2023年-安装承包合同模板集锦六篇.docx

《2023年-安装承包合同模板集锦六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-安装承包合同模板集锦六篇.docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安装承包合同模板集锦六篇安装承包合同篇1委托方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。第一条、工程概况1.1 本工程是指：项目电梯安装工程。1.2 甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。1.3 工程地点：项目内。第二条、承包方式及承包范围：2. 1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、 包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、 包保修、包税金、等进行大包干施工。3. 2具体的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输 保管、安装调试、验收（包括乙方内部验收及质量技术监督局对电

2、梯 的验收并取得电梯准用证）及售后服务的方式由乙方一次性包干并承 担所有发生费用。第三条、质量标准及乙方的质量保证 作延误概由乙方负责。1. .2双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程 量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完 整工程竣工结算资料后个工作天内，由中方按照上述竣工结算工程量 核实审定工程结算总价，双方应按工程结算总价进行结算。11. 3在工程结算时经甲方核实乙方没有按照甲方确认的施工图 纸和用料、施工规范和甲方的指令等进行施工，或出现偷工减料的情 况，则视乙方违约，甲方有权对上述工程项目不予结算，由此给甲方 造成的一切损失概由乙方负责。第十二条、工

3、程保修12. 1本安装工程的保修期为自政府主管部门验收合格之日起年。12.1 在保修期内，凡出现质量问题，乙方应无条件全面负责整 改和维修。乙方须在甲方或甲方指定的物业管理公司发出通知后2小 时内赶赴现场检修直到符合本合同规定的质量标准，按本合同规定的 质量标准完成整改和维修工作并承担因此而产生的全部费用。因甲方 管理、使用不当引起的故障维修，甲方需承担零部件费用。12.2 在保修期内，若乙方未能在甲方要求的时间内完成对工程 质量问题的整改或维修工作的，则甲方有权委托第三方对该质量问题 进行整改和维修，所产生的费用加15%的管理费甲方有权直接从应付 乙方的款项中扣除，若不足以扣除的，甲方有权向

4、乙方追偿。12.3 乙方承诺对工程提供终身的维修服务（保修期满后，双方签 订有偿维修保养服务协议）并负责为甲方或甲方指定的物业管理公司 培训六名电梯维修人员。在合同保修期届满后，乙方保证以不高于本 合同的价格水平为甲方或甲方指定的物业管理公司提供技术及维修 等服务。第十三条、违约责任13. 1甲方如不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付 应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同 大包干总价的3%o13.1 乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天， 应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金，若乙方逾期竣工 超过三十天的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付上

5、述违约金外, 还应向甲方支付相当于合同包干总价的20%的违约金。13.2 乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、 施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求, 甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处罚，金额为500元/次。乙方必 须在甲方要求的时间内整改完毕。13.3 甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向 第三方扩散、转让，违约方应向对方支付相当于合同包干总价的20% 的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。13.4 在合同履行过程中，如果乙方在本合同的竞争或实施中有 腐败和欺诈行为，甲方有权单方解除本合同：13. 5. 1 “腐败行为”是指提供、给予任何有

6、价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为；13. 5. 2 “欺诈行为”是指谎报事实，包括在前期的招投标过程中 投标者之间串通投标（递交投标文件之前和之后），以及在合同实施过 程中的其他欺诈行为，使甲方作出错误的判断，进而损害甲方的利益。13.6在甲方根据本合同的约定解除合同后，乙方除应向甲方支 付相应的违约金、退回甲方已付的全部款项并赔偿甲方的全部损失外, 还应在甲方发出解除合同的通知之日起10天内完成退场工作，包括 人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作，同时：13. 6.1若甲方需要乙方已完成的部分工作成果的，则双方按该 部分工作成果进行结算，乙方应在结算后的1

