加工合同纠纷(15篇).docx
《加工合同纠纷(15篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《加工合同纠纷(15篇).docx(57页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 加工合同纠纷(15篇) 承揽人:_ 法定住址:_ 法定代表人:_ 职务:_ 托付代理人:_ 身份证号码:_ 通讯地址:_ 邮政编码:_ 联系人:_ 电话:_ 传真:_ 帐号:_ 电子信箱:_ 定作人:_ 法定住址:_ 法定代表人:_ 职务:_ 托付代理人:_ 身份证号码:_ 通讯地址:_ 邮政编码:_ 联系人:_ 电话:_ 传真:_ 帐号:_ 电子信箱:_ 双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。 第一条承揽人加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费 单位总价 其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当 定
2、作物名称完工时间检验时间和地点检验标准及方法包装标准包装费担当 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当 定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当 第四条定作人供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料 材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费担当 第六条图纸供应 承揽人发觉定作人供应的图纸、技术要求不合理的,在_日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的_日内答复 第七条转包 1.定作人(是/否)同意将定作物的主
3、要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_。 2.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。 3.承揽人未经定作人同意将主要工作交由第三人的,定作人有权解除合同。 4.承揽人可以将其承揽的帮助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的帮助工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。 第八条保密 承揽人应当就以下方面保守隐秘:_,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料。 第九条变更的损失 定作人中途变更承揽工作的要求,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。 第十条帮助 1.承揽工作中定作人应对承揽人供应以下帮助:_。 2.定作人不
4、履行帮助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在_天内履行帮助义务,并可以顺延履行期限。 3.定作人逾期不履行帮助义务的,承揽人可以解除合同。 第十一条监视 承揽人在工作期间,应当承受定作人必要的监视检验,但定作人不得因监视检验阻碍承揽人的正常工作。 第十二条保管 承揽人应当妥当保管定作人供应的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的,承揽人应当担当损害赔偿责任。 第十三条加工费结算方法与时间 _。 第十四条付款 定作人应于_年_月_日前向承揽人交付定金_元;定作人应于_年_月_日前向承揽人交付预付款_元。定作人不履行合同的,无权恳求返还定金。承揽人不履行合同的,除担当违约
5、责任外,必需如数返还预付款。定作人不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以恳求返还。 第十五条留置 定作人未向承揽人支付酬劳的,承揽人(是/否)可以留置定作物。 第十六条本合同解除的条件: 1.定作人可以随时解除合同,但应准时书面通知承揽人,并担当由此给承揽人造成的损失。 2.合同期限届满,双方不再续签本合同; 3.双方通过书面协议解除本合同; 4.因不行抗力致使合同目的不能实现的; 5.在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为说明不履行合同主要义务的; 6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的; 第十七条质量保证 承揽人对定作物的质量负责的期限为:_。
6、其保证质量的前提条件为:_。 第十八条违约责任 1.承揽人的违约责任 (1)承揽人如未按合同规定的质量交付定作物,定作人同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,承揽人应当负责修理或调换,并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。 (2)承揽人交付定作物的数量少于合同规定的,定作人仍旧需要的,承揽人应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。 (3)因承揽人包装不善造成定作物毁损的,由承揽人赔偿损失。 (4)承揽人逾期交付定作物,应当向定作人偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额
7、的_偿付违约金。 (5)承揽人不能交付定作物的,应向定作人偿付不能交付定作物局部价款总值_%的违约金。 (6)由承揽人负责送货的,如运输中造成定作物损坏,承揽人应当负责修理,到达合同规定的质量要求,否则定作人有权拒收。 2.定作人的违约责任 (1)定作人如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽人因此造成的损失。 (2)定作人如中途废止合同,应偿付承揽人未履行局部定作物价款总值_%的违约金。 (3)定作人如未按合同规定的时间向承揽人供应图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,定作人应当偿付承揽人因停工待料的损失。 (4)定作人如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行
8、有关延期付款的规定,向承揽人偿付违约金。 (5)定作人如无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽人因此造成的损失。 (6)定作人如变更交付定作物地点,应担当因此而多支出的费用。 第十九条声明及保证 承揽人: 1.承揽人有权签署并有力量履行本合同。 2.承揽人签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 定作人: 1.定作人有权签署并有力量履行本合同。 2.定作人签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时,任何法院、
9、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 其次十条通知 1.依据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下:_。 3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相关责任。 其次十一条合同的变更 本合同履行期间,发生特别状况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应准时书面通知对方,征得对方同意后,
10、双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不行分割的局部。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方担当。 其次十二条合同的转让 除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。 其次十三条争议的处理 1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第_种方式解决 (1)提交_仲裁委员会仲裁; (
11、2)依法向人民法院起诉。 其次十四条不行抗力 1.假如本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务,该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止。 2.声称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力大事的发生通知另一方,并在该不行抗力大事发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力大事及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不行抗力大事导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力大事的影响。 3.不行抗力大事发生时,双方应马上通过友好协商打算如何执行本合同。
12、不行抗力大事或其影响终止或消退后,双方须马上恢复履行各拘束本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失连续履行合同的力量,则双方可协商解除合同或临时延迟合同的履行,且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的,不能免除责任。 4.本合同所称“不行抗力”是指受影响一方不能合理掌握的,无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克制,并于本合同签订日之后消失的,使该方对本合同全部或局部的履行在客观上成为不行能或不实际的任何大事。此等大事包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会大事如战斗(不管曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规
13、定等。 其次十五条合同的解释 本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,根据通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。 其次十六条补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。 其次十七条合同的效力 1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。 2.有效期为_年,自_年_月_日至_年_月_日。 3.本合同正本一式_份,双
14、方各执_份,具有同等法律效力。 承揽人(盖章):_ 定作人(盖章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ 托付代理人(签字):_ 托付代理人(签字):_ 签订地点:_ 签订地点:_ _年_月_日 _年_月_日 加工合同纠纷篇二 承揽方(甲方):_定作方(乙方):_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位 总价 其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称 完工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标准 包装费担当
15、 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法 运输价款担当 第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技术资料及交付时间 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称 交付时间 交付地点 交付数量 包装要求 检验方法 运输方法和运费担当 第六条加工费结算方法与时间 _。 第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的,无权恳求返还定金。甲方不履行合同的,除担当违约责任外,必需如数返还预
16、付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍旧需要的,甲方应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。 4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额的_
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 加工 合同纠纷 15
限制150内