代表人或授权签约代表：签订时间：年 月日签订地点：装修合同篇4发包方：身份证号码：（以下简称甲方）承包方：承包方负责人：身份证号码：（以下简称乙方）一、合同内容：甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工（设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等）三、甲方的权利和义务（一）甲方的权利1 .甲

5、方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利；2 .对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的 权利外，还有终止合同的权利。四、乙方的权利和义务（一）乙方的权利1 .乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方 式支付装饰款。（二）乙方的义务2 .乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方 自负；乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事 故与甲方无关由乙方自负；因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏， 已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。3 .自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物 品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。4 .

6、严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供 建设性意见供甲方参考，直至甲方满意；5 .爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料 的浪费、短少由乙方负责赔偿；6 .精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：（1）所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程 包括：机器切割（不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐）和人工打磨 （用砂纸磨薄切角边缘）（2）地面豉及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理 不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象；瓷砖的铺贴后还不得有出现地 面不平和积水的现象。（3）墙面括完ici后，不得有不平，括刷痕迹、 划伤及不光滑现象。（4）工艺天花

7、板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。具体质量要求参照乙方在xx店的施工质量;施工质量要符合设 计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的 一切费用由乙方负担;施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由 乙方负责按原价赔偿。五、工程内容及合同金额：（一）工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际 项目计算；（二）合同预算金额：本合同装饰预算金额为人民币：（大写）本合同装饰预算金额为人民币：（小写）（为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项 目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合 同：四、（二）3及时向甲方提出建议，并得到乙方的

8、认可。）要求： 最终装饰总金额不得超出预算金额的10%,超出部分友好协商，协商 不成功，则由乙方完全负责。六、分期付款方式：首期：甲方先付工程预算造价的5%订金给承包方（乙方），即筹备施工图。二期：乙方电工、水工材料进场开工十天内甲方付预算金额的30%给乙方。三期：木工材料进场后十天内甲方付预算金额的25%给乙方。四期：工程完工后二十天内进行验收，合格后，甲方付预算金额 的35%给乙方。余款5%作为乙方对整个工程的质量保证金，在保修期满后五天 内支付给乙方。七、合同工程完成期限：本工程施工期限自公元年月 日起至年 月 日止，共计天。本合同经双方协商签订后共同遵守，除甲方因本合同第三、（一）2

9、原因有权终止合同外，未经双方同意，不得以其它任何理由终止合同。八、违约责任：甲方在乙方施工过程中发现有重大质量问题或乙方在设计过程 中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加 并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同， 合同中止后，乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司 的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。 除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿 乙方总工程款的30%作为违约金；乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的 30%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。而战争及自然灾害的因素

10、、法律、国家政策等不可抗力等原因造 成合同无法履行除外。本合同未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合同及中华人民共和国合同法及相关的法律法规处 置。九、若由于甲方未能按合同规定的日期交付工程款给乙方，或由 于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖 延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费元。十、本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的 保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供 甲方参考直至甲方满意；如因甲方拖欠此类材料造成的误工，则工期 顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费 7L o十一、工程期间，装饰

11、押金为甲方支付，办理屋村出入证等。工 程所使用的水电费用如不超过200元，由甲方负责，如超出部分则由 乙方负责。十二、甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收，不经验收 而经营则视为甲方已验收合格而经营。十三、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。十四、合同到期甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协 商。本合同共2页一式二份，甲乙双方各执一份。十五、本合同附附件一份。（附装饰项目预算单一份）甲方（发包方）乙方（承包方）身份证号：份证号：电话（或手机）话（或手机）确认日期：年 月曰确认日期：年 月曰装修合同篇5甲方：市 房地产开发有限公司地址：电话：乙方：市东升镇 装修工程部地址：

12、电话：现甲方有样板房三间，位于 市东升镇 花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水 铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设 施等。（详细见室内装修预算表）2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。3、工程完成时间：年 月 日。4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。二、乙方责任：1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成， 乙方在 年 月 日前必须完成全部工程。2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不 合

13、格工程的材料及费用由乙方负责并返工。3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由 乙方负责，甲方不负任何责任。三、本合同工程总值人民币： 元，大写：。（包开发票）其中：1、号楼 座 房室内装修费用：元2、号楼 座 房室内装修费用：元3、号楼 座 房室内装修费用：元四、合同结算使用税局统一发票。五、付款方式：本工程经甲方验收完成后付款50%,即 元，余款50%,即 元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。六、保修服务：乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。（由甲方售 出、业主验收后起计算），具体由甲方指定专人或物业管理部门联系 乙方。七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议

