2023年-安装工程劳务合同.docx

《2023年-安装工程劳务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-安装工程劳务合同.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安装工程劳务合同安装工程劳务合同1甲方：乙方：经甲乙双方协商，同意按建筑安装工程承包合同条例的原则， 结合本工程的实际情况，达成如下协议：一，工程名称，地点，承包范围1,工程名称：盛捷公寓2,工程地点：卢湾区，济南路8号3,标准层施工：二幢计51层4,工程内容：弱电配管工程5,工程承包单价：每层捌仟元正6,工程承包总价：肆拾万捌仟元正二，工程质量：1,工程质量必须符合国家施工验收规范。三，材料供应1,在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲 方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时至U位，造成乙方停工, 窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。（人工单价为1、乙方必须严格

2、按照建筑安装工程质量检验评定标准、现行 的施工验收规范及设计要求进行施工。2、乙方承接的工程验收必须达到质检站一次验收合格，实测点 合格率在90%以上。3、乙方对所承接方的工作内容在进行验收前，必须先自检后合 格后，再申请由项目质检部检查，最后请业主、监理、质检站、设计 等验收检查，在此过程中乙方必须主动配合并承担相应费用。4、如以上检查验收未达到规范质量要求，所有返工材料费、人 工费由乙方自己承担。在施工中如乙方违反现场管理规定，不积极配 合项目部及业主、监理的合理要求，给项目部造成经济损失或恶劣影 响的，项目部有权警告、罚款直至解除劳务承包合同，并由承包方自 行承担相应损失。5、乙方在施工

3、过程中严格各工序相关操作规范和项目部的安全、 技术交底、施工组织方案进行操作，严禁违章、违规操作。同时接受 项目部、业主、建筑师、监理的检查，任何一方提出的质量问题均要 求无重要条件整改，对项目造成损失的必须全额赔偿并给予相应的处 罚。十、双方义务：1、甲方义务(1)、乙方工人进驻甲方施工现场时，甲方应配合乙方对其进行 遵纪守法、安全、消防、环境保护、社会治安及企业内部管理制度等 方面的教育工作，并进行监督、检查。(2)、甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术 质量、安全、职业健康及现场危险源标识。(3)、甲方应按合同规定向乙方办理劳务费的结算。2、乙方责任(1)、乙方对施工作业人

4、员必须认真审查，保证施工作业人员的 政治素质、身体素质和技术水平。所有进入施工现场的操作人员，男 性必须是18至50周岁、女性必须是18到45周岁，身体健康、无残 疾及其他不适应高空和重体力劳动的疾病的人员。否则，由此造成的 质量安全事故责任由乙方全部承担。所有施工人员需持有身份证、 职业资格证书、务工证、暂住证、就业证、计划生育证明， 特殊工作人员必须持有特种作业操作证，进场后，甲方严格按乙 方投标时的班组花名册进行核对。进场人员的职业资格证书在进 场时必须达到50%, 一月后必须达到70%,如检查必须达到上述要求、 施工人员和花名册人员需要严格保持一致。(2)、乙方施工班组进场施工后，由于

5、工作进度、工程质量出现 问题或因价格纠纷使工程无法进行时，经双方协调不成，甲方在劳务 价格不变的前提下，可直接调换劳务班组。凡给甲方带来较坏影响的 劳务队伍，取消该队伍在公司范围内的劳务投标资格。当施工现场劳 务合同发生争议时，经现场协商不成，可由甲方人力资源部组织调解。 乙方完成本合同约定工作后结付人工费余款。(3)、乙方人员必须按操作规程、验收标准、施工图纸及有关说 明施工，在施工中必须对成品、半成品进行保护，爱护使用甲方提供 的机械设备及其它工具。如发生损坏、丢失，应按质、按价赔偿。十一、原材料控制：实行现场材料领取制度，材料损耗按09清 单定额计算，材损超过09清单定额的从劳务费中扣除

6、。对计划合理， 节约用施工料无浪费的优秀班组，完工结算时由班组申请，项目部及 公司主管部门审批，视工程规模大小给予奖金500元一10000元。十二、其它：1、乙方不得以任何理由另行提出附加条件，否则，视乙方违约， 甲方有权终止合同。2、双方应严格履行投标承诺书及本合同条款，未尽事宜甲、乙 双方协商解决。3、乙方不得转包或分包，否则项目部视为违约，甲方有权终止 合同。4、合同一式二份，即：甲、乙双方各执一份。十三、各专业工班按工程进度付款付款执行表；甲方（盖章）： 乙方：代表人（签字）： 身份证号码：年 月 日 年 月日安装工程劳务合同4发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人

