劳务施工承包合同（16份范本）.docx

《劳务施工承包合同（16份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务施工承包合同（16份范本）.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、劳务施工承包合同（16份范本） 2023纯劳务施工承包发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_ 兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在公平、自愿的根底上协商全都，达成如下条款，并共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、承包内容：_ 4、承包范围：_ 5、承包方式：_ 6、质量要求：_ 7、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。 二、甲方工作 1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的治理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进展监视、检查。 2、负责向乙方供应临时水电。

2、三、乙方工作 1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，根据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，听从甲方工地代表的监视和治理。 2、做好承包范围内各相关工种间的穿插协作工作，竣工验收交钥匙前的成品爱护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑构造或设备管线。 四、关于质量的商定 1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进展施工，工程质量到达施工合同要求，相关质量验收标准作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工

3、费用由甲方担当，工期顺延。 4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的商定 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。 3、因业主等不行抗力的因素而影响工期，工期顺延。 六、关于价款和结算的商定 1、双方商定本工程合同承包价格_元(人民币) 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式：a、开工后_日内，甲方付款_%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐藏验收后，甲方付款_%元c、瓦工及木基层、木饰面验

4、收后、漆工进场时，甲方付款_%元。d、竣工验收合格后，甲方付款_%元。e、余款_%元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的商定 1、甲方负责同业主联系准时供应乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行担当，并在承包价格中相应扣减。3、全部进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。 八、关于安全生产的商定 1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生

5、产的要求。 3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。 九、关于违约责任的商定 1、乙方须自行完本钱施工任务，严禁乙方将本工程再次进展分包或转包。 2、因乙方责任缘由而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。 3、乙方必需给进场施工的工作人员购置人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身损害或财产损失，由乙方担当经济赔偿责任。 4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方(签章)_乙方(签章)_ 【第2篇】劳务施

6、工承包合同通用版 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 为确保工程顺当进展，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。 第一局部 工 程 概 况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.构造类型： 4.承包范围： 5.承包方式： 6.甲方驻施工现场代表： 乙方驻施工现场代表： 其次局部 工 期 1.开工日期： 竣工日期：按甲方安排工期执行 2.乙方应按暂定开工日期组织施工，如不能按时开工应在开工日期五天前，向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。 3.甲方代表因故要求乙方暂停施工，应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方

7、按甲方书面要求停顿施工，实施甲方代表处理意见后，向其提出书面复工要求，经甲方代表批准签字后，连续施工。 4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。 5.停工责任在甲方，由甲方担当经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方担当经济损失，工期不予顺延。 6.在施工过程中，对以下缘由造成工期延误的，甲方代表应当确认，工期相应顺延。 (1)由于人力不行抗拒的自然灾难。 (2)由于设计变更导致工程量增加。 (3)一周内非乙方缘由，停水、停电造成停工累计超过8小时。 非上述缘由不能按合同工期施工的，乙方担当 违约责任 ，并处以罚款，计人民币 元(大写)

8、 第三局部 质 量 1.本工程质量等级为： 合 格 2.乙方应仔细根据标准、标准、设计要求及各项交底组织施工，随时承受甲方治理人员的检查验收，为检查供应便利条件。 3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求仔细返工，并担当返工费用非乙方缘由导致返工，由甲方担当有关费用。 4.凡隐藏工程和中间验收部位，经乙方自检到达合同要求后，应准时书面通知甲方进展验收经甲方有关人员验收到达合同要求，并签字认可后，乙方方可连续施工。 5.乙方应做好自身的成品爱护工作，担当因成品爱护不利而造成的损失，并积极协作甲方做好成品爱护工作，如发觉人为破坏或施工相互协作中成品损坏，应准时向甲方汇报。 6.竣工

9、工程质量阅历收不符合合同要求，乙方应按甲方代表提出的要求，进展返工，修改，直到符合合同要求并担当返工修改的费用，工期不予顺延。 第五局部 材 料 供 应 甲方应准时保质保量组织材料进场，以保证施工进度，否则甲方担当由此造成的损失。 第六局部 劳保基金及税金 1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳，乙方不再向甲方计取。 2.税金由甲方代扣代缴。 第七局部 对劳务队的治理 1.乙方应保证进场人员的整体治理水平和劳务素养。 2.乙方进场人员必需经过专业培训，并附带上岗证，由甲方留存复印件。 3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并根据公司规定担当相应费用。 第八局部 劳动力安排 1.乙方应

