2021年合同管理真题试卷8.pdf

《2021年合同管理真题试卷8.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年合同管理真题试卷8.pdf（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021年监理工程师合同管理真题及其答案一、单项选择题（共 50题，每 题 1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）oA.主体B.客体C.权利D.义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应 由（）承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人5.根据 担保法，不能作为质押担保的是（）.A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用

2、权D.专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A.60B.80C.350D.3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.漏电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错

3、误的是（）。A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价时，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）A.申请资格预审日起，至开标日止B.购买招标文件日起，至开标日止C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止D.投标

4、截止日起，至招标人与中标人签订合同日止12.按照 招标投标法实施条例，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于（）家。A.3B.4C.5D.713.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A.招标代表人2 人,专家3 人B.招标代表人2 人,专家4 人C.招标代表人2 人,专家6 人D.招标代表人2 人,专家7 人14.有资格作为设计施工总承包项目投标人的是（）。A.与本项目监理人同为法定代表人的单位B.为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位C.与本项目代建人相互控股的单位D.有人在本项目招标代理机构任职的单位15.根据 标准施工招标文件，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当（

5、）A.再次发布招标公告进行招标B.降低对投标人的资格要求再次招标C.降低工程质量标准再次招标D.采用直接发包形式委托施工任务16.根据 标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审17.关于工程设计招标的说法，错误的是（）。A.发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标B.设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式18.根据 标准施工招标文件，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（）。A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清

6、质疑问题B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件19.设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.420.关于机电设备招标的说法，错误的是（）。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明21.某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%

7、,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.522.关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘察成果文件进行工程设计B.应根据勘察成果文件组织施工C.勘察成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果23.关于设计合同履行的说法，正确的是（）。A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3 天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5 天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金24.关于设计文件的说法，正确的

8、是（）。A.发包人可要求监理人修改不重要的设计B.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担25.关于工程设计管理的说法，正确的是（）。A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析26.根据 标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定

9、的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务27.根据 标准施工合同，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）oA.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保28.采用 简明施工合同的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人29.根据 标准施工合同，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺 序 是（）。A.已标价的工程量清单一通用合同条款一图纸B.已标价的工程量清单一图纸一通用合同条款C.通用合同条款-已标价的工程量

10、清单一图纸D.通用合同条款一图纸一已标价的工程量清单30.施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度31.根据 标准施工合同，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通知监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人32.根据 标准施工合同，监理人在工程施工准备阶段的职责是（）。A.组织施工图设计交底B.审查承包人质量管理体系C.组织专项施工方案论证D.审查暂估价及

11、暂列金额33.根据 标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价（）oA.1%B.2%C.3%D.5%34.根据 标准施工合同，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）.A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价35.根据 标准施工合同，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用36.根据 标准施工合同，“合同进度计划”是 指（）。A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准

12、备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划37.根据 标准施工合同，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内38.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小39.建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.

13、应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本40.根据 标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合 同 时（）A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B.将无条件补偿条款写入专用条款C.将有条件补偿条款写入专用条款D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担41.根据 标准设计施工总承包合同，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）.A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保42.根据

14、 标准设计施工总承包合同，“变更管理”正确程序是（）.A.发包人发出变更指示一承包人提交实施方案一监理人审批方案一监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书一承包人提交实施方案一监理人审批方案一监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书一承包人提交实施方案一发包人同意实施方案一监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书一承包人提交实施方案一发包人同意实施方案一监理人签发变更指令43.根据 标准设计施工总承包合同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）oA.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件44.材料采购合同履行

15、中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议45.材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法46.材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算47.设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。A.熏蒸B.刷漆C.封蜡D.烘干48.根据FIDIC 施工合同条件，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估价工

16、程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%49.根据FIDIC 施工合同条件，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。A.工程履约证书和移交证书B.工程移交证书和接收证书C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书D.工程接收证书和履约证书50.风险型CM 的合网计价方式是（）。A.采用成本加酬金的计价方式，CM 承包商可赚取总包、分包合同的差价B.采用成本加酬金的计价方式，CM 承包商不赚取总包、分包合同的差价C.采用固定总价的计价方式，CM 承包商可赚取总包、分包合同的差价D.采用固定总价的计价方式，CM 承包商不赚取总包、分包合同的差价二、多项选择题（共 30题，