7、民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华 人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、 诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将武汉融园国际酒店 项目劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一、工程概况工程名称：武汉融园国际酒店项目建设地点：武汉东西湖五环大道建筑面积：约11万平米二、承包方式（一）承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。（二）承包范围：1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给 水管送出建筑物L5米。2、电气安装:根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力（不 包括高压），配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。3、乙方从

8、20xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修，期 限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。（三）乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m,总价约叁佰柒 拾万元。三、工程要求（一）质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规 范和标准组织施工至工程交付验收。（二）管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。四、付款方式（一）地下室封顶付总工程款4 % o（二）裙楼封顶付总工程款4 % o（三）主体封顶付总工程款8 % o（四）安装过程中每月必须付工程款（根据进度）o（五）工程完工付清所有工程款项（留拾万元一年付清）。（六）甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

9、五、违约责任处理1 .乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。2 .乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每200元/次，甲方 有权罚款400元/次。3 .因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。4 .因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。如解决不成，可到 各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施 工。八、本协议一式三份，甲乙双方各执1份，双方所执协议具有同等法律效力。九、本协议自双方签字之日起生效，直至工程交付完工付清工程 款后自动失效。甲方（盖章）：乙方：代

10、表人（签字）：身份证号码：年 月 日 年 月日安装工程劳务合同5合同编号：88597甲方：（以下简称甲方）乙方：代表（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相 关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴 商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协 商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称二：工程地点三：工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。(1)室内给水管网预埋及安装；(2)室内外排水管网预埋及安装；(3)室内给水设备预埋及安装

11、(含卫生洁具)；(4)室内照明线路预埋及安装；(5)室内照明灯具及开关预埋及安装；(6)防雷接地安装(7)消防预埋及安装(8)弱电预埋及安装(含电话及网络)(9)施工临时用电安拆四：工期要求1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成 施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五：工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施 工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部 门的验收并交付使用。六：合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包 干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及 风险等各

12、项费用。七：付款和结算方式(1)由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务 费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费 的30%,当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%,当工 程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20% (剩余价款，即为总劳务 费的10%,作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量 问题，甲方方支付乙方保证金。)(2)甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内 进行竣工结算。八设计变更因设计变更导致延误的工期相应顺延。九材料设备供应1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应

13、的工器具。十双方职责1甲方职责(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电 气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、 设计变更中涉及的工作内容(2)负责协调配合管理施工现场。(3)甲方提供施工用水、电源连接点。2、乙方责任(1) 土建面积、施工图内(含变更)所有的水电、消防及弱电安装工程(2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。(3)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准(4)施工现场水、电材料上下车及现场转运(5)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质 量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(6)现场由甲方提

14、供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求 乙方按原值赔偿。(7)在没有交付甲方时前必须保护设备设施(8)乙方食宿自理，施工人员应具有响应的操作证件。(9)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买H一、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情 节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔 偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能 得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙 方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)

15、双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时 间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取 违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行 增加劳务班组作业。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方 自行承担，甲方并200元/次向乙方收取违约金。(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取 违约金。(6)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、 调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部 有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下 浮50%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必须

16、按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工 安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成 各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。(8)乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的，甲方按 5000元/次向乙方收取违约金。(9)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务 款中直接扣除。十二：安全文明施工1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故， 必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由 乙方自行负责每天120元计）2,甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如 因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。（人

17、工单价 为每天120元计）3,乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现 有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。四，施工现场的安全1,乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规 章制度。2,乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所发 生的安全事故，由乙方自己负责。五，付款方式1,乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方生活费，生活费 为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。2,余款按实际工程量于春节前结清。六，设计图纸和技术资料1,甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。七，其它1,属于包工范围以外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。（人

18、工单价为每天120元计）2,如一方违约，须负责赔偿对方的全部损失。3,如在施工期间产生未尽事宜，甲、乙双方本着友好原商解决。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方 自行负责，甲方不承担任何费用3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如 发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款4乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方 造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及 治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤 害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上， 甲方承担超

19、出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人 自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。十三、其它管理制度1、乙方必须在施工现场，乙方有义务参加甲方的施工会议。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除 退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十四：未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成， 结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效 力。甲方乙方公司名称居住地址项目经理 身份证号码联系电话日期日期安装工程劳务合同6发包方：【】（以下简称甲方）承包方：【】（以下简

20、称乙方）甲方将1】消防工程承包给乙方施工安装。按照中华人民共和 国合同法和建筑安装工程承包合同条例，结合土木工程具体情 况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则，经双方协商一致, 达成如下合同条款。一、工程名称：二、工程地址：三、工程内容：喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联 动等内容，按图纸预埋、安装，直到该项目消防工程竣工验收。四、承包方式：包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。由于建设方原因 造成工程返工、变更或追加工程量，乙方所产生的费用由乙方填制工 程签订单甲方办理签订结算。2、本工程采用包工的方式，施工所需机械设备和工具由乙方负

