环境工程劳务分包合同建筑环境科学建筑建筑制度.pdf

《环境工程劳务分包合同建筑环境科学建筑建筑制度.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境工程劳务分包合同建筑环境科学建筑建筑制度.pdf（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程劳务分包合同 发包方:陕西宏远建设（集团）有限公司重庆分公司（以下简称甲方）分包方：公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及有关规定，甲方将承建的润丰。丞尚环境工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务、责任,结合本工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：工程概况 1.1、工程名称：润丰。水尚一期环境工程。1.2、建筑而积：按实际结算工程量为准。1.3、工程地址：重庆渝北区空港新城。1.4工程总工期：2011年3月10 H前完成.1.5、质量等级：合格。第二条:分包具体工作内容 2。1按施工图要求，挖土石方、浇混凝土、砌砖、安装排水管 及检查井.2.2、承包范围：2

2、.2.1、按现场施工负责人指派的工作范圉，如围墙、花池、水 景、道路、排水管道等。2。2。2、协助发包方施工员放线、抄平、检查安全、控制质量、提供质量检查的资料，执行安全文明施工所包含的全部内容。2。2.3、乙方提供工程所需的机具、周材、辅材：2。2、4、甲方所有材料的上下车市乙方完成，甲方不另行付费，乙方必须无条件配合。第三条：分包项目及包干单价 30 1、乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算，综合单价包括 工程所需的机具、周材、辅材、人工费、窝工费、未能预见费、管理 费、利润、税金等费用。3.2施工区域内的建筑材料、安装材料、架料、机具的上、下车 及人力转运（含二次或多次转运）属乙方劳务包

3、干价内。3.3综合单价详见附表一1（润丰水尚一期环境工作劳务综合费用价目表）3.4工程量的计算：按定额计算规则规定按实收方计算。第四条：管理体系标准 4。1、严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准：GB/T19001 一 2000 jdt IS09001:2000 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2001 GB/T28001-2001o坚持“珍爱生命，保员工健康;改善 环境，为人类造福;注重信誉，向顾客负责”的管理理念，杜绝人员伤亡、机人民共和国合同法及有关规定甲方将承建的润丰丞尚环境工程劳务分包给乙方为明确甲乙双方权利义务责任结合本工程的实际情况经双方协商一致

4、达成如下协议第一条工程概况工程名称润丰水尚一期环境工程建筑而积按实际结算工挖土石方浇混凝土砌砖安装排水管及检查井承包范围按现场施工负责人指派的工作范圉如围墙花池水景道路排水管道等协助发包方施工员放线抄平检查安全控制质量提供质量检查的资料执行安全文明施工所包含的全部内容乙方提供及包干单价乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算综合单价包括工程所需的机具周材辅材人工费窝工费未能预见费管理费利润税金等费用施工区域内的建筑材料安装材料架料机具的上下车及人力转运含二次或多次转运属乙方劳务械设备等事故的发生.乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单 位和部门对工程的各类检查工作。4。1、乙方在施工过程中必须达到

5、特殊工种持证率100%、技工 持证率85%、平工持证率60%o 40 2、劳务分包务工人员必须持健康证达100%.第五条：有关质量、工期、安全、环保文明施工、材料节约的具体要 求及其他约定 5.1、质量：5。1。1、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项 目工程部质检负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收 和签发。5。1.2、若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至达到验 收标准为止，给甲方带来的一切损失（材料费、误工费、劳务费）由 乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。5.2、总工期30天，。具体分项工期以甲方现场项目工程部规定的 分时分段具体工期及

6、形象进度为准，工期任务单由甲方项目工程部经 理签发，但不能超过总工期。若乙方擅自退场、擅自停工或延误工期方承担由此给甲方带来的 一切直接和间接经济损失，并承担违约金500。00元/天。5.3、安全：人民共和国合同法及有关规定甲方将承建的润丰丞尚环境工程劳务分包给乙方为明确甲乙双方权利义务责任结合本工程的实际情况经双方协商一致达成如下协议第一条工程概况工程名称润丰水尚一期环境工程建筑而积按实际结算工挖土石方浇混凝土砌砖安装排水管及检查井承包范围按现场施工负责人指派的工作范圉如围墙花池水景道路排水管道等协助发包方施工员放线抄平检查安全控制质量提供质量检查的资料执行安全文明施工所包含的全部内容乙方提