7、0日内将甲方多付的款 项退回甲方。13. 6.2若甲方不需要乙方已完成的工作成果的，则乙方应在甲 方通知之日起10日内退还甲方全部的已付款项。13. 6.3若乙方逾期向甲方退回上述款项的，每逾期一天，须向 甲方支付相当于该部分款项的0. 1%的违约金。13.7乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失 赔偿，甲方有权直接从未付给乙方的款项中直接抵扣，若不足以抵扣 的，乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。13. 8未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转包或分包，否则， 乙方须向甲方支付相当于合同大包干总价的20%作为违约金，因此造 成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。第十四条、不可抗

8、力14.1在合同履行期间，由于地震、台风、水灾、火灾、战争或 其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故, 致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不 可抗力事故的一方，应立即将事故情况通知对方，并应在15天内提 供事故的详细情况及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延 期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公 证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否 解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。第十五条、争议及解决1 5.1本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约 定如有不一致，解释顺序应为：

9、本合同及其附件、技术标准、设计方 案、招标文件。2 5.2甲乙双方在履行合同中发生争议的，除双方协议停止施工 外，乙方都应继续履行合同，保持施工连续，并在任何情况下，均须 保护已完工程。15 . 3本合同在履行期间，双方发生争议时,在不影响工程进度的 前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。16 . 4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可 向甲方所在地人民法院起诉。第十六条、合同生效16.1 本合同自双方授权代表在广州签字盖章之日起生效。16.2 本合同未尽事宜，可另行协商，签订补充协议，补充协议 与本合同具有同等法律效力。16.3 本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，

10、每份均具有同等 法律效力，本合同之附件为本合同不可分割的组成部分。第十七条、联系方式乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式（包括：通讯地 址及联系电话等）为有效的联系方式，若联系方式发生变更，乙方应 及时以书面形式通知甲方，乙方未以书面形式通知的，甲方按协议上 注明的联系方式发送有关通知、文件，即视为该有关通知、文件送达 乙方，乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起 的一切后果承担全部责任。乙方的联系方式为：单位名称：通信地址：联系人：联系电话：传真号码：e-mail：第十八条、甲乙双方约定的其他事项第十九条、合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力委托方（章）：承包方（章

11、）：法定代表人/签约代表：法定代表人/签约代表：签约日期：年月安装承包合同篇2发包方（以下简称甲方）：地址：承包方（以下简称乙方）：地址：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同 条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订 本合同，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、工程内容：二、工程期限1、本工程合同总工期为 天（日历天）。2、本工程开工日期 年 月 日，竣工日期年 月 日。3、工期顺延（1）甲方在合同规定开工日期前 天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施 工者。（2）明确由甲方负责供应的材

12、料、设备、成品或半成品等未能 按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙 方交验时发现有缺陷，需要修配、更换而耽误施工进度者。(3)不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资 料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进 度者。(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款 而影响施工进度者。(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因 发生的火灾、地震等)而影响工程进度的。三、工程总价1、本工程合同总价为人民币 元。2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：(2)在合同工期内因政策性调

13、整所发生的材料差价、工资、费 率及其他费用的变化；(3)重大设计发生变更；(4)基础超过设计深度；(5)在施工中新增加了工程项目。四、材料、设备供应1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资全部由甲 方提供。2、材料、设备供应范围的划分和检验:(1)成套设备和专用设备，由甲方负责招标、定货、供应和商 品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库保存，安装时交 付乙方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏。(2)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检验 验收，具备物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经甲方许可签 署出场证书，不得运出场外。五、工程质量和检查验收1、乙方必须严格按施工图

14、纸、说明文件和国家颁发的有关规范、 规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。2、乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如 材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用 必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。3、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并 发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进 行竣工验收。4、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动 用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不 交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济 损失。5、工程交工验收

15、后，工程保修期为 年，采暖工程为个采暖期，水电保修期为 年。保修证书在交工验收 后由乙方填写交给甲方。6、由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时 间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请 人修理，超支部分应由乙方负担。六、施工设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有 效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。2、施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并 于修改前 天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同, 并作为合同的补充文件。3、在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙

16、方必须立即以书 面通知甲方，要求确认：(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地 下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符；(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与 说明书不符；(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到 的特殊困难等。确认的事实必须在限期内解决，不得如期解决而造成停工的，工 期损失由甲方承担。七、双方工作1、甲方工作(1)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满 足施工用水、用电的需要；(2)合同签订后 天内向乙方提供完整的建筑安装施工技术资料 套；(3)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、 工程质量、

17、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的 处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必 须的签证；(4)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好 决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。2、乙方工作(1)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合 同规定的时间如期完工和交付；(2)已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保 管，并清理好场地；(3)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验 收；(4)在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题， 负责无偿修理。八、工程价款的支付与结算1、本合同签订后 日内，甲方支付不少于合同总价

18、的%的预付款，计人民币 万元。3. 1本工程的施工应符合以下的质量标准：电梯安装验收规范(gbl0060-93)、电梯技术条件 (gbl0058-88)电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)、电梯试 验方法(gbl0059-88)。3. 2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工 图纸和用料进行施工，保证质量。第四条、工期4.1按以下第种方式确定工期：甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源 后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工 作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时 间)。4. 2乙方在本工程的施工过程中必须按甲

19、方的要求配合甲方建设 工程的施工。4. 3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工 期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。第五条、合同大包干总价款4.1 本工程的大包干总价(含税)为：合同总价款：人民币：元整(元)5. 2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、 搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出 的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜2、甲方收到乙方的工程进度月报后，必须在 日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的%时，逐步按比例开始扣回预付款。3、工程进度款支付达到合同总价款的%时，

20、不再按进 度付款。办完交工验收后 天内支付%的价款，留%的价款作为质保金，待保修期满后连本息一次支付给乙方。4、确因甲方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成 乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担。九、违约责任1、乙方的责任(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于 修理返工造成逾期交付的，按合同总价的%偿付逾期违约金。(2)工程交付时间超期，按合同总价的%偿付逾期违 约金。2、甲方的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日 期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的 停工，应采取措施弥补或减少损

21、失，同时，赔偿乙方由此而造成的停 工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实 际损失。(3)工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的 质量或其他问题，由甲方承担责任。(4)超过合同规定日期验收，按合同总价的%偿付逾 期违约金。十、争议解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时, 任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。十一、附则1、本合同条款如未尽事宜，双方协商解决。2、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清 工程尾款，保修期满后自然失效。3、本合同一式 份，其中甲方执 份，乙方执份。甲方：代表人：合同履行地：联系电话：签订时间：年

22、 月 日乙方：责任人：合同履行地：联系电话：签订时间：年 月 日安装承包合同篇3发包方:地址：由B码电话法定代表人：职务承包方：地址：由防马电话法定代表人：职务依照中华人民共和国合同法和 市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程编号：四、工程范围和内容：全部工程建筑面积 平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币 元,其中：人工费 元。（各单项工程详见工程项目一览表）第二条工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合 同工程开竣工日期如下：全部工程自 年月一日开工，至 年

23、 月日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定, 分别负责按时完成。三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应 由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。1 .由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；2 .因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；3 .因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合 要求，而被迫停工或不能顺利施工者。第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理：1 .特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负 责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购

24、供应。2 .统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用， 特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定 地点，其他材料均由乙方负责采购供应3 .包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。4其 他 方 式二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限， 详见甲方供应材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工， 引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承 办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工 程要求必须以其他规格、品种代替或加

25、工处理时，应事先取得原设计 单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生 的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证; 如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应 由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求 重新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量 不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方 负担。第四条工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按下列第（）项规定办理：1 .以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2

26、 .按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以 外的费用；另按有关规定付款。3 .按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另 按有关规定付款。4 .包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。5 .招标的工程，按中标的价款结算。二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理（详见附件）。第五条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部 达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情 况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁 等损失，应由责任方负担1 .施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，

