工程施工联营协议书范本人力资源劳动合同人力资源商业合同.pdf

《工程施工联营协议书范本人力资源劳动合同人力资源商业合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工联营协议书范本人力资源劳动合同人力资源商业合同.pdf（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-本页仅作为文档封面 工程施工联营协议书范本（总 10 页）工程施工联营协议 甲方：中太建设集团股份有限公司陕西分公司 乙方：经甲、乙双方协商一致，甲方将其承建的“_ ”承包给 乙方施工，为明确双方的义务和责任，特制定如下条款，共同遵守执行。工程名称：_ O 二、工程地点：_ O 三，承包内容：甲方与业主签订的建设工程施工合同内容、投标文件及往 来函件内容等全部内容 _ 0 四、承包方式：乙方承包甲方同该工程业主所签订的建设工程施工合同、协议书、招标文 件、往来函件等全部内容和责任和施工组织设计的全部内容，包工、包料、包工 期、包安全、包CI形象达标、包工程质达到甲方同业主约定的质标准，包 办

2、理工程交验及资料收集、整理、归档手续。五、工程工期：工期以甲方与业主单位签订的合同为准，业主发出开工令之日开始计算。如因业主原因影响按业主确认的工期签证天数予以顺延。六、合同计价依据及工程款支付（-）本协议按甲方与业主确定的计价为计算依据，工程变更根据投标时 综合单价按实际工程计算；乙方必须履行甲方与业主签订的 乙方经甲乙双方协商一致甲方将其承建的承包给乙方施工为明确双方的义务和责任特制定如下条款共同遵守执行工程名称二工程地点三承包内容甲方与业主签订的建设工程施工合同内容投标文件及往来函件内容等全部内容四承包方设计的全部内容包工包料包工期包安全包形象达标包工程质达到甲方同业主约定的质标准包办理

3、工程交验及资料收集整理归档手续五工程工期工期以甲方与业主单位签订的合同为准业主发出开工令日开始计算如因业主原因影响按业更根据投标时综合单价按实际工程计算乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书含来往函件的所有文件工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包具体承包价以甲方与业主结算价款为准有关现场搭设的临时宿舍办公室辅工程施工合同和协议书（含来往函件）的所有文件。（-）工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包，具体承包价以甲方与业 主结算价款为准，有关现场搭设的临时宿舍、办公室、辅助用房、临时道路铺 设、临时水电的管线等由乙方负责。（三）有关该工程报批、报建工作由甲方协助乙方办理。办理报批、报 建

4、、施工许可证的一切费用由乙方承担。（四）工程款支付：按照甲方与业主签订的工程施工总承包合同规定，由 乙方每月据实通过甲方向业主申报支付工程款。若遇节假日不能及时办理，应当 顺延。本项目开设独立银行账户，甲、乙方双方鉴章共管该账户。工程款到账 后，甲方在3个工作日内及时将扣除管理费后的工程款支付给乙方。（五）乙方按本协议的承包内容施工完毕后，办理工程竣工手续，经业 主、质检及设计院等部门验收合格后，由乙方以甲方名义依据甲方与业主签订的 工程施工合同所规定的计价依据与业主办理竣工结算，甲方予以配合。七、管理费、税金、工程安全措施保证金、投标保证金及履约保证金：（-）管理费及企业所得税：按合同造价（

5、暂定人民币 _ 元）X_%（其中管理费25,合计人民币 _ 元整；企业所得税 合计人民币 _ 元整。），共计人民币 元整，实际合同造价以最后工程结算的金额为准。支付方式和时间为：管理费在本协议签订之日后七日内乙方向甲方支付 合同造价的50%,剩余的按业主支付给甲方的工程进度款的比例来扣除。如需 甲方开出所得税税务转移的，则在开出税务转移后，在当地税务部门办理完相关 事宜后，乙方一次性向甲方支付。乙方经甲乙双方协商一致甲方将其承建的承包给乙方施工为明确双方的义务和责任特制定如下条款共同遵守执行工程名称二工程地点三承包内容甲方与业主签订的建设工程施工合同内容投标文件及往来函件内容等全部内容四承包方