17、每题2 分。每题的备选项中有2 个或2 个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包 括（）。A.自然人B.企业法定代表人C.企业法人D.非企业法人E.其他组织52.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.代理发生变化C.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动53.根据代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。A.招标代理B.委托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理54.根据 担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权

18、人受偿的原则有（）oA.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权己登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿55.招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力56.建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。A.投标截止日期前，投标人撤回投标文件的B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的C.收到中标通知书后，

19、中标人无正当理由拒绝签订合同的D.收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E.未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57.根据 标准施工招标文件，应当进行重新招标的情形有（）。A.投标截止时间后招标人不同意开标的B.投标截止时间止，投标人少于3 家的C.投标人投诉中标人的D.经评标委员会评审后否决所有投标的E.招标人不接受评标评审结果的58.建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）oA.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.不同投标人的投标文件异常一致的D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E.不按评标文员会要求

20、澄清、说明或补正投标文件偏差的59.根据 标准施工招标文件，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据60.根 据 标准施工招标文件，不应作为评标委员会专家的人员有（）A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表E.总监理工程师61.世界赢行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。A

21、.运输费用B.技术性能，维修运行费C.售后服务D.标准备件E.企业财务状况及赢行信用62.关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是（A.设备制造厂家生产计划是否合理B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标D.提前交货不考虑降低评标价E.投标资料表中规定的备品备件能否与主机设备同时交货63.下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是（）。A.房地产开发项目B.高速公路项目C.采用特定专利或专有技术的项目D.市政给水排水项目E.建筑造型有特殊要求的项目64.工程设计合同履行过程中，发包人的责任有（）。A.监督设计人有序开展设计工

22、作B.提供必要的现场工作条件C.负责与设计相关的外部协调工作D.保护设计人的知识产权E.控制工程设计概算65.工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有（）A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同66.根据 标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选67.根据 标准施工合同，关于市场物价浮动对同价格影响的说法错误的有（）oA.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用票据法进

23、行调整D.调整价格的方法适用于工程量清单中所有工程款E.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整68.根据 标准施工合同，保险的正确处理方式有（）。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险69.根据 标准施工合同，工程施工准备阶段承包人履行的义务有（A.收集地下管线资料B.建立专门的质量检查体系C.测施工控制网D.组织施工图纸会审E.提交工程开工报审标70.根 据 标准施工合同，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂

24、估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用71.根据 标准施工合同，承包人的施工安全责任有（）。A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失B.编制施工安全技术措施计划C.制定施工安全操作规程D.配备必要的安全生产和劳动保护措施E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失72.根据 标准施工合同，关于单位工程验收的说法，正确的有（A.移交后的单位工程由发包人负责照管B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收C.单位工程验收应由发包人组织D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣

25、工验收申请报告的附件E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书73.根据 标准设计施工总承包合同，关于承包人的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人必须的联合体B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容74.根据 标准设计施工总承包合同，承包人建议书应包括的内容有（）。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程质量标准75.根据 标准设计施工总承包合同，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分

26、解应考虑的因素有（）。A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.人员安排76.根据 标准设计施工总承包合同，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行77.建设工程材料设备采用非即使买卖合同的种类有（）A.货样买卖 B.分期交付买卖C.试用买卖 D.异地交付买卖E.分期付款买卖78.根据 机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻

27、的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的（）。A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点E.发货标记79.根据FIDIC 施工合同条件，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法,正确的有（）。A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定B.承包商对指定分包商的违约不承担责任C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容80.根据英国NEC 工程施工合同，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是（）。A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议B.早期预警会议应由雇主主持C.可以邀请地

28、方行政机关代表参加会议D.项目经理应对会议作出记录在案，会后发给承包商E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿答案与解析:一、单项选择题1.C【解析】勘察合同签订后3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。2.B【解析】货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体。3.C【解析】法律意义上的行为是指人的意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。4.D【解析】代理是代理人已被代理的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属代理人享受和承担。被代理人对代理人行为应承担的责任