10、按甲方的进度规划及质量要求保证施工人员的数量及技术构成，随时承受甲方的核查和监视。 2.如发生劳动力缺乏或暂离现象，乙方应担当给甲方造成的相应经济损失和有关支出。 第九局部 奖 罚 条 款 1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为依据，乙方应留意节省材料，如有铺张，按铺张材料总值的100%进展赔偿。 2.乙方对甲方材料包装品的回收，甲方以回收品价值的进展嘉奖。 第十局部 工程结算与价款支付 1.工程结算： 、 、 、 、 2.价款支付方式：每月支付进度款的80%，完工验收合格后除保修金外，一次付清。 3.保修金比例：工程结算额5%，_年后付清。 第十一局部 合同的生效与终止 1.本合同自签章之

11、日生效。 2.消失以下状况，甲方可提出终止合同。 (1)乙方有严峻损害甲方形象及利益的行为发生。 (2)未完成甲方进度规划，并无详细改良措施。 (3)发生质量问题，对甲方责令不予改正，私自修补造成不良影响的。 (4)未按安全规章生产，整改后不能到达要求的。 第十二局部，其他 1.本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。 2.如发生 合同纠纷 ，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。 3.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章) 地 址： 地 址： 负 责 人： 负 责 人： 联系电话： 联系电话： 签订日期：_年_月_日 【第3篇】劳务施工承包

12、合同 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就_（工程）劳力施工承包事宜协商达成全都。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条 工程承包范围 _ 第三条 工程工期 1规划开工日期：_年_月_日，规划完工日期：_年_月_日，总日历天数_天； 2主要节点工期：_ 3乙方应无条件执行甲方的进度规划安排（包括新调整的进度规划）。 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需到达_ 第五条 组成合同文件及解释挨次 组本钱合同的文件及优先解释挨次如下： 1本合同； 2本合同附件； 3

13、招投标文件； 4本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准； 注：上述文件应互为补充，在合同中消失模糊不清或不相全都时，按上述挨次解释，不能清晰解释时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条 标准标准 本合同适用标准标准：_ 第七条 甲方责任和义务 1负责统一制定各项治理目标，组织编制施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的掌握、监视、检查和验收。 2负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

14、 4准时供应由甲方供给的施工机械设备、周转材料。 5按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。 6统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用： 7帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条 乙方责任和义务 1遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业安康安全、劳动爱护等工作。 2严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负 责；依据业主或甲方的规划要求（包括调整后的规划），合理组织，科学安排作业规划，投入足够的人力、物力、保证

15、工期；担当由于自身责任造成的质量返修、工 期拖延损失及各种罚款。 3应按招标文件要求和承诺的治理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率到达100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率到达100% 4听从甲方和业主的监视、检查、治理；承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境爱护等方面的治理：承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况； 5做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6按

16、甲方统一规划堆放材料、机具；妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 7按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所商定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果； 8为其施工人配备必要的劳动爱护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）； 9进场施工人员要求具备思想素养好、身体安康、技术娴熟等条件；制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；制止使用不法人员，乙方应担当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10甲方在资金临时不到位，业主未

17、能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 第九条 环境爱护、安全生产和文明施工 1甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展安全生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监视、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全施工标准进展施工；加强对现场操作工人的安全教育；仔细落实安全措施，实行必要的安全防护措施， 消退事故隐患，确保安全生产；随时承受安全检查人员依法实施的监视检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。 发生安

18、全事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进展处理。 3乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工；保证施工现场干净有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场治理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。 第十条 材料、设备供给与治理 1甲方供应给乙方使用的周转材料实行调拔制，依据工程规划需要向乙方供应。 2乙方就妥当保管、合理使用甲方供给的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库

19、、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节省。如材料使用超出预算用量，则超出局部的费用由乙方担当；材料节省局部，由甲乙双方按_比例分成。 第十一条 承包方式、价格及包含的内容 1承包方式及单价 2承包价格所包含的内容： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用； 包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动爱护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（