21、 责，甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况，安装期间甲方需 提供脚手架6套。五、工程期限：依据建设单位工期为准，配合土建、装修工程同步进行。六、工程质量：乙方应认真施工、确保工程质量，如因乙方不按 规范施工或操作失误，造成的工程质量问题，返工费用损失由乙方自 行承担，因乙方在施工过程中出现质量问题，甲方提出整改意见，乙 方拒不整改的，甲方有权终止合同和下达处罚通知单，从工程进度款 中扣除。七、设备材料供应：1、乙方进场施工，甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水 及大型设备材料的垂直运输，费用由甲方承担。2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责，预埋未到位由乙 方负责。3、材料及时到位，乙

22、方提前一周报表，甲方七天到位，如产生 的误工甲方应付乙方150元/天误工费。八、用于甲方提供的材料质量问题，所造成的施工质量问题由甲 方负责。九、工程款支付：1、工程款支付方式：乙方签订合同后人员进场施工，一周后甲 方预付【】生活费。在预埋期间，按预留形象进度的工程量（甲方审 定的工程量）按70%支付工程款。进入安装期间,按当月工程进度款（甲 方审定工程量）的70%支付进度款。工程施工完工后由甲方自检确认 合格后甲方支付到工程的90%,余下工程款总人工费用10%在竣工验 收后，并在消防验收合格之日起两周内支付，余下5000元待工程保 修期满一周内付清（保修期1年）。2、乙方在每月28日前报进度

23、给甲方，甲方应在次月5号前按甲、 乙双方协商的付款方式支付给乙方。十、安全生产：乙方进场人员应接受甲方现场安全教育、安全作业交底，严格按 安全操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹，酒后上班，高空乱抛 乱扔等违章情况。乙方在施工过程中出现的安全责任事故，壹万元以 内由乙方自行负责，属重大安全责任事故与甲方协商解决。十一、甲方职责：甲方负责协调现场施工场地，所需材料由甲方负责，并提供仓库 一间作存放工具用房。甲方负责提供的图纸不准，造成的返工费、拆卸费、工时等费用 由甲方负责。甲方负责提供标准有效的施工图蓝图壹套。甲方负责配合乙方在各个工种之间协调，所发生的费用由甲方承 担。乙方发现图纸与现场不符

24、时应及时报甲方及建设方现场管理人员 处理。十二、乙方责任：搞好本工序、下工序、上工序。做好现场安全生产，文明施工、 爱护材料、保护成品、做到节约材料，合理施工。如乙方损坏成品由 乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度，服从指挥。现场签订部分由 乙方报量给甲方，由甲方整理后报建设单位。乙方根据双方确认施工 图进行工程施工，调试工作，负责现场施工安全、质量事宜。配合甲 方进行隐蔽工程验收和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用，由 甲方负责办理。十三、合同有效期：工程竣工验收结清工程款项后自行失效。十 四、未尽事宜双方协商解决。十五、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效具 有同等法律效力。甲

25、方：乙方：委托代理人：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：日期：日期：安装工程劳务合同7发包人：（以下称甲方）承包人：（以下称乙方）甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公 正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一工程概况1 .工程名称：望城才子城。2 .工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3 .建筑面积：（B地开工面积约总建筑面积的234021. 42平方米。住宅建筑面积176287. 16平方米住宅商业建筑面积20372. 91平方米地下室面积27336. 3平方米二 承包方式及承包内容1 .承包方式：实行包工，包水电安装。2 .承包内容：强电：

26、防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预 埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：（不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含 消防部分，其消防设备的预留、预埋。）配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范 围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱（不含）至各级分箱, 至用电设备。（设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏 散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。）弱电：（消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。）给排 水部分（主楼及商业。）给水：水表之后第一个阀门至

27、户内的指定给水点，（不含立管安 装）预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三施工工期总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。（标准层施工, 正常情况下必须保证4天/层楼）。四承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方元/门。住宅按建筑面积每平方 米 元/面包干。（按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标 准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所 约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五工程质量1 .乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必 须达到国家建筑安装工程质量验收评

28、定标准凡不符合国家验收规 范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并 承担损失。2 .严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、 互检、交接检并作好记录。3 .项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验 收，要求所有分项目工程合格率达到90%。4 .本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的 相关规定执行。六工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计 取任何计时工。（达到标准化工程奖励1元/e）。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单 位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计

