土建大清包合同建筑工程造价建筑招标文件.pdf

《土建大清包合同建筑工程造价建筑招标文件.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建大清包合同建筑工程造价建筑招标文件.pdf（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土建大清包合同 劳务大清包承包合同 工程名称：承 包 人：身份证号码：电 话：*201年 月 日 工程劳务承包合同 土建大清包合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）一、依据中华共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它相关法律，行政法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将位于 “”工程约 平方米（按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积，外墙保温板不计入建筑面积）土建工程以大清包单包形式承包给乙方。双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务承包范围及内容：“”所有土建工程劳务承包，详见建设工程承包合同。二、承包方式：工程大清包。1、包括项目：钢筋（包括

2、植筋）、木工、土建、施工临时设施搭设用工、机械回填土用人工配合、设施设备；包施工所需全部机器及配件、设施设备、工具、周转材料、低值易耗材料及辅材（包括本工程所需塔吊【塔吊底座施工、塔吊安装费及检测费】、双龙提升机、搅拌机、电焊机、钢管、挑架用工字钢及预埋铁件、模板、方木、墙内衬、垫块、电锯、手锯、钉子、铁丝、绑扎丝、刷子、钢架板、手套、安全帽、安全绳、安全带、安全网、灰盆、灰桶、铝合金尺杆、施工线、卡子、蝴蝶卡、对拉杆、手推车、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、从二级电之后电缆、电线、照明灯具，各种机械所用配电箱和开关箱、振动棒、平板振动器、水管、高压水泵、塑料簿膜等包方以下简称甲方承包方以

3、下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 施

4、工所需一切机器设施设备工具、周转材料、钢筋植筋工序材料及人工、施工现场所有材料和机械装卸费、辅材及低值耗材料）。2、不包括项目：室内外防水、室内刮白、外墙保温；施工项目部内施工员、质检员、安全员、资料员工资；材料送检费（但乙方设备送检费由乙方承担）；楼梯（楼梯预埋件由乙方预埋）、阳台和窗护栏焊接；水、暖、电、卫安装；任何税费、外面二次装修大理石贴砖。三、工期：1、计划开工日期：201*年 月 日（具体开工时间以开工通知书为准），竣工日期：201 年 月 日。总工期：天（开工日期和竣工日期及工程进度均以满足建设单位竣工要求和施工现场施工要求为准）2、质量标准：工程质量，按国家现行建筑工程施工，验

5、收规范和建设工程质量评定标准等规范为依据。本工程质量必须达到合格及以上等级。四、施工变更：1.施工中如需对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前 7 天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出变更通知及有关要求，进行下列需要变更：（1）更改工程有关部分标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定工程量；（3）改变有关施工时间和顺序。2、因变更导致劳务费增加及造成乙方损失，由甲方承担，延误包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工

6、图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务费相应减少，工期相应调整。（1）施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生费用和造成甲方损失

7、，由乙方承担，延误工期不予顺延。（2）因乙方自身原因导致工程变更，乙方无权要求追加劳务费。本工程劳务费采用固定劳务费方式计算：关于工程劳务费支付，甲方按“建设单位与施工单位签订施工协议”之“工程款支付”相应条款，乙方报送进度甲方审核，待建设单位支付工程款至甲方账户后，甲方扣除应扣除费用外，按比例支付乙方相应工程款。余 5%为工程质保金，按规定执行。（承包价格：按实际施工面积结算，单价为每平方米人民币 元。此单价为本合同最终决算单价，不因市场人工、材料上涨而上调。此单价包含乙方完成本工程所需一切劳务及相关各工种辅助材料，塔吊、垂直运输工具、安全设施等相关费用，个人人身意外伤害保险费用）。五、施工

8、验收：1、乙方应确保施工工程质量符合国家施工规范和本合同约定质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方上述报告后 10 个工作日对乙方施工成果进行验收。但甲方与发包人之间隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期，并承担由此导致甲方相应损失。2、全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）已经发包人验收合格，在质量保修期内质量保修责任由乙方承担。六、施工主要建筑材料、设施设备、周转材料供应 包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用

9、原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 1、甲方提供施工中所需主要建筑材料一览表见附件一（项目部另行签订时必须服从项目部规定要求）。2、乙方应提供

10、施工使用机器、设备、工具一览表见附件二（项目部另行签订时必须服从项目部规定要求）。3、乙方应提供周转材料、辅材、低值易耗材料一览表见附件三（项目部另行签订时必须服从项目部规定要求）。4、乙方应妥善保管、合理使用甲方提供应材料，因保管不善发生毁损灭失，乙方应赔偿，并承担因此造成工期延误等发生一切经济损失。5、如因甲供材料不到场造成工期延误，工期应顺延，工期顺延七天以上甲方应支付现场所有人员人工工资及机器设备租赁费。七、甲方权利义务 1、组建与工程相适应项目管理班子，全面履行合同，组织实施施工管理各项工作，对工程工期和质量向发包人负责。2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季

