劳务公司的劳务合同.docx





《劳务公司的劳务合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务公司的劳务合同.docx(28页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 劳务公司的劳务合同劳务公司的劳务合同1 甲方(劳务派遣企业)全称: 单位类型 : 法定代表人(或负责人): 乙方(职工)姓名: 性别: 依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、江苏省劳动合同条例和有关法律法规及规章规定,甲乙双方本着公平自愿、协商全都、公正公正、诚恳信用的原则,签订本合同,并承诺共同遵守。甲方情愿根据法律、法规规定和劳动合同商定,按时、足额支付劳动酬劳,缴纳社会保险费,供应劳动安全卫生爱护,保障乙方休息、休假;乙方情愿根据法律、法规规定和劳动合同商定,履行劳动义务,提高职业技能,遵守劳动纪律和职业道德。 一、劳动合同期限 本合同期限采纳以下方式确定: 合同自_年_
2、月_日起始,以完成工作任务或与实际用工单位的协议终止为合同终止期限。 二、工作内容及要求 1.甲方派遣乙方在_(实际用工单位)的_岗位从事_工作,乙方同意按实际用工单位书面公布的工作内容和岗位要求,按时完成合理定额,并到达规定的质量标准。 2.乙方应当积极参与实际用工单位的职业技能培训,努力胜任劳动合同商定的岗位工作要求。 3.实际用工单位因生产经营或调整劳动组织需要,需要调整或调动乙方工作岗位的,应由甲方征求乙方的意见,并与乙方协商全都。 三、工作时间和休息休假 1.甲方监视实际用工单位根据国家和地方政府的有关规定并结合本单位实际生产经营状况,商定乙方每天工作不超过_小时,每周(月)工作不超
3、过_小时。 2.实际用工单位因工作需要必需安排乙方延长工作时间或在法定节假日加班的,按国家规定支付加班加点工资或安排补休,加班工资由实际用工单位直接发放,不包括在劳务费中。 四、劳动爱护和劳动条件 1.甲方监视实际用工单位建立、健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全规程和标准,对乙方进展劳动安全卫生教育,为乙方供应符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。乙方必需严格遵守安全操作规程,并有权拒绝实际用工单位的治理人员违章指挥、强令冒险作业;对危害生命安全和身体安康的行为,有权提出批判、检举和控告。 2.乙方因工作患病事故损害或患职业病,甲方及实际用工单位负责准时救治,并按规定时间
4、为乙方申请工伤认定和劳动力量鉴定,保障乙方依法享受各项工伤保险及相关待遇。 3.乙方患病或非因工负伤,甲方保证其享受国家规定的医疗期和相应的医疗待遇。 五、劳动酬劳 乙方工资由甲方按实际用工单位供应的结算清单每月_日代发。由于实际用工单位未准时支付到帐的,由甲方先行垫付,并由甲方向实际用工单位按双方协议追偿。 六、社会保险和福利 1.甲乙双方必需根据国家和地方政府的有关规定,参与养老、失业、医疗、工伤、生育保险,按时足额缴纳各项社会保险费;其中,乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣代缴。 2.甲方应当每年至少一次向本单位职工代表大会或本单位住宅的显着位置公布本单位全年社会保险费缴纳状况,承受乙方监
5、视。乙方有权根据规定查询个人的缴费记录。 3.合同履行期间,乙方依法享受国家规定和双方商定的福利待遇。 七、劳动纪律 1.甲方应依法建立劳务派遣规章制度,并以书面形式向乙方予以公布;未依法建立或未予以公布的规章制度,对乙方无约束力。 2.乙方有严峻违反劳动纪律或者实际用工单位规章制度的,严峻失职、营私舞弊、对实际用工单位利益造成重大损害的或被依法追究刑事责任等行为的,甲方有权予以辞退。 八、劳动合同的履行、变更、解除和终止 1.甲方根据劳动合同商定派遣乙方到实际用工单位工作的,应与实际用人单位商定由其担当或局部担当甲方对乙方的义务,并将商定内容书面告知乙方。实际用人单位未按商定担当对乙方义务的
6、,由甲方担当对乙方的义务,实际用人单位担当连带责任。 2.消失劳动合同依法可以中止履行状况之一的,劳动合同可以中止履行。合同中止期间,劳动关系保存。中止履行状况消逝,双方仍具备连续履行劳动合同条件的,应当连续履行;不具备连续履行劳动合同条件的,劳动合同终止。合同中止时间不计人劳动合同期限。 3.经双方协商全都,本合同可以书面形式变更。一方要求变更劳动合同的,应当将变更要求书面送交另一方,另一方在收到之日起日内未作出书面答复的,视为不同意变更本合同。 4.本合同应当依法解除和终止。双方依法终止和解除劳动合同的,甲方应当自解除或终止劳动合同之日起个工作日内,向乙方出具解除或终止劳动合同证明。在乙方
7、履行完必要手续的_个工作日内,办理完毕乙方档案和社会保险关系转移等手续;同时,甲方应当依法向乙方支付经济补偿金、医疗补助费等相关费用。 九、违约资任 1.甲方的违约责任: (1)甲方违反规定或者劳动合同的商定终止、解除劳动合同,或合同到期后有意不准时续订劳动合同的,给乙方造成损害的,应赔偿乙方的经济损失。 (2)其他: 2.乙方的违约责任: 十、劳动争议的处理 甲乙双方因履行本合同发生的劳动争议,可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。申请仲裁的一方须在自劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提起书面申请。对仲裁裁决不服的,可以向人