20、安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施 工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工；预防一般性 自然灾难所实行的措施用工费用； 3本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第十二条 结算方法及付款方式 1每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付 结算款的

21、_%，余款_%待所承包承包工程完工验收到达合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务治理费后的数额为基数） 3在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务治理费。 第十三条 施工验收 1乙方应按本合同商定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应准时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当准时对乙方施工成果组织有关部门 进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损 失。 竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经

22、甲方验收而减轻乙方责任。 2乙方应协作甲方对其工作进展的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。（协作第三方工作的费用另外协商） 第十四条 工程保修 1保修范围、期限：_ 2保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。 第十五条 保险 1乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 2保险事故发生时，甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。 第十六条 争议 1甲、乙双方在履行

23、合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2发生争议后，除非消失以下状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果； 21 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； 22 调解要求停顿合同工作，且为双方承受； 23 仲裁机构要求停顿合同工作； 24 法院要求停顿合同工作。 第十七条 合同履约保证金 1乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。 2合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境爱护、文明施工、施工顶峰期所到位人员数， 农忙季节的人员数量，支付农夫工资，遵纪守法等。

24、若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除肯定的金额；若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损 失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。 3本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。 第十八条 不行抗力 1不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。 2不行抗力大事发生后，乙方应马上通知甲方工程经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。 3因不行抗力大事延误的工作时间相就顺延。 4因合同一方拖延履行合同后

25、发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。 第十九条 合同解除 1如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。 2因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同商定支付已完工作劳务酬劳。 其次十条 合同终止 双方履行合同全部义务；劳务酬劳价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 其次十一条 合同份数 本合同一式_份， 甲方_份；乙方_份。 其次十二条 补充条款 _ 其次十三条 合

26、同生效 本合同双方商定_后生效。 合同签订时间：_ 合同签订地点：_ 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 【第4篇】劳务施工承包合同新 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 为确保工程顺当进展，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。 第一局部工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.构造类型： 4.承包范围： 5.承包方式： 6.甲方驻施工现场代表： 乙方驻施工现场代表： 其次局部工期 1.开工日期： 竣工日期：按甲方安排工期执行 2.乙方应按暂定开工日期组织施工，如不能按时开工应在开工日期五天前，向甲代表提出书面延期开工的理由和

27、要求。 3.甲方代表因故要求乙方暂停施工，应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见，乙方按甲方书面要求停顿施工，实施甲方代表处理意见后，向其提出书面复工要求，经甲方代表批准签字后，连续施工。 4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。 5.停工责任在甲方，由甲方担当经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方担当经济损失，工期不予顺延。 6.在施工过程中，对以下缘由造成工期延误的，甲方代表应当确认，工期相应顺延。 (1)由于人力不行抗拒的自然灾难。 (2)由于设计变更导致工程量增加。 (3)一周内非乙方缘由，停水、停电造成停工累

28、计超过8小时。 非上述缘由不能按合同工期施工的，乙方担当违约责任，并处以罚款，计人民币元(大写) 第三局部质量 1.本工程质量等级为：合格 2.乙方应仔细根据标准、标准、设计要求及各项交底组织施工，随时承受甲方治理人员的检查验收，为检查供应便利条件。 3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求仔细返工，并担当返工费用;非乙方缘由导致返工，由甲方担当有关费用。 4.凡隐藏工程和中间验收部位，经乙方自检到达合同要求后，应准时书面通知甲方进展验收;经甲方有关人员验收到达合同要求，并签字认可后，乙方方可连续施工。 5.乙方应做好自身的成品爱护工作，担当因成品爱护不利而造成的损失，并积极协

29、作甲方做好成品爱护工作，如发觉人为破坏或施工相互协作中成品损坏，应准时向甲方汇报。 6.竣工工程质量阅历收不符合合同要求，乙方应按甲方代表提出的要求，进展返工，修改，直到符合合同要求并担当返工修改的费用，工期不予顺延。 第五局部材料供给 甲方应准时保质保量组织材料进场，以保证施工进度，否则甲方担当由此造成的损失。 第六局部劳保基金及税金 1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳，乙方不再向甲方计取。 2.税金由甲方代扣代缴。 第七局部对劳务队的治理 1.乙方应保证进场人员的整体治理水平和劳务素养。 2.乙方进场人员必需经过专业培训，并附带上岗证，由甲方留存复印件。 3.乙方应自行办理与