29、，即包括对代理人的执行代理人的执行代理人物的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。5.A【解析】可以作为质押担保的有：汇票、支票、本票；债券、存款单；仓单、提单；可以用转让的基金份额、股权；可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权等知识中的财产权；应收账款；法律、行政法规规定可以出质的其他权利。6.A【解析】投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。7.C【解析】选项A、B、D 属于责任范围，选项C 属于除外责任。8.B【解析】标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶

30、段参与方的行为，具有强制性。9.C【解析】两阶段招标可以采用公开招标，也可以采用邀请招标。第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和实施计划。技术标内部不允许附带报价，否则视为废标。10.A【解析】标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标的作为中标条件，也不得以投标报价超过上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。11.D【解析】投标保证金有效期应当与投标有效期一致。从投标截止日期开始起算，招标

31、人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作。12.A【解析】投标截止时间止，投标人不少于3 家的应当重新招标。13.D【解析】评标委员会由招标人或其委招标代理人机构熟悉相关业务的代表，以及技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。14.B【解析】拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位：为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位；为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；本标段的监理人；本标段的代建人；为本标段提供招标代建服务的；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；与

32、本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。15.D【解析】重新投标后，投标人仍少于3 家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。1 6.D【解析】初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审3个方面。1 7.B【解析】设计招标评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注与所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案

33、的合理性，以及对工程呢个项目投资效应的影响等方面的因素，以此作出一个综合判断。1 8.B【解析】评审中对投标书存在的响应性偏细微差或不确定问题，以书面形式通知该投标人。投标人书面回答的澄清、说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人的书面的澄清，作为投标书的组成文件。1 9.B【解析】零配件以设备运行2年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。2 0 .C【解析】机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素、量化比较的方法有所区别。2 1 .D【

34、解析】价格调整顿=供货范围偏差调整额+商务偏差调整顿+技术偏差调整顿=4+3 0 0 X2.5%+3 0 0 X 3%=2 0.5 （万美元）。2 2 .D【解析】施工单位不可随意改动勘察成果，若对勘察成果有意义，应上报监理单位和建设单位。2 3 .C【解析】按设计阶段支付费的百分比：合同生效3天内，发包人支付设计费总额的2 0%作为定金。此笔费用支付后，设计人可以自主使用；设计人提交初步设计文件后3天内,发包人应支付设计费总额的3 0%；施工图阶段，当设计按合同约定提交阶段性设计成果后，发包人应支付设计费的5 0%。施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。2 4 .C【解析】监理人不得修改

35、设计文件；施工单位若发现设计图纸错误，应通过发包人，请设计人修改；发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。25.B【解析】设计人不可允许其他单位以本单位名义承担设计业务；设计注册执行人员只能受聘于一家设计单位完成专门的设计任务；当发生质量事故时，设计人应当参与与设计相关的工作质量事故分析。26.D【解析】监理人无权免除或变更合同约定分发包人和承包人权利、义务和责任。27.A【解析】履约担保和预付款担保均采用无条件担保。28.B【解析】由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。29.

36、D【解析】合同文件解释顺序为：合同协议书；中标通知书：投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；己标价的工程量清单;其他合同文件-经合同当事人确认构成合同的其他文件。30.A【解析】合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要是合同工期的长短决定。31.C【解析】承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人的同意，并通知监理人。32.B【解析】施工准备阶段，监理人审查承包人的实施方案的内容为：监理人对承包人报送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要求承包人多不满足合同要求的部分进行修改。33.C【解析】承包人的原

37、因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。34.D【解析】签约合同价指签订合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。35.A【解析】通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分。36.C【解析】经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。37.C【解析】颁发工程接收证书后，不能再对施工期间的事件索赔；缺陷责任期间只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。38.C【解析】总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。总承包方式的缺点：设计不一定是最有方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检

38、查。39.B【解析】发包人同意的分包工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。40.A【解析】承包人应认真阅读、符合发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人对错误的修改，按变更对待。对于发包容人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。41.D【解析】承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分报人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。42.C【解析】变更程序应该

39、为，监理人向承包人发出变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施内容。发包人通过承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。43.B【解析】选项A、C、D 只能索赔工期和费用，不能索赔利润。44.D【解析】出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。45.A【解析】数量验收的方法包括衡量法、理论换算法和查点法。46.C【解析】支付货款的条件：合同内需明确约定是验单付款还是验