7、供及包干单价乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算综合单价包括工程所需的机具周材辅材人工费窝工费未能预见费管理费利润税金等费用施工区域内的建筑材料安装材料架料机具的上下车及人力转运含二次或多次转运属乙方劳务50 3。1、严格执行建设部FGF5999标准、重庆市安全生产监 督管理条例以及相关国家法规。乙方应尽量杜绝伤、残、亡等及各 类职业病的发生，各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内，该 项指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发.50 3o 2、乙方在分包工程施工期内所发生伤、残、亡及各类职业 病的发生，在明确责任基础上，所产生的一切直接和间接费用甲乙双 方按责任划分比例承担，善后处理工作由甲

8、、乙双方共同办理，乙方 应按甲方有关规定做好统计上报工作.事故费用损失一次在2万元以 内（含两万元）由乙方承担，超出2万元的扣除2万元后按比例划分,甲方承担70%,乙方承担30%。若因乙方的责任造成安全事故的，乙 方应承担全部安全事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生 的一切经济责任。5.3.3、乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全文明施工、职业 健康教育，若因乙方违反有关规定而造成的损失均由乙方自行承担。乙方人员在上班时，必须带好安全帽，系好安全带，严禁穿拖鞋上班,违章一次，罚款50200元.乙方必须每周组织工人学习安全操作知 识两次，坚持“安全第一、预防为主”方针，将安全技术交底要求

9、落 实到每个工人身上。534、责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部安全管理部门;重大事故（如死亡事故等）为甲方上一级主管部门，并以裁定单位做 出的事故调查报告书为责任确定的依据。5o 4、文明施工：必须达到重庆市安全文明合格施工标准和甲方 项目工程部规定要求，各类废弃物的排放符合有关制度和国家法规标 准，此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发，若未达到要求每 处每次罚款1000。00元。人民共和国合同法及有关规定甲方将承建的润丰丞尚环境工程劳务分包给乙方为明确甲乙双方权利义务责任结合本工程的实际情况经双方协商一致达成如下协议第一条工程概况工程名称润丰水尚一期环境工程建筑而积按实际结算工挖土

10、石方浇混凝土砌砖安装排水管及检查井承包范围按现场施工负责人指派的工作范圉如围墙花池水景道路排水管道等协助发包方施工员放线抄平检查安全控制质量提供质量检查的资料执行安全文明施工所包含的全部内容乙方提供及包干单价乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算综合单价包括工程所需的机具周材辅材人工费窝工费未能预见费管理费利润税金等费用施工区域内的建筑材料安装材料架料机具的上下车及人力转运含二次或多次转运属乙方劳务5.5、材料使用、管理：甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程人民共和国合同法及有关规定甲方将承建的润丰丞尚环境工程劳务分包给乙方为明确甲乙双方权利义务责任结合本工程的实际情况经双方协商一致达成如下协议

11、第一条工程概况工程名称润丰水尚一期环境工程建筑而积按实际结算工挖土石方浇混凝土砌砖安装排水管及检查井承包范围按现场施工负责人指派的工作范圉如围墙花池水景道路排水管道等协助发包方施工员放线抄平检查安全控制质量提供质量检查的资料执行安全文明施工所包含的全部内容乙方提供及包干单价乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算综合单价包括工程所需的机具周材辅材人工费窝工费未能预见费管理费利润税金等费用施工区域内的建筑材料安装材料架料机具的上下车及人力转运含二次或多次转运属乙方劳务个人收集了温度哦精品文档供大家学习=专业收集精品文档=量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方 现场库房领取，并办

12、理材料领用手续；凡超耗部份和乙方恶意浪费（不 服从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等）造成的损耗，材料费由 乙方全额全价（市场价）赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款。5.6、如乙方因工程施工质量达不到合格标准、无垫支能力、进度 严重滞后、安全文明施工达到甲方及建设单位标准，甲方有权与乙方 单方面终止劳务承包合同，另找劳务公司继续履行合同内容，甲方只 支付乙方所完工程款的70%（结算方式参照本合同），在工程竣工验 收合格后予以一次支付完毕，并由乙方承担甲方与业主签定的违约责 任及经济损失.第六条：保证金及劳务分包费的支付 6.1、保证金 6.1.1、乙方自愿向甲方缴纳质量、安全保证金，共计

13、按5万元,（大写：伍万元整）。乙方在签定协议时，必须向甲方足额缴纳其质量安全履约保证金,否则此协议无效。6.1、2、质量安全履约保证金退还方式：待工程竣工验收合格后 10天内退还，上述质量安全保证金不计算利息。6.2、劳务费支付：6.2、1、劳务费的支付：按每月25日本月完成工程量中报表，经甲 方预算人员和各部门负责人审核，于次月15日内按审核工程量劳务人民共和国合同法及有关规定甲方将承建的润丰丞尚环境工程劳务分包给乙方为明确甲乙双方权利义务责任结合本工程的实际情况经双方协商一致达成如下协议第一条工程概况工程名称润丰水尚一期环境工程建筑而积按实际结算工挖土石方浇混凝土砌砖安装排水管及检查井承包