27、乙方应以书 面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变 更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2 .在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施 工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办的银行审查 投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强 行施工。3 .在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应 商定做到安全部位。4 .在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款， 而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必 须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的

28、施工。一般隐蔽工程 由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方 书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。 如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。 变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办的银行，做为 结算工程款之依据。第六条竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时 验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后, 另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所 发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价

29、每 日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交 完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方 承担。三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双 方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方 应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收 合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按 预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致 使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并

30、对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准 及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方 提供以下文件：1 .增减变更文件和其他洽商记录；2 .隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3 .工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在 原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由 建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验 收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工 结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设

31、15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办的 银行审定拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年, 采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成 的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修 理。（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定 办理）九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质 量或其他问题，由甲方承担责任。第七条 违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合 格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期 违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应

32、偿付给甲方按预算人工 费千分之二的逾期违约金。二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行 的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政 策的规定，另行协议。四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商, 协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务 主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第（）项处理：（1） 向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）直接向人民法院起诉。第八条附则一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施 工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建

33、筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书）, 可做为本合同之附件。三、招标工程，按XX市建设工程招标、投标暂行办法签订 合同。四、双方商定的其他事项：第九条合同附件一、工程项目一览表。二、全部施工图纸。（合同正本有此附件）三、施工图预算。（合同正本及建设银行有此附件）四、甲方负责供应的材料、设备一览表。五、有关协议：六、有关补充合同：另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源（及电缆）至屋面机房 电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装），机房内电梯控制箱及后续电梯 井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。1. 3本合同大包干总价款

34、结算时不予调整。第六条、付款方式6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。乙方银行帐号为：开户银行：银行帐号：6. 2本合同有/无预付款，若有，预付款为元（人民币元），于 支付。2. 3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%（元），作为 定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的 30%（元）。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交 竣工资料后3天内支付合同总价的10%（元）。安装完成并经市技监 局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价 的50%（元），对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期

35、前14日内负 责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以供货合同附件 三为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银 行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。2.4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲第十条合同份数及有效期一、本合同一式一份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送 双方业务主管部门副本一份。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清 尾款后失效。建设单位（发包方）：工程负责人：年 月 日建工单位（承包方）： 工程负责人：年 月安装承包合同篇4合同编号：签订日期：年 月日甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和

36、国合同法、中华 人民共和国建筑法和其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公 平和诚实信用原则，双方就本钢结构制作、安装工程承包事项协商一 致，签订本合同。钢结构料件加工、制作由乙方负责；钢结构安装工 程应由乙方或乙方指定有专业资质之施工单位负责施工，该公司的安 装责任仍然由乙方承担。第一条。工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程造价：乙方按甲方确认的图纸或设计院提供之蓝图以包 工包料的形式包干。工程总价计人民币：（RMB ）,其中钢结构制 造费用为人民币：（RMBY ）；安装费用为人民币：（RMBY ）。如 甲方或监理单位书面通知变更工程内容或数量时，则承揽总价则按变 更

37、后之内容、数量及本合同议定之单价计算（不含总包单位管理费、 配合费、挂靠费、报建费）。第二条。工程承包范围承包范围：钢结构件、屋、墙面围护系统及通风气楼的制作、安 装（不含门、窗）第三条。合同文件组成及解释顺序：按照建设工程施工合同 条件执行（一）本合同协议书；（二）标准、规范及有关技术文件；（三）工程量清单报价和图纸；（四）双方有关本工程的洽商、变更等为明确双方权利义务的 通知、会议纪要和补充协议或文件视为本合同的组成部分。第四条。合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1、合同语言：汉语。2、适用法律：国家有关法律、行政法规及本工程所在地省、市 的有关法规、规章及规范性文件；3、适用标准、规