40、货后付款。47.A【解析】对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，并出具有关熏蒸证明。48.B【解析】当该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%时,需要调整合同约定的单价。49.D【解析】FIDIC 施工合同条件规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。50.B【解析】风险型CM 合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM 承包商获取约定的酬金.CM 承包商不赚取总包、分包合同的价差，这是与总承包后再分包的主要差异之一。二、多项选择题5I.ACDE【解析】合同法律关系主体可以是自然人、法人和其他组织。其中法人可以分为企业法

41、人和非企业法人两大类。52.ABCD【解析】建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，行政行为和发生法律效力的法官判决、裁决以及仲裁机构发生法律效力的裁决，地震等自然事件，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。53.BCE【解析】以代理人权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。54.ACDE【解析】同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：抵押登记权益登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照在权比例清偿；抵押权已登记的先于未登记的受偿；抵押权未登记的，按照债权比例清偿。55.BDE【解析】

42、发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。56.BCD【解析】可以没收投标保证金的情况有：投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。57.BD【解析】招标过程中出现下列情形之一时，招标人应当重新招标：投标截止时间止，投标人少于3 家；经评标委员会评审后否决所有投标。58.CDE【解析】应判定作为废标的情况有：（1）投标人不具备本次招标投标资格。（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为。招标投标实施条例规定，有下列情形之一的，视为投标人

43、相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不用投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人投标保证金从同一单位或者个人账户转出。（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件中的偏差。59.ABE【解析】在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。初步评审有一项不符合评审批准，作废标处理，不再进行详细评审。60.BC

44、D【解析】评标委员员会成员应当回避的情形：投标人或者投标人主要负责人的近亲属；项目主管部门或者行政监督部门的人员：与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审；曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的。61.ABCD【解析】评标价法审查因素包括：投标价格；运输费、保险费和其他费用；投标书中所报的交货期限；偏离招标文件规定的付款条件；备件价格和售后服务；设备的性能、质量、生产能力；技术服务和培训；其他有关内容。62.BCD【解析】大型工程设备采购招标中关于交货期的评审规定:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力、近两年已承接的设备制造数量和安排生产

45、的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。招标文件虽然要求了设备分期和全部交货的时间，但限于投标人的生产周期，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。提前交货不考虑降低评标价，因为施工还不需要时不会使招标人获得工程的提前收益，还会增加仓储管理费和设备保养费。63.CE【解析】下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：采用特定的专利或者专有技术的；建筑艺术造型有特殊要求的；过五关规定的其他建设工程的勘察、设计。64.BCD【解析】在设计合同中发包人的职责有提供必要的现场

46、开展工作条件；外部协调工作，其他相关工作、保护设计人的知识产权和遵循合理设计周期。65.ADE【解析】发包人的违约包括发包人延误支付、审批工作的延误和发包人原因引起解除合同。66.ABDE【解析】合同协议书需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程后或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。67.BCD【解析】工 期 12月以上的公司合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，有发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。但调整价格的方法仅适用于工

47、程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。68.ACD【解析】在标准施工合同中，由承包人负责投保”建筑工程一切险”、“安装工程一切险”、“第三者责任险”。承包人用以自己的名义投保施工设备工程险。进场材料和工程设备保险，通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。69.BCE【解析】工程施工准备阶段承包人应履行的义务：现场查勘;编制施工实施计划：施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施计划；施工现场内的交通道路和临时工程;施工控制网；提出开工申请。70.ABD【解析】暂估价中涉及的专业工程属于依法进行招标的项目，应该进行招标；暂估价的金额之发包

48、人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。71.BCD【解析】发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用I所造成的第三者的财产损失；承包人应按合同约定的内容，编制施工安全措施计划。制定安全操作规程，并配备必要的安全和劳保措施。承包人对其履行和所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应有发包人承担。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡或者财产损失，由承包人负责。72.ACDE【解析】发包人在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行

49、单位工程验收。发包人收到工程竣工报告后，应由发包人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。除了合同约定的单位工程分部移交的情况外，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。73.BDE【解析】总承包合同的承包人可以独立承包人，也可以是联合体。对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代

50、表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。74.AC【解析】承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。合同谈判阶段，随着发包人要求的调整承包人建议也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。75.BCD【解析】承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7 天内，将支付分解报告以及形成支付分