11、、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验控制、监督、检查和验收。3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料收集整理及交工验收。4、按时按质提供工地所用主要材料，包括钢筋、水泥、砌块、砂石、商砼等。主材二次转运费另行计算。5、统筹安排，提供乙方劳务人员住宿、生活用水、生活用电。所产生住宿生活费等费用由乙方自行承担；生活用水、用电要厉行节包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面

12、积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 约，发生费用甲方承担，如甲方发现有浪费现象经教育不改，每一次乙方教育费 300 元。6、甲方负责施工现场临时用电一级配电；负责将施工临时用水主水管接到施工现

13、场。7、每月 15 日（遇休息日、国家法定假日、银行公告不办公日顺延）向乙方支付劳务费；因乙方拖延递交工程计量、验收、拨付款等资料，顺延支付日期；8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。八、乙方权利义务 1、乙方必须自配一名施工技术员并承担其工资费用。乙方对本合同劳务承包范围内工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2、乙方根据施工组织设计总进度计划要求，每月底前 5 天提交下月施工计划，有阶段工期要求提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬周施工计划，以及与完成

14、上述阶段、时段施工计划相应劳务力安排计划，经甲方批准后严格实施；3、严格按照设计图纸施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由于自身责任造成质量修改、返工、工期包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承

15、包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 拖延、安全事故、现场脏乱造成损失及各种罚款；4、自觉接受甲方及有关部门管理、监督和检查；接受甲方随时检查设备材料保管、使用情况、及其操作人员有效证件、持证上岗等情况；与现场其他单位协调配合，顾全大局；5、工地一周内每

16、天所需甲方提供只要原材料用量，乙方应以书面形式准确无误提交给甲方，如各种规格钢筋提前 10 天，各种标号混凝土提前 3 天，水泥提前 3 天，砌块提前 5 天，砂子提前 3 天等。6、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好施工现场和生活区管理，做好治安保卫工作；7、按时提交报表、完整原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收工作，未全部竣工时每月 3 日前向甲方提供上月已完工封顶层数完整工程量技术资料；8、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及完工程部分成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方应自行承担由此引起一切经济损失及各种罚款。9、乙方须服从甲方转发发包人及工程师

17、指令。10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容实施、完工负责。11、坚决贯彻执行劳动法，规范劳动用工。保证按时足额支付全部劳务人员工资。12、各种工序必须当天做到工完场清，达到文明施工规范要求。工程竣工验收之前，各班组积极清理施工现场和建筑物内垃圾。九、安全施工与检查 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式

18、工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 准进行施工，并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。如发生一切事故责任和由此而产生费用由乙方承担。2、乙方应对在施工场地工作人员进行安全教育与培训，并对他们安全负责。乙方不得要求劳务者违反安全管理规定进

19、行施工。甲方有权对施工现场进行安全检查，发现问题和隐患，乙方必须立即整改和消除。十、安全防护 1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前 10 天以书面形式通知甲方，并提出相应安全防护措施，经甲方认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。3、乙方在施工现场内使用安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方负责供应承担费用。十一、事故处理 1、发生伤亡及其

20、他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。2、乙方在施工中必须严格按各种施工机械安全规章制度操作，各班组在施工时严格按照安全规章制度施工。如果发生安全事故，除商业保险公司和社会保险机构赔付之外，30000 元（大写：人民币叁包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械

21、回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 万元整）以内乙方自行承担，由保险公司赔偿后超出部分甲方承担50%，乙方承担 50%；3、应由乙方承担安全和质量事故责任乙方必须作为责任主体牵头处理善后事宜，先行承担一切法律和经济责任并主动支付全部赔偿款。如不及时支付，要承担因此而带来全部经济及其他责任；同时甲方有权从乙方缴纳安全质量保证金中扣除。4、属于甲方

22、造成安全事故，乙方不承担责任。5、乙方和甲方对事故责任有争议时，按我国相关法律规定处理。十二、保险 1.乙方必须按照法律规定为从事危险作业等所有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内所有机械设备办理保险，支付保险费用。2.甲方必须按照法律规定为聘雇人员办理保险和承担福利责任。3.保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要措施，防止或减少损失。4、乙方因未缴工人个人保险引发一切后果和责任由乙方独立承担。十三、安全质量保证金 1、该工程乙方应向甲方缴纳工程履约保证金人民币 万元整（大写：），缴款时间为：本协议签订当日交纳人民币 万元（大写：）做为定金，剩余款项人民币 万元（大写：）在施工人员接到通知进