38、范：建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-20xx和钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20xx。第五条。付款办法1、首付款：合同签订后5日内甲方支付乙方合同总价之30%, 计人民币：元整（RMB ）o2、钢构进场款：主框架构件进场后，甲方支付乙方合同总价之 30%,计人民币：元整（RMB ）（以材料到场之日起算，甲方应于 7日内将该款汇入乙方指定帐户，若未见此款项，乙方有权作出停工 选择，工期相应顺延，甲方承担违约责任）。3、彩板开始进场时5日内甲方支付乙方合同总价之20%,计人 民币：元整（RMB ）元整。4、完工款：工程完工后，甲方支付乙方合同总价10%,计人民 币：元整（

39、RMB ）（甲方收到乙方完工报告之日起3日内，支付 完此款项）。5、验收款：经甲方及有关之政府职能部门验收本工程后，5日内支付合同总价之7%,计人民币：元整（RMB ）o6、保固款：乙方开据工程保固书之日起算满壹年后3日内，甲 方支付余款总价之3%,计人民币：元整（RMB ）（乙方提供工程 保固书予甲方）。第六条。工程期限工期由甲方书面通知及相关配合单位之配合工作，可满足钢结构 施工之日起算；合计日历天为施工工期。第七条。延期处理如因甲方工程设计变更、或因人力不可抗拒之因素（天灾、政治、 恶劣天气条件等）及非乙方因素之停水、停电等原因造成之停工；甲 方未按时提供施工配合条件和未按时支付工程款，

40、工期相应顺延。第八条。越期罚款若乙方无法如期完工时，工期每越一日，甲方得按工程总价之万 分之三作为其工程罚款，但最高金额不得超过合同总价之百分之一为 上限;反之，乙方完成工程每提前一天,按照相应比例给予工程奖励。 若甲方无法按照合同付款时，每越一日，甲方得按工程总价之万分之 三支付逾期付款利息，并且乙方有权选择停工，导致乙方经济损失和 工期延误的，甲方应赔偿损失，顺延延误的工期。第九条。工程管理1、乙方在工程进行期间，应派富有工程经验及可靠之代表，常 驻守工地（乙方派驻工地代表人员）除非由于法律或实际原因不可 能做到的情况外，应严格按照合同进行工程的协调、施工和维修，以 达到业主满意的程度，遇

41、有事离开工地时，应委托人代理，并通知甲 方监工人员。2、甲方所委托之监造工程师及派至工地之人员，（甲方派驻工 地代表）皆有监督工程及指示乙方之权，如发现乙方工人技术低劣， 工作怠慢者，得随时通知乙方更换之；倘乙方所做工程草率，材料低 劣，不合规定，有权通知乙方拆除重做，其损失由乙方负责；倘甲方 所委托之监造工程师或甲方派驻工地之代表监督、指示有误，导致工 程出现问题需要拆除重做，其损失由甲方负责，延误之工期相应顺延。3、凡与本合约工程有关之其它工程及临时装置，经甲方交由其 它承办人办理时，乙方与其它承办人，有相互协助合同之义务，甲方 对此负有沟通协调配合之义务。如因甲方或其承办人之故，使工作不

42、 能协调，而发生错误，迟延或意外等情事，致生损害于乙方者，甲方 应负责赔偿之；倘若为乙方之故，使工作不能协调，而发生错误，迟 延或意外等情事，致生损害于甲方或他人者，乙方应负责赔偿之。第十条。不可抗力凡因自然灾害、战争、政府干预、自然天候不佳（依气象资料） 及国家制订之庆典或其它非甲乙双方所可控制之事由，致甲乙双方不 能依本合约履行其义务时，甲乙双方应不负赔偿责任。唯在该情事发 生日期之前，依本合同应履行之义务仍行持续，一旦上述情事消失, 即行继续履行合同，如该状况将延续三个月以上时，应由甲乙双方协 议适当之补救办法。第十一条。工地安全及保险乙方应保障甲方免于承担在工程施工和维护过程中所引起的