14、在执行过程中, 如有未尽事宜可协商解决。甲方： 市 房地产开发有限公司（盖章）乙方：市东升镇 装修工程部（盖章）年 月 日装修合同篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合 室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包方 的室内装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1. 1工程地点：o1.2 工程内容及做法（室内装饰装修工程施工项目预算表）。1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式。（1）承包方包工、包料；（2）承包方包工、部分包料（承包方提供装饰装修材料表），发包 方提供部分材料（发包方提供装饰

15、装修材料表）；（3）承包方包工、发包方包料（发包方提供装饰装修材料明细表）。1.4 工程期限 个工作日，开工日期 年月日，竣工日期 年月日。1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：元,小写:元（室内装饰装修工程报价单）。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订工程监理 合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职 责等通知承包方。第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供：（1）发包方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包方、 承包方各一份（详见装饰装修工程设计图纸）；（2）发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、 承包方各一份（详

16、见装饰装修工程设计图纸），设计费（大 写）元，由发包方支付（此费用不在工程价款内）。第四条发包方义务4. 1开工前 天，为承包方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不 影响施工为原则；4.2 提供施工期间的水源、电源；4.3 负责协调施工队与周边邻居之间的关系；4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管 线，负责到有关部门办理相应的审批手续；4.5 施工期间发包方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场 的保卫及消防等项工作；4. 6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条承包方义务方当事人（尽管桂滨公司与原告

17、未签书面合同，不影响双方实际装饰 工程合同关系），因该装饰工程产生的纠纷，与被告无关，被告仅作 为桂滨公司代理人负责管理协调工作，由此可能产生的相应合同责任 根据合同法规定应由委托人桂滨公司承担；2、周某是自然人，不具 有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格，本案合同应属无效。根据建筑法室内装饰工程管理办法最高人民法院关于审理建设工 程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释等法律法规规定，承包人 未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的，建设工程施工合同无效。 原被告签订的装饰工程施工合同，周某是自然人，并无相应资质， 所签合同应属无效合同；3、原告未经施工方同意，擅自拆除全部已 做工程，且未经鉴定机

18、构鉴定，应对其擅自拆除工程造成的损失自行 承担责任。原告提交的施工现场图片及视频，以及被告签字的工程存 在质量问题的说明，我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存 在的小问题，是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问 题以及是否严重到必须全部拆除的程度，仅仅原告单方聘请的监理的 一面之词是不能作为本案证据采信的，只有双方确认或法院指定的第 三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作为有效证据采用。原告单 方擅自拆除已建工程的做法直接违反装修行业惯例，也与本案装饰工 程合同的约定相违背，同时也违反合同法的相关规定。裁判结果通过庭审的答辩和辩论以及庭后与承办法官就案情从证据和法 律两方面进行

19、反复沟通交流，法院最终判决驳回了原告全部诉讼请求,5. 1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及 质量标准，按期保质完成工程；5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；5. 3保护好原室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;5.2 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。5.3 施工期间现场施工人员安全责任由乙方负责。第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更 协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期。第七条材料的提供7.1 由发包方提供的材料、设备。发包方应在材料运到施工现场 前通知承包方，双方共同验收并办理

20、交接手续；7.2 由承包方提供的材料、设备(承包方提供装饰装修材料表)， 承包方应在材料运到施工现场前通知发包方，并接受发包方检验。第八条工期延误8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺 延：(1)工程量变化和设计变更；(2)不可抗力；(3)发包方同意工期顺延的其他情况。8.2 因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期 顺延；因发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返 工费用由发包方承担，工期顺延。8.3 发包方未按期支付工程款，工期相应顺延。8.4 4因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的, 工期不顺延；因承包方原因造成工程质量存在问题

21、的，在三日内由甲 方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包方承担，工期协 商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延。第九条质量标准：双方约定本工程施工质量标准：，施工过程中双方对工程质量发 生争议，由云南省装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工 程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承 担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用 由发包方承担。第十条工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验 收：(1)水电施工改造完工，开关插座定位验收；防水层经48小时 试水不漏；(2)泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工；(3)

22、木工吊顶,木制品完工；(4)油漆工程完工；(5)全部工程完工。承包方应提前两天通知发包方进行验收，阶 段验收合格后应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。10.2 工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收装修合同篇7第一，合同甲乙双方合同当事人的联系方式，一定要填写清楚。 有的家装合同，在委托代理人、工程设计人以及施工队负责人的联系 方式上都仅填写公司的电话，这是不够的，一旦工程发生问题时，找 对方公司能够管事儿的人就成为大问题。第二，“合同第九条质量标准”，大家都认为工程质量越 高越理想，但是俗话说“一分钱一分货”，所以如果希望过低的报价 选用过高的质量标准是不现实的，因此