30、自身相关的社会手续并根据公司规定担当相应费用。 第八局部劳动力安排 1.乙方应按甲方的进度规划及质量要求保证施工人员的数量及技术构成，随时承受甲方的核查和监视。 2.如发生劳动力缺乏或暂离现象，乙方应担当给甲方造成的相应经济损失和有关支出。 第九局部奖罚条款 1.材料领用以甲方工长开具的限额领料卡为依据，乙方应留意节省材料，如有铺张，按铺张材料总值的100%进展赔偿。 2.乙方对甲方材料包装品的回收，甲方以回收品价值的进展嘉奖。 第十局部工程结算与价款支付 1.工程结算： 、 、 、 、 2.价款支付方式：每月支付进度款的80%，完工验收合格后除保修金外，一次付清。 3.保修金比例：工程结算额

31、5%，一年后付清。 第十一局部合同的生效与终止 1.本合同自签章之日生效。 2.消失以下状况，甲方可提出终止合同。 (1)乙方有严峻损害甲方形象及利益的行为发生。 (2)未完成甲方进度规划，并无详细改良措施。 (3)发生质量问题，对甲方责令不予改正，私自修补造成不良影响的。 (4)未按安全规章生产，整改后不能到达要求的。 第十二局部，其他 1.本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。 2.如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。 3.本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 甲方：(盖章)乙方：(盖章) 地址：地址： 负责人：负责人： 联系电话：联系电话： 【第5篇

32、】劳务施工承包合同编号 一、劳务施工承包合同编号 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 依据中华人民共和国民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的 工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、 工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学试验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、 承包方式与要求： 该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该 工程按

33、 元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容：完成建立方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节省;与其他队伍协作等内容。 四、工程质量与安全： 依据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必需听从甲方治理人员的安排，必需严格遵守安全操作规程，为使工人增加安全意识，带队及班组负责人每天安排工

34、作量，要进展安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚： 乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节省关，不准乱锯、乱丢、铺张材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安治理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从治理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、规划生育证报甲方。未

35、满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照工程部相关规定惩罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金 万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点，仔细组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。 七、双方权力与义务 （一） 甲方

36、： 1、甲方有权对乙方进展资格审查，对乙方违反合同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。 2、甲方依据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。 3、甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。 4、甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。 （二）、乙方 1、乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。 2、乙主必需按甲方的要求进展安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故，乙

37、方必需担当全部责任，甲方概不负责。 3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。 5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。 6、为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。 八、违约责任与其他 1、以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。 2、如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并

38、从承包劳务费中扣除。 3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。 4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。 行，不得违反。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 二、工程承包施工协议范本 正文： 工程承包施工协议工程承包施工协议 甲方：_ 乙方：_ 现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实详细协议如下： 一、甲方以每立方_元（_元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，详细计算以施工图纸计算。 二、施工范围

39、：乙方将全部该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，全部的桩应以锯桩机高的位置切割肯定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必需保持平坦完好。预留钢筋必需按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量协作乙方去除。 三、乙方进场后，甲方负责供应生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必需严密协作（如挖机协作清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必需留意安全，上班必需安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必需保证施工进度，如进度严峻跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

40、四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后_天内，以现金的方式一次性付清工程款。 五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必需严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。 六、 此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。 甲方代表：_联系电话：_ 乙方代表：_联系电话：_ 时间：_ 三、油漆工程承包合同 甲方： 发包方： 乙方： 承包方： 为了保证工程质量，按时完成施工任务，依据中华人民共和国合同法的相关规定、本着自愿、公平的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同： 一、工程地点： 二、工程内容：莫某镇居民安置楼内墙涂料工程，室内首先用堑子打掉高出局部和其它杂物，然后用水泥、大白粉、胶水补平，再括两遍腻子粉，要求墙面顶棚平坦光滑，阴阳