《铁栏杆合同人力资源劳动合同人力资源劳动合同.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《铁栏杆合同人力资源劳动合同人力资源劳动合同.pdf(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、铁栏杆合同 工程劳务承包合同(铁栏杆)甲方:福建省福圣建设发展有限公司 (以下简称甲方)乙方:董祖焚 (以下简称乙方)根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建设法、最高人名法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释等国家法律、法规、条例、条令,为确保 铁件栏杆 工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务总体目标,本着诚信、互利互惠,明确双方权利、责任、义务原则,经甲乙双方平等协商,甲方将 凤凰花园 工程 铁件栏杆 劳务承包给乙方,特签订以下合同条款:一、工程名称:凤凰花园 二、工程地点及规模:永泰县大洋镇 三、承包内容及范围:1、以上工程楼梯栏杆、阳台栏杆、凸窗防护栏杆等铁件工
2、程制作安装及一遍防锈漆两遍面漆项目劳务费及附材。2、二级配电箱后面所有配电箱、空开、电缆、电线及在施工中所需要所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,必须符合现行国家有关规定规范。3、赶工期夜晚加班费、冬施工取暖费,安全文明施工费,劳务保险费。4、以上合同内工作不能按甲方要求完成,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。四、承包单价 1、楼梯及阳台栏杆 166 元/m,工程量约 1990 m,2、楼梯靠墙扶手 75 元/m,工程量约 210 m;3、凸窗防护栏杆 12
3、7 元/m,工程量约 740 m;总造价约 440000 元。4、以上工程量按现场实际制作安装工程量结算。五、工期 总工期 60 天(除施工电梯口以外),以甲方通知进场开始算起,并要紧密配合现场实际施工,乙方每延误一天罚款 500 元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。铁栏杆合同 六、付款方式:每月工程进度款按照甲方审定完验收合格工程量 60%支付工程进度款。栏杆全部安装完经检查合格后 1 个月内,工程款付至 85%,工程竣工验收合格后 2 月内,工程款付至 95%,其余工程款在工程质量保修期满(2 年)后,2 月内一次性无息付清。七、工程质量要求:乙方完成工程量按国家相关标准保修
4、,保修期限为国家保修期限 2 年。乙方承包范围内工程如有质量问题,乙方负责维修,如因质量问题造成他人损失,乙方负责赔偿。乙方在接到维修通知后,24 小时内人员到现场维修,48 小时内维修好。乙方在规定时间内不能到现场或没有在规定时间内修好,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。八、安全文明施工 1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行福州市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册。对所承包劳务工程安全施工、文明施工负全责。2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。3
5、、乙方在任何时候都应采取各种合理预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安行为。4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不安规定带防护用品人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故,由乙方全权负责,由乙方人员操作失误造成他人事故,造成一切经济损失,均由乙方责任方承担,甲方概不负责。6、建立安全质量事故处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药
6、费每次在叁万元(含叁万元)以内,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。7、乙方不得聘用弱智人员从事该分项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关人员进入施工现场。据中华人民共和国民法典中华人民共和国建设法最高人名法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释等国家法律法规条例条令为确保铁件栏杆工程按期完成按照高标准严格要求完成施工任务总体目标本着诚信互利互条款一工程名称凤凰花园二工程地点及规模永泰县大洋镇三承包内容及范围以上工程楼梯栏杆阳台栏杆凸窗防护栏杆等铁件工程制作安装及一防锈漆两面漆项目劳务费及附材二级配电箱后面所有配电箱空开电缆电线及在施工中所需加库管费扣回各
7、分项工程在施工中必须符合现行国家有关规定规范赶工期夜晚加班费冬施工取暖费安全文明施工费劳务保险费以上合同内工作不能按甲方要求完成甲方有权安排其他施工队伍进场施工费用将从乙方工程款中直接扣除铁栏杆合同 8、未经项目部统一任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上钢管、扣件、里面、水平防护。9、严禁乙方工作人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次者处以罚款 1000 元。10、严禁在无安全防护外架上施工作业,乙方工作人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有接解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起相关损失
8、全部由乙方承担。九、安全管理及处罚细则:1、坚持班前会。利用上班前 5 分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。2、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全施工苗头消灭在萌芽状态。3、安全管理处罚条例:1)进入工地必须戴好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款 50 元/次,班组长要负连带责任罚款 150 元/次。2)高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款 200 元/次。3)高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款 150 元/次。4)高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款 150