23、，北京市的“家庭装饰工程质 量验收标准”就足以满足我们大多数消费者的要求了。第三，关于分阶段验收的问题，由于家庭装修的特殊性，我们随 着工程的进行对工程进行验收是十分必要的。大多数家装合同把验收 阶段分为隐蔽工程验收、饰面工程验收、工程竣工验收。阶段 划分是正确的，各阶段具体到工程上应该有一个明确的解释，并且需 要有一个时间表。第四，关于家庭装修付款方式中与支付二期工程款有关的一个概 念”工程进度过半”。这个概念解释起来五花八门，有的说指工期过 半，有的解释为“木工收口”，等等，从行业角度也难以解释，所以 合同双方填写内容应是一个双方都接受的概念。第五，关于违约责任。家庭装修过程中甲方的违约一

24、般是指延误 工程款的支付，乙方的违约责任是指工程因乙方责任造成的延期。根 据笔者的经验，这个违约责任的赔偿金额比例不宜过高，一般不超过 3%0,如果过高，出现问题，也不一定能够解决。第六，由于每个家庭的装修千差万别，消费者希望仅凭上述内容 就可以进入保险箱是不现实的。所以，本合同还有一项条款“其他约 定条款”，就是说，如果合同双方还有某些合同条款需要加在合同里, 也可以有补充条款。第七，关于本合同的一系列表格，所反映的正是目前家庭装修当 中存在的隐患，所以填写时应该把项目、数量、位置等搞清楚，如果 合同当中不能充分地把应该说明的内容反映出来，可以用补充的表格 进行详细说明。第八，需要强调一点，

25、家庭装修时甲乙双方都有可能采购材料, 但是什么时候采购运输到工地需要根据工程进度安排，采购的材料是 否能够得到另一方的认可需要有一个验收手续以及另一方安排好的 验收人员，所以，合同中还应该明确材料供应时间以及验收人。达到当事人预期，得到当事人肯定。本案得以顺利结案。屋东违约怎么办？签约合同违约本人和私人屋主租用民用仓库有5年合约，现用4年，尚有1年 才到合同期满。现屋主要求收回仓库使用，由于我们是私人签注合同, 有无法律效力，请问我如何追讨他的违约金。为您解答：1、你们之间签订的租赁合同只要不违反法律的规定双方自愿的 就有法律效力。2、屋主要提前解除合同要求收回仓库的话，你可以要求其按照 合同

26、的约定承担违约责任。3、如果合同没有约定违约赔偿条款的话，你可以按照你实际的 损失要求赔偿。违约责任怎么算？违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不 履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。 民法通则第111条、合同法第107条对违约责任均做了概括性规定。法律咨询：今天收到中介电话说我们屋另外两户扰民被告了（1套房子分成 4户出租的），然后房主要后天中午收房，让我们全都搬走；我想问 别的住户违约我有责任么？可否要求违约金？另外提前收房有没有 最短期限？今天通知后天就得搬完？另外时间很紧两天内不见得一 定能找到房子，我可以最多延迟几天？如果不能延迟，是不是租住

27、旅 馆的费用可以找中介支付？律师解答：中介要求你们没有违约的住户搬走，是违约行为,可以要求其支 付违约金，另外应提前告知。相关法律知识：违约行为分类根据不同标准，可将违约行为做以下分类：（1）单方违约与双方 违约。双方违约，是指双方当事人分别违反了自己的合同义务。合同 法第120条规定：当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责 任。可见，在双方违约情况下，双方的.违约责任不能相互抵销。（2） 根本违约与非根本违约。以违约行为是否导致另一方订约目的不能实 现为标准，违约行为可作此分类。其主要区别在于，根本违约可构成 合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行与迟延履行。（4）实 际违约与预

28、期违约。装修合同篇2甲方：乙方：为统一和提高的店面和公司产品形象。为乙方营造更好的销售环 境，经双方协商，本着自愿、平等、互惠、互利的原则，达成如下协 议:1、自协议签定之日，甲方负责为乙方提供店面及门头设计与装 修。装修内容包括：门头广告招牌和店面形象的设计、制作、安装。2、本次装修严格按照装修公司设计风格施工装修，预计装修费 用3、自协议签订之日起，乙方需一年内向甲方进货陶醉系列产品 件。价格按进货市场实际价格结算。4、乙方在协议签订之日起必须在店中显眼位置做好陶醉系列产 品的陈列。不得在店中陈列和摆放与本公司相竟的产品。5、乙方在店面装修好后需向装修公司垫付装修费用，甲方按乙 方进货量进

