电力建设工程合同管理题库资格考试建造师考试资格考试建造师考试.pdf

《电力建设工程合同管理题库资格考试建造师考试资格考试建造师考试.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力建设工程合同管理题库资格考试建造师考试资格考试建造师考试.pdf（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、电力建设工程合同管理题库 一、单项选择题 1.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。A.法定代理 B.指定代理 C.委托代理 D.表见代理 2.以下关于抵押表述，不正确是()。A.所有权、使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物 B.抵押人依法有权处置国有机器、交通运输工具可以依法抵押 C.当事人以航空器、船舶、车辆抵押抵押合同自签订之日起生效 D.当事人以土地使用权、城市房地产抵押抵押合同自登记之日起生效 3.下列选项中，属于民法典律关系客体中物是()。A.借款合同 B.勘察设计 C.计算机软件 D.专利权 4，建设工程一切险除外责任是()。A.火灾和

2、爆炸 电力建设工程合同管理题库 B.冰雹、地面下陷下沉 C.地震、海啸、雷电、飓风 D.非外力引起施工用机具、设备、机械装置失灵造成本身损失 5.中华人民共和国民法典基本原则不包括()。A.自愿原则 B.平等原则 C.诚实信用原则 D.效率优先原则 6.以下关于合同形式欠缺法律后果表述，错误是()。A.在没有履行行为之前，合同形式不符合要求，则合同未成立 B.采用书面形式订立合同，在签字盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受，该合同成立 C.如果在形式上不符合要求，但当事人已经有了交易事实，再强调合同形式就失去了意义 D.法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用

3、书面形式，一方已经履行了主要义务，即使对方不接受，该合同仍然成立 7.有关要约邀请表述，不正确是()。A.要约邀请是合同成立过程中必经过程 B.要约邀请在法律上无须承担责任 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合

4、同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 C.要约邀请是希望他人向自己发出要约意思表示 D.价目表寄送、招标公告、招股说明书等即要约邀请 8.根据中华人民共和国民法典规定，下列关于要约和承诺表述中，正确是()。A.承诺在承诺通知发出时生效 B.要约人确定了承诺期限时，要约不得撤销 C.承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回 D.受要约人没有理由认为要约是不可撤销并且已经为履行合同做了准备工作，要约不得撤销 9.()是要求在当事人意思表示

5、一致基础上，还必须交付标物或者其他给付义务合同。A.诺成合同 B.实践合同 C.双务合同 D.单务合同 10.甲施工企业知悉自己竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜。甲在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此种情形属于应承担缔约过失责任中()。A.假借订立合同，恶意进行磋商 B.违反缔约中保密义务 C.有违背诚实信用原则行为 D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实或提供虚假情况 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处

6、置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 11.甲施工企业于 2010 年承建某单位办公楼，2011 年 4 月竣工验收合格并交付使用。

7、2011年 5 月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护注意事项。此事体现了合同履行原则中()原则。A.公平 B.自愿 C.诚实信用 D.维护公共利益 12.()是指合同中约定了履行顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。A.不安抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.后履行抗辩权 D.终止履行抗辩权 13.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲 2 000 元，但半年后须加倍偿还，否则以甲房子代偿，甲表示同意。根据中华人民共和国民法典规定，甲、乙之间借款合同因()。A.显失公平而无效 B.欺诈而可撤

8、销 C.乘人之危而无效 D.乘人之危而可撤销 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事

9、实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 14.根据中华人民共和国民法典规定，债权人()。A.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加费用由债权人承担 B.不得拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加费用由债务人承担 C.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加费用由债权人承担 D.可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加费用由债务人承担 15.善意第三人与无权代理人进行交易行为(订立合同)，其后果由()承担。A.无权代理人 B.善意第三人 C.被代理人 D.无权代理人和善意第三人共同 16.下列选项中，可以不进行招标，采用直接委托方式发包建设任务是()

10、。A.国家投资、融资项目 B.采用专有技术进行勘察、设计或施工项目 C.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益项目 D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金项目 17.建设工程一切险保险合同于 2010 年 3 月 1 日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2010 年 3 月 20 日。为保证工程如期开工，承包人于 2010 年 3 月 10 日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前 2 天正式开工。建筑工程一切险保险责任开始时间为()。种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交

11、通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 A.2010 年 3 月 1 日 B.2010 年 3 月 20 日 C.2010 年 3 月 10 日