29、取。定额外用工。（计时工）按每日元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七结算及付款方式1 .主体部分,工程进度达到0. 000楼面付至已完成工程量的70%, 0. 000以上每月付款一次。按 元/疔乘以当月实际完成主体部分施工 面积。（一次预埋（每层）按 元/m2,二次预埋（每层）按 元/疔。2 .装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/疔乘以 当月实际完成主体部分施工面积。3 .余额在全部验收合格后，三个月内付到95%,剩余5%作为质保 金，一年期满后一次付清。八双方职责1 .乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间, 节点施工的责任。2 .乙方应加强

30、施工现场管理,严格执行建设主管部，环保、消防、 环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3 .乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解 约本合同。4 .乙方自行提供必要的劳保用品。5 .乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份 证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性 公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。6 .材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度 的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/ 次罚款。7 .甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。8 .甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工

31、。9 .甲方及时提供工程所需的各种材料。10 .甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。H.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。12 .甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进 行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。13 .甲方提供民工劳务，工伤事故保险。14 .乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程 进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政 府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。十工伤事故责任分担15 3000元以内安全事故，由乙方承担。2. 3000元以上安全事故，乙方承担3000元,其余的由甲方承担。十方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方

32、 在承担上述违约责任后仍继续履行合同。十二争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执 一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方：乙方：年 月曰年 月曰安装工程劳务合同8甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相 关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流 港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下 劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称：克拉中心二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包

33、范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电 安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）（1）给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表 后至户内用水地点；（2）排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地本合同一式贰份，双方各执一份，自双方签章起生效。甲方（盖章）：乙方：代表人（签字）：身份证号码：年 月 日 年 月日安装工程劳务合同2甲方：乙方：根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳务合同法 及工程安装有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一 致、诚实信用的原则订立本合同。雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事 什么工作，

34、如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不 同工资差别很大）；工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多 少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯 例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、 春节等。建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作 面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及 管件的安装。接至室外第一个检查井；所有空调冷凝水管安装、空调 洞及预埋墙身套管。(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋；(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装；(5)防雷接地安装；(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后

35、，造成返工，其 返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必须在年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验 收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该 工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑 安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工 作必须达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包 材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、 包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币：元每平方米

36、(以 建筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：（线 管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆， 线卡，膨胀钉，丝口带）、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害 保险等各项费用。八、付款和结算方式（一）甲方工程款支付：1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。2、工程进度款支付节点：1 .1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料, 在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工 程量的80%向乙方支付当月进度款。2 . 2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整 的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程

37、 合同造价的90%o3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求, 并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工 单价为技术工元/工日，普通工元/工日（若该项内容可按工程量 签证而转签杂工的不予计取）4、保修金支付：剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协 商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由 乙方自行负责。2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方提

38、供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会 审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关 签证。(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场 所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情 况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定 或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费 用由乙方承担。(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

39、。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、 安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则, 甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设 备需提前两个月报计划。(9)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有 做工工资等费用，造成甲

40、方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得 到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方 所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间 完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违 约金。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自 行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违 约金。(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人 员的指挥、安排、调派，有故意刁难

41、、停工、罢工、不服从管理行为 的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工 程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安 全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中 直接扣除。十三、安全文明施工1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故, 必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由 乙方自行负责。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失, 均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材

42、料，如发 现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为 进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故 由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤 害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方 各承担一半。5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工 作。十四、其它管理制度1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现 场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗（含缺席、旷工等现象）, 甲方按200元/天（次）向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行

43、为的一经发现，除 退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成， 结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：日期：年 月曰日期：年 月曰安装工程劳务合同9甲方：乙方：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中 华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建设工 程质量管理条例等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文 规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、

44、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共 同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、结构型式：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨 水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋 等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容 的工程施工；3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容（如铁丝、元钉、 扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子 等），试压、通球试验由乙方自备；4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹

45、线、标识、标注、清洁 卫生、由乙方负责；5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作；6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用；8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查 需要配合的系列工作；9、当室外温度达到或超过（或按当地政府规定）34c。时，应现金 支付给作业员工高温补贴。10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。三、施工工期：1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必 须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工 作。2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延

46、误工期，由甲方负全责。 乙方不延长工期。3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/ 天的违约金。5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工 时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做 好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停 施工造成的相应损失。四、质量要求：1、执行标准：工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分20xx年版）建筑工程施工质量验收统一标准GBJ50300-20xx建筑施工安全检查标准JGJ59-99建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50212-20xx建筑电气工程施工质量验收规范GB50300-20xx建筑安装工程施工工艺操作规程DB/00P01001-88(四川省地 方标准)2、质量体系要求(1)该项工程质量交验合格工程。(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师 验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按 此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该 工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造 成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内 未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保 证金中扣除支付。