6、设计的全部内容包工包料包工期包安全包形象达标包工程质达到甲方同业主约定的质标准包办理工程交验及资料收集整理归档手续五工程工期工期以甲方与业主单位签订的合同为准业主发出开工令日开始计算如因业主原因影响按业更根据投标时综合单价按实际工程计算乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书含来往函件的所有文件工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包具体承包价以甲方与业主结算价款为准有关现场搭设的临时宿舍办公室辅（-）本工程营业税金及附加费由乙方自行负担，若业主代扣代缴，则由 乙方提供业主出具的完税凭证；若由乙方自行缴纳，乙方向甲方提供纳税依据及 清单。（三）投标保证金由乙方通过基本帐户办理，退回保证金到

7、达甲 方帐户后三日内由甲方以转账方式无息退还给乙方。（四）工程履约担保由乙方通过甲方基本帐户向建设单位办理，乙方转账 支付金额履约担保的型%的资金后，再由甲方负责向建设单位开出全额的履约 担保，建设单位退回并撤销履约担保的三日内由甲方退回乙方帐户。（五）乙方须向甲方缴纳工程安全措施保证金，该工程安全措施保证金仅 用于支付以下可能发生的费用：仁乙方拖欠民工工资；2、乙方承建工程的质量 安全保障；3、拖欠建筑工程原材料款。若政府有关部门要求缴纳其它各类费 用，由乙方负责办理，也可由甲方代为办理，费用由乙方承担。工程安全措施保证金按型万元向甲方缴纳。办理方式和时间为：于本协 议签订之日起七日内向甲方

8、一次性支付。此工程安全措施保证金待该工程经政府相关部门竣工验收合格且办理工程 备案手续（附资料清单）完毕后，最长时限不得超过有关部门验收合格两周内，由甲方无息返还乙方。（六）在此工程中如向有关部门压证（项目经理证、安全考核B证、安全 考核C证）的，乙方需向甲方每月支付压证费用，即项目经理证件2000元/月、其他人员证件1000元/月。支付时间：每月壹号。八、双方的义务和责任（-）甲方的义务和责任：1、乙方全面负责本工程施工过程中的管理协调工作，对施工进度、质、安全、乙方经甲乙双方协商一致甲方将其承建的承包给乙方施工为明确双方的义务和责任特制定如下条款共同遵守执行工程名称二工程地点三承包内容甲方

9、与业主签订的建设工程施工合同内容投标文件及往来函件内容等全部内容四承包方设计的全部内容包工包料包工期包安全包形象达标包工程质达到甲方同业主约定的质标准包办理工程交验及资料收集整理归档手续五工程工期工期以甲方与业主单位签订的合同为准业主发出开工令日开始计算如因业主原因影响按业更根据投标时综合单价按实际工程计算乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书含来往函件的所有文件工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包具体承包价以甲方与业主结算价款为准有关现场搭设的临时宿舍办公室辅文明施工、CI形象实行全过程控制管理，甲方负责协调监管，甲方征得 乙方同意后根据指标为乙方进行配套定制、采买，相关费用由乙方

10、承担。甲方根 据乙方施工需要委派巻名施工管理人员（项目经理、财务、资料员/安全员）驻 留在施工现场。并在工程现场置备项目资料印章，以满足施工需要。如由于甲方 印章管理不当所造成的一切后果由甲方自负。2、甲方派驻现场人员进入项目部配合乙方与当地政府及相关部门、业主、设计院、监督等单位的联系协调工作。但甲方派驻现场人员不得以任何名义参与 乙方经济活动（包括但不限于介绍材料商、介绍施工工组等）及有碍项目管理的 一切活动。乙方应负责甲方派驻现场人员的食宿，甲方派驻现场人员的工资共计 10000元.由乙方每月 壹号支付给出甲方.不得直接向甲方派驻人员支付其 他任何费用。3、负责监控本工程人工费的发放工作