12、D.2010 年 3 月 18 日 18.建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中()。A.管理工作比较复杂，有能力参与竞争投标人较多 B.管理工作比较复杂，有能力参与竞争投标人较少 C.管理工作比较简单，有能力参与竞争投标人较多 D.管理工作比较简单，有能力参与竞争投标人较少 19.对已完成施工图设计小型工程进行施工招标时，可采用()合同。A.单价 B.总价 C.计划价格 D.成本加酬金 20.方案竞选()是指导投标人正确编标报价依据，既要全面介绍拟建工程项目特点和设计要求，还应详细提出应当遵守投标规定。A.设计招标文件 B.物资设备采购招标文

13、件 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规

14、定或当事人电力建设工程合同管理题库 C.监理招标文件 D.施工招标文件 21.合同变更必须针对有效合同，()是合同变更必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。A.科学管理 B.协商一致 C.法律约束力 D.保全措施 22.某施工单项合同估算价在 500 万元人民币以上抢险救灾工程()2016 监理工程师合同管理考试试题 2016 监理工程师合同管理考试试题。A.必须采用公开招标 B.必须采用邀请招标 C.必须进行招标 D.可以直接委托发包 23.监理合同履行过程中，属于委托人义务是()。A.负责合同协调管理工作 B.在监理过程中，不得泄露委托人申明秘密 C.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

15、D.在双方议定时间内，免费向监理人提供与工程有关监理服务所需要工程资料 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符

16、合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 24.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中华人民共和国招标投标法规定，中标人()招标人要求。A.应当接受 B.可以接受 C.应当拒绝 D.可以拒绝 25.合同约定了违约金，违约行为没有造成损失或者损失小于约定违约金，这时体现承担违约责任原则是()。A.无过错性原则 B.补偿性原则 C.惩罚性原则 D.有限责任原则 26.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。A.正常监理工作 B.附加监理工作 C.额外监理工作 D.义务监理

17、工作 27.建设工程设计合同履行时，()是设计人责任。种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经

18、有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 A.提供必要现场工作条件 B.对外商设计资料进行审查 C.保护设计人知识产权 D.按时提供设计依据文件和基础资料 28.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，施工单项合同估算价在()万元人民币以上工程建设项目，必须进行招标。A.50 B.100 C.200 D.300 29.建设工程设计合同(示范文本)规定，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付设计资料及设计文件时间，每延误 1 天，应减收该项目应收设计费()。A.1%B.2%C.1 D.2 30.以下有关设计合同生效叙述，不正确是()。A.设计合同采用

19、定金担保，合同总价 20%为定金 B.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接

20、受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 C.发包人应在合同签字后 3 日内支付定金，设计人收到定金为设计开工标志 D.如果发包人未能按时支付费用，设计人有权推迟开工时间，但交付设计文件时间不予顺延 31.发包人上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担风险，发包人应按合同规定()。A.结清全部设计费 B.支付一般设计费 C.停止支付设计费 D.预留一定保证金后支付全部设计费 32.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，()指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价

21、款能力当事人及取得该当事人资格合法继承人。A.承包人 B.发包人 C.设计人 D.工程师 33.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承包人。A.7 B.14 C.30 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本

22、原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 D.35 34.订立建设工程施工合同同时已形成文件不包括()。A.施工合同协议书 B.工程报价单或预算书 C.工程量清单 D.有关单位签署工程质量保修书 35.建设工程施工合同管理中，发包人应承担义务是()。A.按工程需要提供和维修非夜间施工使用照明、围栏设施，并负责安全保卫 B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 C.协调处理施工现场周围地下

23、管线和邻近建筑物保护工作，并承担有关费用 D.按专用条款约定数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活房屋及设施 36.施工合同范本组成中，具体工程项目编制专用条款原则是，结合项目特点，针对()内容进行补充或修正，达到相同序号通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备约定。A.协议书 B.通用条款 C.附件 D.工程量清单 37.监理合同自()生效。种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设

24、工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 A.工程开工之日起 B.合同登记之日起 C.合同签字之日起 D.监理工程师进驻现场之日起 38.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底是()义务 2016 监理工

25、程师 合同管理 考试试题文章 2016 监理工程师 合同管理考试试题出自，转载请保留此链接！。A.发包人 B.承包人 C.监理单位 D.总工程师 39.根据建设工程施工合同(示范文本)规定，因工程师指令失误而发生追加合同价款，由()承担。A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.发包人和工程师共同 40.建设工程分包过程中，经过发包人同意分包工程，承包人选择分包人需要提请()。A.设计人同意 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借

26、款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 B.主管部门审批 C.工程师同意 D.发包人同意 41.甲施工企业与材料供应商订立材料采购合同中，约定违约金是 3.0 万元，但供应商违约行为给甲施工企业造成实际损失是 3.