29、行装修费用的现金返还。6、本协议一式叁份，一份沱牌舍得公司归档，甲方、乙方双方 各执一份。7、本协议自双方盖章之日起生效。甲方（章）：乙方（章）：年月 日年月 日装修合同篇3甲方：住所：法定代表人：有效通讯地址：联系电话：传真：乙方（承租方）：住所：法定代表人：有效通讯地址：联系电话：传真：丙方（装修公司）：住所：法定代表人：有效通讯地址：联系电话：传真：鉴于：1、甲、乙双方于年月“经营合同”）,约定乙方承租甲方开发建 设的经营品牌；2、乙方委托丙方对其承租甲方的店铺进行装修，丙方系专业装 修公司，负责依照乙方提供的设计图纸进行装修。3、甲方基于与乙方的友好合作关系，甲方同意支付乙方装修费 用

30、单价为元/平方米，装修面积为平方米，总装修费用为元（大 写：人民币。根据中华人民共和国合同法，甲、乙、丙三方经过友好协商，各方就相关事宜达成条款如下:第一条、装修范围：（一）装修店面地址：市楼铺位。（二）装修工程范围：包括但不限于天花、地板及展柜之制作及安装（以乙方提供并经 甲方书面确认的设计图纸为准）。第二条、工期：（一）施工工期1、开工日期：以甲方书面通知为准。2、装修工期总日历日数：年日至 年月 日止）为限。丙方知 晓乙方店铺开业日期，并保证在此期限届满之前竣工。（二）乙方店铺开业日期：20xx年9月25日（三）工期延误非因甲方原因造成的工期延误，甲、乙双方的权利义务以经营 合同约定的为

31、准。第三条、装修费用的支付：（一）支付时间：甲方依照下列时间向乙方支付装修款：1、本合同签订之日起币）；2、丙方进场装修前天内支付总装修款的人民币）；且丙方向甲方出具装修统一发票。（二）甲方将款项汇入乙方下列账户视为完成支付义务：户名：开户行：号：（三）其他约定1、如因甲方原因造成丙方不能如期进场或者不能如期开业，乙 方不承担任何责任，且已经收到的装修补贴不予退还。2、依照乙方设计要求装修款超过本合同约定的，由乙方自行承 担。乙方根据前述约定须承担部分装修款的，由乙、丙双方将就包括 装修款在内的相关权利义务另做约定，甲方对此无异议。3、甲方承担的付款义务以本合同约定之装修费用为限，同时甲 方亦

32、不得以实际装修款低于本合同约定之装修款或其他任何理由要 求丙方或乙方返还该装修款。第四条、各方权利义务：（一）甲方的权利义务1、提供施工场地，并保证丙方进场施工前的各项准备工作。如 施工用电的接入、运送材料的电梯或通道畅通、空调和消防设备的安 装等；2、依照本合同约定的期限向丙方支付装修款。3、协调商场内各个部门及受影响的店铺，协助乙方和丙方顺利 完成施工，并确保乙方承租店铺的装修工作不受干扰。（二）乙方的权利义务1、提供装修设计草样及制作要求；2、及时对装修进行验收。（三）丙方的权利义务1、提供工程清单及工程进度表；2、严格按照乙方要求完成工程设计、制作及配套；3、在工期内，服从甲方的装修管

33、理规定；4、必须严格按照工程进度时间完成装修工作。第五条、违约责任（一）除三方另有约定外，甲方在本合同约定时间内无故拖延付 款的，每逾期一日，甲方应按逾期款项之千分之一的标准向乙方支付 违约金。若经营合同约定基本月租的，甲、乙双方经营合同 约定的装修免租期顺延。（二）丙方必须严格按照工程进度时间完成装修工作，若因为丙 方原因造成装修施工无法按约定工期竣工的，每逾期一日，丙方应按 总装修费用的之千分之三的标准向甲方支付违约金。第六条、争议解决执行本合同如发生争议，由三方协商解决；若协商不成可向甲方 所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条、其它：1、乙方承租店铺内所有可移动之实物资产，包括所有展柜、家 具、灯具、电器部分、陈列道具等一切设备及物料在乙方撤柜时均属 乙方所有。2、任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时 的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面