11、，督促乙方根据工程进度支付各工种 人工费，并落实是否发放到工人手里。4、协助安排施工总进度，协调现场工作，并派专职安全员全面负责现场的 安全生产及文明施工，协调好项目部与当地质检部门的工作。5、提供甲方与业主签订的该工程建设工程施工合同、协议书给乙方，并作 为本合同的附件执行。6、甲方有义务监督乙方与分包队伍和材料供应商的合同履行情况，若乙方 不支付到期应付款项产生纠纷的，甲方有权依据乙方与分包队伍和材料供应商签 订的合同条款和验收单直接支付工程款或者材料款。（二）乙方的义务和责任：仁 严格执行甲方同业主签订的施工承包合同（含往来函件）。2、乙方负责编制施工组织设计、施工临水、临电方案等报建

12、所需乙方经甲乙双方协商一致甲方将其承建的承包给乙方施工为明确双方的义务和责任特制定如下条款共同遵守执行工程名称二工程地点三承包内容甲方与业主签订的建设工程施工合同内容投标文件及往来函件内容等全部内容四承包方设计的全部内容包工包料包工期包安全包形象达标包工程质达到甲方同业主约定的质标准包办理工程交验及资料收集整理归档手续五工程工期工期以甲方与业主单位签订的合同为准业主发出开工令日开始计算如因业主原因影响按业更根据投标时综合单价按实际工程计算乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书含来往函件的所有文件工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包具体承包价以甲方与业主结算价款为准有关现场搭设的临时宿

13、舍办公室辅的相关资料，并据此安排现场施工。3、按设计图纸及施工规范要求施工。4、遵守甲方、业主及监理等单位的现场规章制度及当地政府的有关规定。自觉服从当地城管、质检站等部门的管理，并协助甲方搞好与上述部门关系，如 本工程项目因乙方原因发生的罚款，由乙方承担。5、精心施工，合理安排工程进度，确保按甲方同业主约定的合同工期完 工。乙方需按业主工期的要求如期完成所有承包内容，每拖延工期一天，必须承 担甲方与业主签订的施工承包合同中约定的罚款。6、若乙方进度或管理严重违反甲方与业主签订的施工承包合同的约定的，经整改后仍无改善的，甲方有权将乙方承包范围内的项目直接进行分包，分包费 用在乙方的承包价款中扣

14、除。乙方必须按法律及行业规范规定建立健全自身安全管理组织机构和安全管 理人员，并向甲方提供有资质的安全人员上岗证书，接受甲方、监理及质检站的 安全监督管理，按标准规定建立健全安全生产档案管理工作。必须遵守“安全生产法”和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产 管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，必须按规范要求投入合 格的安全设施和防护用品，确保安全生产。乙方施工队特殊工种人员必须持证上岗，进场人员必须交验“三证”（身 份证、岗位合格证、计划生育证），并提交身份证复印件、照片（1寸2张），进场人员必须接受安全教育，做好安全交底，与每个人签订安全责任壮。若在施工现场因乙方责任出现安

15、全事故（食物中毒、高空坠落、机械伤 亡、火灾等），均由乙方承担全部责任和损失，并负责全部经济赔偿。乙方经甲乙双方协商一致甲方将其承建的承包给乙方施工为明确双方的义务和责任特制定如下条款共同遵守执行工程名称二工程地点三承包内容甲方与业主签订的建设工程施工合同内容投标文件及往来函件内容等全部内容四承包方设计的全部内容包工包料包工期包安全包形象达标包工程质达到甲方同业主约定的质标准包办理工程交验及资料收集整理归档手续五工程工期工期以甲方与业主单位签订的合同为准业主发出开工令日开始计算如因业主原因影响按业更根据投标时综合单价按实际工程计算乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书含来往函件的所有