43、任 何人身或物资的损伤或损坏，并应保障甲方免于承受与此有关的一切 索赔诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支，但下述各方面或 与之有关的任何补偿费或损害赔偿费用除外：1、经甲方验收完成之工程，并转由甲方使用之建筑物。2、甲方组织验收不及时或未经验收擅自使用，视为验收合格的。3、由甲方其代理人或不是乙方所雇用的雇员或其它承包人的行为或疏忽所造成人身或财产的损坏与损伤，或与此有关的任何索赔、 诉讼及损害赔偿。4、按合同规定进行工程施工无法避免的财产损坏或损伤。第十二条。配合工程：甲方配合工程说明如下：1、负担施工所需水、电及线路从施工场地外部接至厂内协议约 定地点，并保证施工期间的需要。2、开通

44、施工场地与城乡公共道路的信道，以及协议约定的施工 场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。3、办理施工所需各种证件、批件和临时用地，占道及铁路专用 线的申报批准手续（全由甲方负责）。4、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方并进行现场交验。第十三条。变更工程本工程进行中，如甲方对原订计划有改善或变更之必要时，应提 前通知乙方照变更设计图说明办理，乙方不异议，凡因变更计划以致 该局部之原设计工程数量有增减时，一般情况按原合同附件分项单价 执行，如遇特殊情况由双方另行议定合理单价及管理费，并相应调整 工程造价及工期。第十四条。解除或终止合同双方依下列各款规定，其相对之一方有权

45、提请解除合同及请求补 偿：1、甲方因故认为工程有终止之必要时，得终止本合同之全部或 一部分工程。一经甲方书面通知，乙方应立即停工，其已完成之工程 及专用于本工程已进场或已备之材料，均由甲方立即核实付款，甲方 应当赔偿乙方因此所遭受的经济损失。2、乙方如下列情事之一时，甲方需以书面通知乙方，若乙方接 通知后十日内仍不改正，经甲方再次书面通知仍未未采取任何改正措 施的，甲方得终止或解除本合同：a、乙方越规定期限尚未开工，或开工后工程进行明显迟缓，作 业无常，施工品质不良，经甲方两次以上书面通知限期改善但乙方仍 无意改善时。b、乙方产生资金困难，明显不能继续施工或破产。乙方因前项 各款原因而被子解除

46、合同时，应实时停工，负责遣散工人，并将到场 材料工具等交由甲方使用，由甲方自办或另招商承办，乙方已完成部 分工作及在场材料之价款，应作现场点收，并办理结算。3、甲方如有下列情事之一时，乙方以书面通知甲方终止或解除 本合同，并就已完成工程及进场材料或已备之材料办理验收结算，并 支付乙方人员及设备之损失费用。a、合同签订后越半年，因甲方原因不能全面开工者。b、甲方要求减少工程量及金额达合同总价百分之三十以上者。c、工程施工期间因甲方原因而需全面停工，且一次连续三十天 以上，或累积达三个月以上者。d、甲方未按时付款两次以上或应付款累积延迟二十天以上时。e、甲方无力支付工程款时。第十五条。工程保管1、

47、施工期间不论完成或未完成工作物，其于验收点交甲方前, 不论遗失、减少或损（焚）坏均由乙方负责。2、甲方有实际需时，得要求乙方配合作部份点交验收使用，其 于验收前由乙方负责，其于验收后，由点交使用单位负责。3、其他配合施工承包商之工作物与材料器具，分别由其各负责。第十六条。工程验收1、工程竣工验收以国家颁发的建筑工程施工质量验收统一标 准、钢结构工程施工质量验收规范和现行国家相关职能部门制订 的竣工验收规定及图纸、施工规范、双方签订的协议及完工后建筑使 用无碍为依据。2、甲方应于乙方通知甲方之日起算10天内完成检视及验收程 序，并以书面之验收结果通知乙方，倘若甲方未能于上述之10天内 完成检视及验收或如未经验收使用，则视为甲方已检视并同意验收合 格。第十七条。保固责任工程完工后，乙方提供保固书给甲方，由乙方负责工程保固壹年 （自验收合格或未经验收但实际使用之日起计算），保固期间内如因 乙方材料或施工