23、场当日交纳完毕。若逾期缴纳本协议自行废止，甲方不承担任何责任。2、工程履约保证金退还：主体工程乙方垫资到 时，甲方包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安

24、全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 无息退还给乙方，十个工作日内退还完毕。十四、施工配合 1、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行涉及乙方工作内容、施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方工作必须乙方配合时，乙方应按甲方指令予以配合。2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或督促乙方获得该第三方配合。十五、索赔 双方按照我国法律法规规定以理性、合法原则进行处理。十六、争议 1、双方在履

25、行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。十七、禁止转包或再分包 乙方不得将本合同项下劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本合同，乙方将依法承担责任。十八、不可抗力 1、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关

26、法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 工作。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方项目经理通报受害

27、情况和损失情况，及预计清理和修复费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔 7 天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后 14 天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用正式报告和有关资料。2、因不可抗力事件导致费用和延误工作时间由双方按法律规定执行。3、因合同一方迟延履行合同发生不可抗力，不能免除迟延履行方相应责任。十九、文物和地下障碍物 1、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值物品时，乙方应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后 24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门要求采取妥善保护

28、措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。2、劳务作业中发现影响工作地下障碍物时，乙方应于 8 小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后 24 小时内予以认可或修正方案，所发现地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。二十、合同解除 1、依据我国有关法律规定。2、因不可抗力致使本合同无法履行，甲方和乙方可以解除合同。包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工

29、面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。有过错一方应当赔偿因合同解除给对方造成损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定结

30、算和清理条款效力。二十一、合同终止 1、双方履行完合同全部义务，劳动费价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。2、我国相关法律规定，致使合同终止情形出现。二十二、违约责任 1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：甲方违反本合同约定，不按时向乙方支付劳务费，超过 3 天（不含）以上，每天按照总清包费万分之五应向乙方支付违约金。2、甲方不履行或不按约定履行合同其他义务时，应向乙方支付违约金 50000 元（大写：人民币伍万元整），甲方还应赔偿因其违约给乙方造成经济损失，顺延延误乙方工作时间。3、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原

31、因延期交工 3 天（不含）以上，每延误一日，按照总清包费万分之五向甲方支付违约金。（2）乙方施工质量不符合本合同约定质量标准，但能够达到国家规定最低标准时，乙方应向甲方支付 20000 元（大写：人民币贰万元整）违约金，并承担全部修复责任。（3）乙方不履行或不按约定履行合同其他义务时，应向甲方支付违约金 50000 元（大写：人民币伍万元整）乙方还应赔偿因其违约给包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳

32、务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 甲方造成经济损失，延误乙方工作不予顺延。二十三、补充条款：1、如果甲方支付工资后，乙方如没有按时足额支付劳务人员工资等造成聘雇工人群体上访、滋事等恶劣社会影响，每发生一次，在大清包费用结算时按每平方米 5 元扣减

33、。2、在施工中由于乙方浪费甲方所提供各种建筑材料，甲方项目管理人员根据浪费材料价格，给予乙方 2 倍经济处罚。3、在施工中乙方聘雇工人违反安全操作规章制度，甲方项目经理人员根据情节恶劣按相关管理制度给予经济处罚；因聘雇人员在施工现场打架斗殴、强占塔吊、提升机等设备影响正常施工，甲方经测算按造成损失 2 倍给予乙方经济处罚。4、乙方在施工过程中没有把质量关而导致工程返工，乙方必须无条件返工并承担全部经济、工期等责任。5、如果在工程回访期内出现质量问题，乙方不积极配合工程回访工作，甲方有权指派他人回访，产生费用甲方从乙方工程回访费中扣除。6、如果本合同所规定事项中有优于“建设单位与施工单位签订合同

34、事项”或未尽事宜，以建设单位与施工单位签订合同为准。甲 方：乙 方：负 责 人：负 责 人：身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安

35、全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用土建大清包合同 年 月 日 包方以下简称甲方承包方以下简称乙方一依据中华共和国民法典中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规规定遵循平等自愿公平和诚实信用原则甲方将位于工程约平方米按照设计施工图计算施工面积和地下室计算施工面积外劳务承包范围及内容所有土建工程劳务承包详见建设工程承包合同二承包方式工程大清包包括项目钢筋包括植筋木工土建施工临时设施搭设用工机械回填土用人工合设施设备包施工所需全部机器及件设施设备工具周转材料低值易耗预埋铁件模板方木墙内衬垫块电锯手锯钉子铁丝绑扎丝刷子钢架板手套安全帽安全绳安全带安全网灰盆灰桶铝合金尺杆施工线卡子蝴蝶卡对拉杆手推车钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机从二级电之后电缆电线照明灯具各种机械所用