14、范围按现场施工负责人指派的工作范圉如围墙花池水景道路排水管道等协助发包方施工员放线抄平检查安全控制质量提供质量检查的资料执行安全文明施工所包含的全部内容乙方提供及包干单价乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算综合单价包括工程所需的机具周材辅材人工费窝工费未能预见费管理费利润税金等费用施工区域内的建筑材料安装材料架料机具的上下车及人力转运含二次或多次转运属乙方劳务费的80%支付，竣工验收合格后20日内，劳务费支付到总金额的97%,剩余劳务费待保修期满后（保修期为两年）一次付清.6o 2o 2、若因建设方拖欠甲方工程款而导致甲方资金有困难时,乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任

15、，发生此种情况时，双方协商解决.第七条：附则 7o 1木合同条款所述的项目管理人员具体名单详见公示于甲方现 场项目工程部办公室或公告牌的管理人员简介。7.2、本合同未尽事宜，双方均应木着诚实信用的原则按有关规定 协商解决，若在此前提下仍不能解决，向工程所在地人民法院起诉.7.3、木合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验，保 修期满后自动失效。7o 4、本合同一式份，甲方持/份，乙方持左份，每份具有同等 法律效力。第八条：农民工用工合同、工资支付及其他规定 8。1、乙方必须与农民工签定劳务动用工合同。8o 2、乙方必须严格按照劳务法和建设部关于建设领域农 民工工资支付暂行办法等法律、法

16、规的规定支付农民工工资，不得 拖欠或克扣工资，必须按劳动用工合同约定的时间按月支付工资（不 低于重庆市最低工资人民共和国合同法及有关规定甲方将承建的润丰丞尚环境工程劳务分包给乙方为明确甲乙双方权利义务责任结合本工程的实际情况经双方协商一致达成如下协议第一条工程概况工程名称润丰水尚一期环境工程建筑而积按实际结算工挖土石方浇混凝土砌砖安装排水管及检查井承包范围按现场施工负责人指派的工作范圉如围墙花池水景道路排水管道等协助发包方施工员放线抄平检查安全控制质量提供质量检查的资料执行安全文明施工所包含的全部内容乙方提供及包干单价乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算综合单价包括工程所需的机具周材辅材人工费

17、窝工费未能预见费管理费利润税金等费用施工区域内的建筑材料安装材料架料机具的上下车及人力转运含二次或多次转运属乙方劳务标准），工资发放应编制工资表，并将签字发岀后 的工资表报甲方项目工程部备案。8.3、如不按时支付农民工工资,甲方有权从乙方缴纳质量安全保证 金中扣除支付。8o 4、乙方须自行施工，严禁转包，若经甲方发现转包，甲方有 权解除合同，由此造成的一切损失由乙方全部承担.第九条：补充条款 9。1、乙方人员必须服从业主管理员，监理和甲方项目经理及施 工管理人员的管理，遵守业主方，甲方的各项规章制度，如违反业方 和甲方的各项规章制度，甲方有权对乙方了以罚款，乙方不得有任何 异议。9.2、乙方在

18、施工中，如无资金垫资或不按时向民工发放工资，造 成工程停工、民工群访、闹事、断电、阻挠现场施工等现象，甲方有 权对乙方了以人民币10000.0030000。00元罚款，且乙方必须了以接 受。9.3、乙方必须认真阅读设计施工图、图纸交底纪要，严格按技术 交底要求和规范要求施工.9.4、若是甲方原因造成的工地停工，给乙方造成的一切经济损失（施工机械费、架料租赁费、施工人员工资），由甲方全权负责。9。5、乙方对甲方施工员、安全员、质检员提岀的安全质量问题 必须立即整改和返工，直至达到验收规范要求为止，返工所需材料人 工自行负责。人民共和国合同法及有关规定甲方将承建的润丰丞尚环境工程劳务分包给乙方为明