8、民法院提起诉讼。 十一、合同未尽事宜 均按国家有关规定执行。国家没有规定的,由甲乙双方公平协商解决。合同履行期间,所定条款与国家新公布的法律、法规、规章不符的,应按国家新规定执行。 甲方: 乙方: 日期: 劳务公司的劳务合同2 发包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 遵照公平、自愿、公正、诚信的原则,双方就xxx小区 标段模板工程劳务分包施工事项协商全都,订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况: 1、工程名称:xx小区x期工程xxxx标 2、工期要求:号楼,总工期不超过160天(从0.00标高开头计工期);、地下车库/地下室,总工期不超过60天。(从根底底板开头计工期) 二、承包
9、方式: 1、本工程实行包工不包料方式承包。 2、甲方依据施工进度适时配备以下机具及材料:塔吊、人货梯、门型架、模板(胶合板或木板散板)、方木、油托、步步紧、穿墙螺杆、螺母、扣件、山型卡。 3、乙方必需自备以下材料、机具和工具:圆盘锯、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。 三、承包范围: 模板工程,地下车库根底至正负零,包括:根底、墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、水箱、女儿墙、空调板、装饰物、装饰柱、装饰
10、线、窗过梁、窗上下飘板、全部止水返梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工,包括:人货梯根底、设备设施等全部现浇部位的模板工程施工。 四、工作内容: 1、熟识施工图纸,布置操作地点,领退料具,班组自检并协作受检,整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的卸车和二次倒运(含人力运输、人力传递或机械协作运输,含超远距离运输及超高运输,含反复屡次转运)。 2、木模板的制作:完成制作模板的全部工序,包括:新模板(散板或胶合板)涂抹爱护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、平口对缝、拼模(含制作不规章模和圆形模)等工序。 3、木模板的安装:完成安装模板的全部工序,包括:立模板、立支撑、安装穿墙螺
11、杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找平、填模板缝隙、清理木屑及模板内杂物、搭拆支模架子(含超高)等工序。 4、木模板的撤除:撤除模板(含超高),并撤除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、 螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具,将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。 5、整个模板工程完成后,模板修理,拔除可用模板铁钉,扣件、卡具上油,并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐 6、乙方应帮助施工员及测量工定位放线。预留后浇带混凝土的模板制作、安装、撤除止水螺杆上的木垫块或塑料垫块,凿除包括止水螺杆的撤除,外墙对拉螺
12、杆木块凿除,后浇带上钢丝网泡沫板安装及后浇带模板二次安装。 7、 捣制砼时派人跟班看模并随时加固,拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要准时凿除,并按甲方要求特别处理,拆模后要彻底清理砼碎渣、碎模、缝隙垫、铁钉等,建筑垃圾用水泥袋装好搬运至地面甲方指定地点堆放。 8、除上述内容外,还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。 五、承包价格: 1、按每层木模板的沾灰面积计价,承包单价为综合包干元/(供应劳务发票)。若乙方自带两线一钉单价按1元/计算。 2、本合同商定单价,完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素,本合同在履行过程中,承包单价双方不发生
13、调整(除变更工程内容外)。 3、本合同未注明的各项详细费用工程,如各项社会保险费、加班费(含节假日)、夜餐费、误工费(包括停电、停水、机械故障、政府部门要求停工、气候因素影响等工期顺延)、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。 4、施工过程中如乙方认为承包单价低停工,甲方不补贴,双方终止合同,乙方无条件退场,质量、安全保证金不退还,并在2天内带工人退场后结算工资,工资按实际完成工作量的70%结算。 六、工程量计算及工程造价结算方式: 1、工程量计算方式:按实际构造混凝土接触面积计算,包括二次构造。 2、工程造价结算方式:工程造价=工程量综合包干价。 七、付款方式: 1、主
14、体正负零以下局部按平口后付款70%,地下施工中间依据甲方付款状况可酌情考虑提前支付一局部。 2、主体正负零以上进度款按月付款,只对己撤除模板的主体构造付进度款,由工地技术员及建立、监理、工程部对己撤除模板的主体构造验收到达合格后付进度款,依据工程部所结工作量的70%付给。主体封顶工人退场时支付总工程款的15%,模板工程全部完工后,经甲方、监理验收到达合格后付款5%,剩余10%待工程通过竣工验收后全部付清。 3、每次申请拔款时,乙方必需供应工人领取劳务酬劳登记表给甲方(工资表),劳动酬劳不能超过进度款,超过进度款由乙方垫付,劳动酬劳由工人本人签名后经甲方负责人确认前方赐予预拔。 八、质量标准及有