27、5 万元，则施工企业应要求供应商支付()万元。A.3.0 B.3.5 C.0.5 D.6.5 42.材料采购合同履行过程中，由供货方负责运输货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货，发现交货数量少于订购数量，则()。A.由运输部门承担全部责任 B.由供货方承担全部责任 C.属于交运前出现问题，由采购方负责 D.运输过程中发生问题，由运输部门负责 43.材料采购合同履行过程中，由发包人负责供应材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，()支付相应保管费用。A.承包人 B.发包人 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押

28、物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 C.工程师 D.监理单位 44.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定中间验收部

29、位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前()以书面形式通知工程师验收。A.24小时 B.48 小时 C.3 天 D.7 天 45.供货方供应袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货数量检验时，应采用()。A.衡量法 B.理论换算法 C.查点法 D.经验鉴别法 46.根据 FIDIC 施工合同条件规定，()承担汇率实际变化对工程总造价影响风险。A.业主 B.承包商 C.工程师 D.业主和承包商共同 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是

30、借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 47.FIDIC 施工合同条件 规定，工程师接到承包商申请后()天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书;若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达

31、到基本竣工条件。A.7 B.14 C.28 D.42 48.FIDIC 施工合同条件规定，业主提供支付保函担保金额可以按总价或分项合同价某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后()，并且为无条件担保，使合同双方担保义务对等。A.42天 B.3个月 C.6个月 D.1 年半 49.FIDIC 施工合同条件中规定保留金，属于()。A.承包商应得工程款 B.合同价内暂列金 C.承包商应交付定金 D.业主应交付预付款 50.将施工索赔分为合同中明示索赔和合同中默示索赔，是按照()进行分类。种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押

32、人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 A.合同目 B.索赔事件性质 C.索赔起因 D.索赔合同依据 二、多项选择题 51

33、.法人应当具备条件有()。.A.依法成立 B.有必要财产或者经费 C.有 3 名以上高级管理人员 D.能够独立承担民事责任 E.有自己名称、组织机构和场所 52?下列选项中，()属于民法典律关系客体中智力成果。A.借款合同 B.施工安装 C.勘察设计 D.计算机软件 E.专利权 53.缔约过失责任构成应具备()等条件。种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程

34、合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 A.一方有损失 B.当事人有过错 C.合同尚未成立 D.合同已经成立 E.当事人未按合同约定履行义务 54.在中华人民共和国担保法规定五种担保方式中，既允许债务人用自己财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保方式有()。A.保证 B.抵押 C.动产

35、质押 D.留置 E.定金 55.中华人民共和国民法典规定，采用合同形式不要式原则理由是()。A.合同本质对合同形式不作要求 B.市场经济要求不应对合同形式进行限制 C.电子技术对合同形式影响 D.合同形式是当事人意思表示一致外在表现形式 E.国际公约要求不应对合同形式进行限制 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓

36、风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 56.施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平钢材供应合同，甲因此而享有合同撤销权。其撤销权消灭情形有()。A.甲自知道撤销事由之日起 l 年内没有行使撤销权 B.甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权 C.甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权 D.甲自订立合同之日起 l 年内没有行

37、使撤销权 E.甲知道撤销事由后以自己行为放弃撤销权 57.当事人提出证据证明裁决有()等情形，可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决。A.裁决没有仲裁协议 B.裁决所根据证据是伪造 C.裁决中对方当事人隐瞒了证据，但不影响公正裁决 D.裁决事项属于仲裁协议范围 E.仲裁庭组成或者仲裁程序违反法定程序 58.为了保证招标行为规范化及科学地评标，达到招标选择承包人预期目，招标人应满足()等要求。A.有组织开标、评标、定标能力 B.有技术资料能满足招标投标能力 C.有审查投标单位资质能力 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为

38、抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 D.有组织编制招标文件能力 E.有与招标工作相适应经济、法律咨询和技术管

39、理人员 59.依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列选项中，必须进行招标项目有()。A.国家投资、融资项目 B.使用国际组织或者外国政府贷款项目 C.施工单项合同估算价在 150 万元人民币以上 D.重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上 E.勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上 60.在建设工程招标程序中设置现场考察这一程序目是()。A.让投标人了解工程项目现场情况、自然条件及周围环境条件 B.保证参与投标法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作要求 C.减小评标工作量 D.避免合同履行过程中投标人以不了解现场情况为理由

40、推卸应承担合同责任 E.让潜在投标人获得招标信息 61.虽然投标书设计方案各异，需要评审内容很多，但大致可以归纳为()等方面。A.设计资历和社会信誉 B.设计进度快慢 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成