19、确甲乙双方权利义务责任结合本工程的实际情况经双方协商一致达成如下协议第一条工程概况工程名称润丰水尚一期环境工程建筑而积按实际结算工挖土石方浇混凝土砌砖安装排水管及检查井承包范围按现场施工负责人指派的工作范圉如围墙花池水景道路排水管道等协助发包方施工员放线抄平检查安全控制质量提供质量检查的资料执行安全文明施工所包含的全部内容乙方提供及包干单价乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算综合单价包括工程所需的机具周材辅材人工费窝工费未能预见费管理费利润税金等费用施工区域内的建筑材料安装材料架料机具的上下车及人力转运含二次或多次转运属乙方劳务9.6、乙方自行完善工人生活设施，甲方只提供集体宿舍用房，每 间宿

20、舍安7间上下铁床，规定住12人.本工程均不提供夫妻房，也不 允许在工程范围内自行搭设夫妻房。9。7、因场地有限,食堂、厕所、浴室市总包方统一搭设和管理、清洁、管理费用按各分包单位住宿人数分摊。若分包方要自行搭设，必须在施工场地和生活区外自行租地解决.9.8、在施工区内只允许分包方搭设钢筋加工房、看守房和库房.9.9、乙方劳务人员在施工范围内如发生打架、斗殴、偷盗等违法 事件，由乙方全部负责，轻则由甲方处以1000元以上罚款，重则交 当地公安机关处理.9。10、木工程为多个分包单位同时进场施工，若发生偷盗其它分 包单位材料、设备的处以所盗材料设备价值3倍的处罚，由总包单位 直接在工程款中扣除，赔

21、偿被盗单位.9.11、劳务公司承接本工程约定的施工区段后，必须严格执行全 部合同条款，及补充协议条款，确保工程质量、进度、安全和文明施 工。建设方、监理、总包方在施工中发现以上四方而的问题，提岀处 理通知后，劳务公司应及时组织整改，整改不及时或不整改的单位，总包方有权按情节作出罚款处理，重复岀现加倍处罚，总包方保留清 退劳务公司出场的权力，并由劳务公司承担由此造成的全部损失。人民共和国合同法及有关规定甲方将承建的润丰丞尚环境工程劳务分包给乙方为明确甲乙双方权利义务责任结合本工程的实际情况经双方协商一致达成如下协议第一条工程概况工程名称润丰水尚一期环境工程建筑而积按实际结算工挖土石方浇混凝土砌砖

22、安装排水管及检查井承包范围按现场施工负责人指派的工作范圉如围墙花池水景道路排水管道等协助发包方施工员放线抄平检查安全控制质量提供质量检查的资料执行安全文明施工所包含的全部内容乙方提供及包干单价乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算综合单价包括工程所需的机具周材辅材人工费窝工费未能预见费管理费利润税金等费用施工区域内的建筑材料安装材料架料机具的上下车及人力转运含二次或多次转运属乙方劳务9.12、施工过程中若发生计时工，普工按80元/天、技术工120元/天计算，所产生的费用在甲方支付乙方进度款时了以80%支付.9.13、施工期间，应保持施工现场内的清洁卫生，若发现一处乱人民共和国合同法及有关规定甲方

23、将承建的润丰丞尚环境工程劳务分包给乙方为明确甲乙双方权利义务责任结合本工程的实际情况经双方协商一致达成如下协议第一条工程概况工程名称润丰水尚一期环境工程建筑而积按实际结算工挖土石方浇混凝土砌砖安装排水管及检查井承包范围按现场施工负责人指派的工作范圉如围墙花池水景道路排水管道等协助发包方施工员放线抄平检查安全控制质量提供质量检查的资料执行安全文明施工所包含的全部内容乙方提供及包干单价乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算综合单价包括工程所需的机具周材辅材人工费窝工费未能预见费管理费利润税金等费用施工区域内的建筑材料安装材料架料机具的上下车及人力转运含二次或多次转运属乙方劳务法定代表人：法定代表人：

24、拉大小便，处以乙方100200元/次罚款，累计计算.甲方：陕西宏远建设（集团）乙方:有限公司重庆分公司 公司 =专业收集精品文档 人民共和国合同法及有关规定甲方将承建的润丰丞尚环境工程劳务分包给乙方为明确甲乙双方权利义务责任结合本工程的实际情况经双方协商一致达成如下协议第一条工程概况工程名称润丰水尚一期环境工程建筑而积按实际结算工挖土石方浇混凝土砌砖安装排水管及检查井承包范围按现场施工负责人指派的工作范圉如围墙花池水景道路排水管道等协助发包方施工员放线抄平检查安全控制质量提供质量检查的资料执行安全文明施工所包含的全部内容乙方提供及包干单价乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算综合单价包括工程所需的机具周材辅材人工费窝工费未能预见费管理费利润税金等费用施工区域内的建筑材料安装材料架料机具的上下车及人力转运含二次或多次转运属乙方劳务