9、 元/次,发生安全事故由当事人和班组承担。5)施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员 300 元/次。6)施工现场严禁烟火。7)施工用电应由专业电工负责,凡发现乱打乱接电现象,罚款当事人 150 元/次,并将电线全部拆除。8)严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款 150 元/次。9)楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人 100 元,班组长 200 元,并勒令该责任人退场。10)施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款 1000-5000元,班组长罚款 10000 元,并勒令该员工退场。11)员工居住卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款 100 元。
10、据中华人民共和国民法典中华人民共和国建设法最高人名法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释等国家法律法规条例条令为确保铁件栏杆工程按期完成按照高标准严格要求完成施工任务总体目标本着诚信互利互条款一工程名称凤凰花园二工程地点及规模永泰县大洋镇三承包内容及范围以上工程楼梯栏杆阳台栏杆凸窗防护栏杆等铁件工程制作安装及一防锈漆两面漆项目劳务费及附材二级配电箱后面所有配电箱空开电缆电线及在施工中所需加库管费扣回各分项工程在施工中必须符合现行国家有关规定规范赶工期夜晚加班费冬施工取暖费安全文明施工费劳务保险费以上合同内工作不能按甲方要求完成甲方有权安排其他施工队伍进场施工费用将从乙方工程款中直
11、接扣除铁栏杆合同 12)每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款 100 元,迟到 50 元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。十、现场文明施工处罚细则:1、严禁在工地乱倒饭菜,没发现一次罚款 10 元/次。2、不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角,生活区处每发现一人一次罚款 100 元。3、有盗窃行为,罚款当事人 1000 元/次,罚款当事分包人 5000 元/次。4、不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款 5000 元/次,由此所发生伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。十一、甲乙双方责任:1、甲方责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划
12、、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方施工质量尽速安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现问题。2、乙方责任:1)必须按照甲方提供技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍业务素质和文明施工进度。2)在施工过程中,乙方要接受甲方监督、检查、知道,按照甲方所提供措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。3)乙方必须保证自己班组进场人员健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方
13、人员管理问题所发生后果,由乙方负一切责任。4)乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。5)如乙方施工工程不能达到甲方要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿损失,乙方不安要求进行整改和赔偿损失,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订工程施工合同。由此引起一切经济损失由乙方负责。6)乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装配合补料收尾等工作,乙方不另计费。7)为了工人身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚据中华人民共和国民法典中华人民共和国建设法最高人名法院关于审理建设工程施
14、工合同纠纷案件适用法律问题解释等国家法律法规条例条令为确保铁件栏杆工程按期完成按照高标准严格要求完成施工任务总体目标本着诚信互利互条款一工程名称凤凰花园二工程地点及规模永泰县大洋镇三承包内容及范围以上工程楼梯栏杆阳台栏杆凸窗防护栏杆等铁件工程制作安装及一防锈漆两面漆项目劳务费及附材二级配电箱后面所有配电箱空开电缆电线及在施工中所需加库管费扣回各分项工程在施工中必须符合现行国家有关规定规范赶工期夜晚加班费冬施工取暖费安全文明施工费劳务保险费以上合同内工作不能按甲方要求完成甲方有权安排其他施工队伍进场施工费用将从乙方工程款中直接扣除铁栏杆合同 款 500 元/次。8)乙方工程进度缓慢、工程质量达不
15、到甲方要求或未按甲方要求,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工工程达不到甲方进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成一切损失。9)经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量 60%结算,乙方不得有异议。十二、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,具有同等法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。甲方:乙方:年 月 日 年 月 日 据中华人民共和国民法典中华人民共和国建设法最高人名法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释等国家法律法规条例条令为确保铁件栏杆工程按期完成按照高标准严格要求完成施工任务总体目标本着诚信互利互条款一工程名称凤凰花园二工程地点及规模永泰县大洋镇三承包内容及范围以上工程楼梯栏杆阳台栏杆凸窗防护栏杆等铁件工程制作安装及一防锈漆两面漆项目劳务费及附材二级配电箱后面所有配电箱空开电缆电线及在施工中所需加库管费扣回各分项工程在施工中必须符合现行国家有关规定规范赶工期夜晚加班费冬施工取暖费安全文明施工费劳务保险费以上合同内工作不能按甲方要求完成甲方有权安排其他施工队伍进场施工费用将从乙方工程款中直接扣除
限制150内