16、文件工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包具体承包价以甲方与业主结算价款为准有关现场搭设的临时宿舍办公室辅保证工程质量确保工程质达到甲方与业主签订的施工承包合同约定的质 标准。若工程质量未达到合同约定的质标准的，乙方应对工程返修至达到甲 方合同约定的质标准，否则，甲方另行安排人员返修，所发生的维修费用及业 主对甲方的罚款由乙方承担。工程保修期间，乙方必须指派专人负责维修工作，在收到甲方的维修通知书24小时内必须到场维修，其费用在乙方保修金内扣 除。乙方有责任加强对施工班组的劳资管理，承担所有劳资管理责任，严禁使 用非法劳工及拖欠工人工资，禁止岀现劳资纠纷而影响甲方的企业信誉。若产生 劳资纠纷的，

17、甲方核实后有权代为支付并从乙方的工程款中扣除。若因乙方未妥 善处理导致当地劳动管理部门对甲方作出行政处罚的，每次要求乙方除补交甲方 代缴的罚款外另处以壹拾万元的罚款.由此给甲方造成的损失由乙方承担。做好原始资料的收集工作，并按当地档案馆及质检站要求的格式及内容进 行整理。工程竣工后天内将完整竣工资料经甲方审核后报质检站、监理公司 及业主审定，合格后方可办理工程结算。乙方应积极协助甲方和业主办理工程结算及工程款的催收。乙方按甲方要求做好现场文明施工。乙方在协议期内应以甲方名义办理有关报批，用水用电及排污等手续。乙方进场前应提供注册证明及合法有效的承建资格证书、营业执照、安全 资格证书。乙方收到甲

18、方支付工程款后，应及时支付分包单位，若因乙方支付分包单 位工程款不及时而造成的任何后果均由乙方承担。乙方下属管理人员和工人，如有不听从甲方管理人员合理安排或任何侵犯 甲方、监理、业主等工作人员人身权利行为和违法犯罪及违反社会治安管理行为 者，经教育乙方经甲乙双方协商一致甲方将其承建的承包给乙方施工为明确双方的义务和责任特制定如下条款共同遵守执行工程名称二工程地点三承包内容甲方与业主签订的建设工程施工合同内容投标文件及往来函件内容等全部内容四承包方设计的全部内容包工包料包工期包安全包形象达标包工程质达到甲方同业主约定的质标准包办理工程交验及资料收集整理归档手续五工程工期工期以甲方与业主单位签订的

19、合同为准业主发出开工令日开始计算如因业主原因影响按业更根据投标时综合单价按实际工程计算乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书含来往函件的所有文件工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包具体承包价以甲方与业主结算价款为准有关现场搭设的临时宿舍办公室辅不改，乙方必须立即责令该行为人在？小时内退场，触犯法律的，乙方协助甲方追究其法律责任。材料送检及报送监理公司：乙方材料进场，必须为当地政府及相关部门批 准有证的材料，并及时通知甲方现场管理人员及监理公司代表，同时对材料进行 有见证送检，乙方负责材料送检产生的一切费用。甲方有权根据施工生产要求组织乙方加班（夜班、节假日），乙方不得提出 增加任何费

20、用，夜班施工办证由乙方负责 乙方人员进入现场工作之前，乙方必须将施工人员名单、身份证复印件及 照片两张提交甲方办理工作证，甲方有权在施工现场内检查乙方工人的工作证，若乙方人员不能出示工作证，甲方有权拒绝工人进入现场。施工安全及消防管理必须按消防法及相关条例执行。临建搭设应符合当地政府有关规定。如乙方参与本工程施工的任何管理人员和工人不听从甲方现场皆理，出现 违规行为，甲方将按公司安全生产奖惩规定和安全生产奖惩办法之规定进行处 理。乙方应自费为所有人员办理本工程所在地的暂住证。由于乙方施工队人员 证件不齐（或过期）所造成的罚款由乙方全部承担，必要时甲方代扣代交。乙方必须严格遵守甲方项目经理部编制

