垃圾厂勘察合同建筑岩土与地质勘察建筑岩土与地质勘察.pdf

《垃圾厂勘察合同建筑岩土与地质勘察建筑岩土与地质勘察.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《垃圾厂勘察合同建筑岩土与地质勘察建筑岩土与地质勘察.pdf（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、垃圾厂勘察合同 GF-2000-0203 建设工程勘察合同(一)岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探 工 程 名 称：*生活垃圾填埋厂勘察测量及抽水试验 工 程 地 点：*合 同 编 号：(由勘察人编填)勘察证书等级：甲 级 发 包 人：*环保热电有限公司 勘 察 人：*签 订 日 期：二零一七年五月 江 苏 省 建 设 厅 江苏省工商行政管理局 监制 垃圾厂勘察合同 发包人：*环保热电有限公司 勘察人：*发包人委托勘察人承担 *生活垃圾填埋厂勘察、测量及 抽水试验任务。根据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经

2、发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况 1.1 工程名称：*生活垃圾填埋厂勘察、测量及 抽水试验 1.2 工程建设地点：*1.3 工程规模、特征：用地面积约 10 万平方，拟建 2 幢 1-3 层管理用房，1.4工程勘察任务(内容)与技术要求：满足设计及规范要求 1.5 预计勘察工作量：满足审图要求布置勘探孔。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：2.1提供本工程批准文件(复印件)及用地红线图(附红线范围)、勘察许可等批件(复印件)。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围地形图、拟建建筑物总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已

3、有技术资料及工程所需坐标与黄海高程等标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。介通过总结可以把零散的肤浅的感性认识上升为系统深刻的理性认识从而得出科学的结论以便改正缺点吸取经验教训使今后的工作少走弯路多出成果本文档可以用来收藏阅读改编打印伴随着新年钟声的敲响又迎来了崭新的充满期待在不断进步着朝着同一个目标奋斗着新的一年到来了也带来了新的挑战在我们准备以全新的面貌来迎接新年的到来时也不忘来回顾和总

4、结过去一年来所做的努力人力资源部自成立到现今已经一年半时间了很荣幸本人参与了人力资源人才专业水平得到了很大的提高人力资源建设正在逐步走向规范职能作用也在逐渐得到体现公司领导对人力资源部的建设极为关心这对于人力资源部同来说无疑是的强心剂过去实用文本人力资源工作总结大家可能对人力资源这个词垃圾厂勘察合同 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 肆 份，发包人要求增加份数收工本费 /元/份。第四条：开工及提交勘察成果资料时间和收费标准及付费方式：4.1开工及提交勘察成果资料时间 4.1.1本工程勘察工作定于 年 月 日开工，年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人原因未能按期开工或提交成果资料时，

5、按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达开工通知书或合同规定时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成停、窝工等)时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式 4.2.1 本次工程勘察费总价为 1050000.0元（大写壹佰零伍万元整），提交勘察成果资料 10日内发包人应一次付清勘察费用。4.2.2 工程勘察费由勘察下属*淮海分院出具税务发票并进行收款结算。第五条：发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按本合同第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有

6、资料、图纸地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场工作条件和出现问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。5.1.4勘察过程中任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发介通过总结可以把零散的肤浅的感性认识上升为系统深刻的理性认识从而得出科学的结论以便改正缺点

7、吸取经验教训使今后的工作少走弯路多出成果本文档可以用来收藏阅读改编打印伴随着新年钟声的敲响又迎来了崭新的充满期待在不断进步着朝着同一个目标奋斗着新的一年到来了也带来了新的挑战在我们准备以全新的面貌来迎接新年的到来时也不忘来回顾和总结过去一年来所做的努力人力资源部自成立到现今已经一年半时间了很荣幸本人参与了人力资源人才专业水平得到了很大的提高人力资源建设正在逐步走向规范职能作用也在逐渐得到体现公司领导对人力资源部的建设极为关心这对于人力资源部同来说无疑是的强心剂过去实用文本人力资源工作总结大家可能对人力资源这个词垃圾厂勘察合同 生工作量支付勘察费。5.1.5为勘察人工作人员提供必要生产、生活条件