15、关要求: 1、质量标准:本工程质量必需到达建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2023)、混凝土构造工程施工质量验收标准(GB50204-2023)合格等级 2、质量验收:每道工序完成后,先进展自检,经甲方技术人员检查后,报建立、监理单位验收,每次验收必需一次通过,多验收一次,依据严峻程度予以罚款200500元。 3、质量要求:合格。 4、质量达不到合格要求,乙方应无偿返工,或更换班组,按期整改,整改后仍达不到合格要求,甲方有权解除合同,工资按实际完成工作量的70%结算,并赔偿甲方损失。 九、文明施工要求: 1、文明施工,保持施工现场干净,做到工完料尽场地清;文明工地检查时,乙方必需
16、按甲方要求准时安排人员进展现场整改。如不准时安排人员整改,甲方将另派人员整改,工资加倍从乙方工程款中扣除。 2、在施工过程中无论发生何种状况,不允许乙方的作业人员和甲方及业主、相关的协作单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象,发生冲突应通过正常合理程序反映解决,乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作,否则发生一次,甲方有权惩罚每次1万元以上罚款。 十、安全要求: 1、严格根据安全操作规程要求操作,保证施工安全,杜绝工伤事故发生。如现场发生(人员伤亡等)安全责任事故,由上级主管部门确定责任后,按国家、省、市现行法律法规、条例及相关处理标准和方法执行。其中费用3000元以内的,由乙方自行担当
17、;超过3000以上的由保险公司赔付(甲方必需为乙方现场施工作业人员缴纳意外损害保险)。 2、乙方施工人员进入施工现场必需戴好安全帽,发觉未戴安全帽进入施工现场,每人每次罚款50元。 3、乙方施工人员进入施工现场必需穿工作鞋,不准穿拖鞋进入施工现场,发觉穿拖鞋进入施工现场,每人每次罚款50元。 4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场,发觉酒后进入施工现场,每人每次罚款200元。 十一、工期要求: 1、本合同工期从2023年 10月 1 日开头至20xx年 8 月 30 日止,乙方应完成合同商定承包工程范围,工程必需按期完成,因乙方缘由造成工期延误,工期每推后一天罚1000元,提前不奖。 2、乙方应
18、在标准层配完三层模板后,每3天内完成一层梁、板、柱模板安装,如达不到上述施工进度要求,甲方有权终止合同,乙方无条件退场,并在2天内带工人退场后结算工资,工资按实际完成工作量的70%结算。 3、乙方必需保证每天有足够的工人上班作业,如连续3天内工程部提出上班人数缺乏延误工期,甲方有权终止合同,乙方无条件退场,并在2天内带本班组工人退场后结算工资,工资按实际完成工作量的70%结算。 劳务公司的劳务合同3 甲方: 乙方: 依据双方协商,乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待全部主体构造验收合格后1月内退还乙方不记利息;若乙方中途退场,甲方有权拘留乙方保证金并按己完工程产值
19、的20作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 依据甲方的施工进度规划安排施工,乙方无条件满意甲方施工进度及各节点进度工期要求(详细按施工组织设计进度规划实施),同时满意甲方与业主方承诺的工期要求,由于乙方因素,延误业主的工期要求而造成业主对甲方的惩罚,后果由乙方全额担当。 二、质量标准 工程质量标准:依据工程建立标准强制性条文、建筑工程施工质量验收统一标准及建筑工程各专业工程施工质量验收标准,工程质量一次验收合格。(注:板底不抹灰) 三、甲方责任 1、甲方给乙方供应工程所需的工程材料(木板、木方)、工程周转材料等:钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级
20、配电箱、三级开关箱。(三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责,由工程部专业电工搭接,不准工人任意乱接)。 2、甲方为乙方工人供应宿舍、生活用水用电及食堂(生活费自理)设施。 3、甲方为乙方供应施工图(建筑、构造图)各一套,准时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。 4、甲方必需准时给乙方下达施工进度规划,对班组和工人进展安全、质量技术交底;同时监视各工序安全防护措施,质量检查及验收评定等级,材料的使用和治理工作。 四、乙方责任 1、乙方委派同志为该工程现场负责人,全权负责处理该工程相关事宜。 2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起,应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲
21、方的安排和指挥。如乙方治理员确因有紧急事情要外出,应以书面报告甲方,并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的,按脱岗进展处理,甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。 3、乙方在承建本工程期间,应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议,(会议时间及参会人员由工程部确定)。迟到者,甲方有权处以200元/人次的罚款;缺席者,甲方有权处以500元/人次的罚款;对迟到15分钟以上者按缺席处理。(若会议时间有变更,工程部将另行通知) 4、乙方在承建本工程期间,必需每栋楼配备一名专职且阅历丰富的木工班组施工主管,并提出阶段性的木工所需材料规划;每栋配备一名木工班组现场施工员,每栋必需配
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 劳务 公司 合同

限制150内