41、立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 C.设计方案优劣 D.招标单位能力高低 E.投入产出经济效益比较 62.评标委员会是由()组成。A.技术专家 B.经济专家 C.招标人代表 D.投标人代表 E.招标人上级主管代表 63.一般工程项目设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于()项目，在必要时还要增加技术设计阶段。A.涉及公共安全 B.技术复杂 C.国家投资、融资 D.缺乏经验 E.改建、扩建 64.下列选项中，属于正常监理酬金

42、中直接成本是()。A.监理辅助人员工资 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强

43、调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 B.为招揽业务而支出广告费 C.管理人员、行政人员、后勤服务人员工资 D.用于工程监理人员差旅费、补助费 E.监理期间使用与监理工作相关计算机和其他检测仪器、设备摊销费用 65.与设计招标和监理招标比较，施工招标特点是()2016 监理工程师 合同管理考试试题监理工程师。A.发包工作内容明确、具体 B.评标时不过分追求投标价高低 C.各投标人编制投标书在评标时易于进行横向对比 D.投标人投标报价不是按规定工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出初步方案，并论述该方案优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价 E.开标时不是

44、由招标单位主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案基本构思和意图 66.设计合同履行管理中，按照发生原因不同，设计工作内容变更可能涉及原因是()。A.设计人工作 B.委托任务范围内设计变更 C.承包人原因重大设计变更 D.发包人原因重大设计变更 E.委托其他设计单位完成变更 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库

45、冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 67.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计合同履行过程中，发包人违约责任主要有()。A.发包人延误支付 B.设计错误 C.审批工作延误 D.不可抗力事件影响 E.因发包人原因要求解除合同 68.依据建设工程施工合同(示范文本)，建设行政主管机关对施工合同监督

46、管理主要表现在()。A.颁布规章 B.对建设工程实体质量进行监督 C.对工程参建各方主体质量行为进行监督 D.批准工程项目建设，E.对建设活动实施监督 69.建设工程施工合同(示范文本)通用条款中明确规定，工程师依据工程项目需要和施工现场实际情况，可以就()等方面向承包人发出变更通知。A.改变有关工程施工时间和顺序 B.改变有关工程款预算 C.增减合同中约定工程量 D.更改工程有关部分标高、基线、位置和尺寸 种行为属于法定代理指定代理委托代理表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵

47、押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 E.提交工程量报告时间和顺序 70.建设工程施工合同特点体现在()。A.合同标特殊性 B.合同履行期限暂时性 C.合同履行期限长期性 D.合同内容单一性 E

48、.合同内容复杂性 71.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，因不可抗力事件导致费用及延误工期，由双方按()等方法分别承担。A.延误工期相应顺延 B.工程所需清理、修复费用，由承包人承担 C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担 D.承发包双方人员伤亡损失，均由发包人承担 E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地必要管理人员及保卫人员费用由发包人承担 72.质量监督机构对合同履行中监理单位质量行为监督，主要包括()。A.制订监理规划，并按照监理规划进行监理 B.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式 C.工程项目监理机构专业人员配套，责任制落实 种行为属于法定代理指定代理委托代理

49、表见代理以下关于抵押表述不正确是所有权使用权不明或者有争议财产不得作为抵押物抵押人依法有权处置国有机器交通运输工具可以依法抵押当事人以航空器船舶车辆抵押抵押合同自签订之是借款合同勘察设计计算机软件专利权建设工程一险除外责任是火灾和爆炸电力建设工程合同管理题库冰雹地面下陷下沉地震海啸雷电飓风非外力引起施工用机具设备机械装置失灵造成本身损失中华人民共和国民法典基本原则不包合同形式不符合要求则合同未成立采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务对方接受该合同成立如果在形式上不符合要求但当事人已经有了易事实再强调合同形式就失去了意义法律行政法规规定或当事人电力建设工程合同管理题库 D

50、.工程项目报建审批手续齐全 E.有经过批准施工组织设计或施工方案并能贯彻执行 73.根据 FIDIC 施工合同条件规定，施工中发包人需对原工程设计进行变更，()。A.应提前 28 天以书面形式向承包人发出变更通知 B.变更超过原设计标准或批准建设规模时，应由原设计单位提供变更相应图纸和说明 C.变更超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准 D.因设计变更导致合同价款增减及造成承包人损失由发包人承担，延误工期相应顺延 E.工程师向承包人发出设计变更通知后，承包人应按照工程师发出变更通知及有关要求，进行所需变更 74.根据建设工程施工合同(示范文本)规定，确