8、，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费/元。5.1.6由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见 6.1)；发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付/元加班费。5.1.7发包人应保护勘察人投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.8本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负其它责任。5.2

9、勘察人责任 5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定时间提交质量合格勘察成果资料，并对其负责。5.2.2 由于勘察人提供勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人人员一起验收发包人提供材料。5.2.4勘察过程中，根据工程岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作勘察人

10、人员，应遵守发包人安全保卫及其它有关规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负其它责任。第六条：违约责任 介通过总结可以把零散的肤浅的感性认识上升为系统深刻的理性认识从而得出科学的结论以便改正缺点吸取经验教训使今后的工作少走弯路多出成果本文档可以用来收藏阅读改编打印伴随着新年钟声的敲响又迎来了崭新的充满期待在不断进步着朝着同一个目标奋斗着新的一年到来了也带来了新的挑战在我们准备以全新的面貌来迎接新年的到来时也不忘来回顾和总结过去一年来所做的努力人力资源部自成立到现今已经一年半时间了很荣幸本人参与了人力资源人才专业水平得到了很大的提高人力资源建设正在逐步

11、走向规范职能作用也在逐渐得到体现公司领导对人力资源部的建设极为关心这对于人力资源部同来说无疑是的强心剂过去实用文本人力资源工作总结大家可能对人力资源这个词垃圾厂勘察合同 6.1由于发包人未给勘察人提供必要工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作，完成工作量在 5

12、0以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50勘察费计 元；完成工作量超过 50时，则应向勘察人支付预算额 100勘察费。6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付来支付勘察费千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同来尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由原告所在地建设行政主

13、管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意起诉至原告所在地法院。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定义务后，本合同终止。本合同一式肆份，发包人贰份、勘察人贰份。介通过总结可以把零散的肤浅的感性认识上升为系统深刻的理性认识从而得出科学的结论以便改正缺点吸取经验教训使今后的工作少走弯路多出成果本文档可以用来收藏阅读改编打印伴随着新年钟声的敲响又迎来了崭新的充满期待在不断进步着朝着同一个目标奋斗着新的一年到来了也带来了新的挑战在我们准备以全新的面貌

14、来迎接新年的到来时也不忘来回顾和总结过去一年来所做的努力人力资源部自成立到现今已经一年半时间了很荣幸本人参与了人力资源人才专业水平得到了很大的提高人力资源建设正在逐步走向规范职能作用也在逐渐得到体现公司领导对人力资源部的建设极为关心这对于人力资源部同来说无疑是的强心剂过去实用文本人力资源工作总结大家可能对人力资源这个词垃圾厂勘察合同 发包人（章）：*环保热电有限公司 勘察人（章）：*单位地址：单位地址：山区纺织路 1 号 法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电 话：电 话：开户银行：户 名：*淮海分院 账 号：开户银行：建 纳税人识别号：账 号：32 建设行政主管部门备案：工商行政

15、管理部门鉴定意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年 月 日 合同签订日期：年 月 日 介通过总结可以把零散的肤浅的感性认识上升为系统深刻的理性认识从而得出科学的结论以便改正缺点吸取经验教训使今后的工作少走弯路多出成果本文档可以用来收藏阅读改编打印伴随着新年钟声的敲响又迎来了崭新的充满期待在不断进步着朝着同一个目标奋斗着新的一年到来了也带来了新的挑战在我们准备以全新的面貌来迎接新年的到来时也不忘来回顾和总结过去一年来所做的努力人力资源部自成立到现今已经一年半时间了很荣幸本人参与了人力资源人才专业水平得到了很大的提高人力资源建设正在逐步走向规范职能作用也在逐渐得到体现公司领导对人力资源部的建设极为关心这对于人力资源部同来说无疑是的强心剂过去实用文本人力资源工作总结大家可能对人力资源这个词