21、的项目管理规章制度，该制度 将作为协议附件执行。乙方进场一切材料，机械设备未经甲方同意，不得損自退出本工程施工现 场工地。未经对方同意，任何一方得向第三方泄露本协议文本及全部内容，否则，由此而引发的一切后果及损失均由违约方承担。任何未经业主同意增加的费用，乙方不得向甲方增加费用。乙方经甲乙双方协商一致甲方将其承建的承包给乙方施工为明确双方的义务和责任特制定如下条款共同遵守执行工程名称二工程地点三承包内容甲方与业主签订的建设工程施工合同内容投标文件及往来函件内容等全部内容四承包方设计的全部内容包工包料包工期包安全包形象达标包工程质达到甲方同业主约定的质标准包办理工程交验及资料收集整理归档手续五工

22、程工期工期以甲方与业主单位签订的合同为准业主发出开工令日开始计算如因业主原因影响按业更根据投标时综合单价按实际工程计算乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书含来往函件的所有文件工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包具体承包价以甲方与业主结算价款为准有关现场搭设的临时宿舍办公室辅甲方所派驻现场的项目经理等管理人员的工资，经乙方确认后由乙方按约 定支付给甲方。乙方须甲方递交工程相关文件（招标文件、投标文件、施工图、中标书、以及其它协议书或承诺书、施工中与其它单位签订的劳务、材料或分包协议等）备案，作为甲方为乙方提供风险预测参考的依据。九、违约责任：（-）乙方如有不履行本协议中约定的义务时，

23、经警告三次无效的，甲方 有权随时终止本协议，并由乙方负责赔偿甲方的一切损失。（-）在施工过程中如因乙方原因而造成的重大质量、安全事故或者工期 延误超过土个工作日的，甲方有权中止本协议，并经业主同意后另行委派施工队 伍进场施工，由此造成的经济损失概由乙方承担。（三）由于乙方的原因造成承包范围内的工程不能全部完成时，甲方经告 知后在合理期限内仍未解决的，甲方有权解除本协议，造成的一切损失均由乙方 承担。（四）甲方不按照本协议履行其义务的，须赔偿乙方因此造成的经济损 失。十、争议处理方法：在协议履行期间发生争议的，由甲、乙双方协商解决，若协商不成的，任 何一方可向四川省成都市金牛区人民法院起诉。十一

24、、协议附件：甲方与业主签订的建筑工程施工合同、廉政建设合同、流动人员计 划生育责任状、建设治安管理合同书、安全生产责任状经双方有关部 门签订后生效，具有同等法律效力。十二、本协议自甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。本协议只对 乙方经甲乙双方协商一致甲方将其承建的承包给乙方施工为明确双方的义务和责任特制定如下条款共同遵守执行工程名称二工程地点三承包内容甲方与业主签订的建设工程施工合同内容投标文件及往来函件内容等全部内容四承包方设计的全部内容包工包料包工期包安全包形象达标包工程质达到甲方同业主约定的质标准包办理工程交验及资料收集整理归档手续五工程工期工期以甲方与业主单位签订的合同为准业主发出开工

25、令日开始计算如因业主原因影响按业更根据投标时综合单价按实际工程计算乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书含来往函件的所有文件工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包具体承包价以甲方与业主结算价款为准有关现场搭设的临时宿舍办公室辅乙方（盖章）：乙方代表:工程项目有效，在工程保修期满，款项结清后自动失效。十三、未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法 律效力。本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方（盖章）：甲方代表:开户银行：帐号：日期：年 月曰 协议签订地点：开户银行：帐号：日期：年 月曰 乙方经甲乙双方协商一致甲方将其承建的承包给乙方施工为明确双方的义务和责任特制定如下条款共同遵守执行工程名称二工程地点三承包内容甲方与业主签订的建设工程施工合同内容投标文件及往来函件内容等全部内容四承包方设计的全部内容包工包料包工期包安全包形象达标包工程质达到甲方同业主约定的质标准包办理工程交验及资料收集整理归档手续五工程工期工期以甲方与业主单位签订的合同为准业主发出开工令日开始计算如因业主原因影响按业更根据投标时综合单价按实际工程计算乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书含来往函件的所有文件工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包具体承包价以甲方与业主结算价款为准有关现场搭设的临时宿舍办公室辅