劳务施工合同6篇(施工劳务用工合同).docx

《劳务施工合同6篇(施工劳务用工合同).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务施工合同6篇(施工劳务用工合同).docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 劳务施工合同6篇(施工劳务用工合同) 分包工程名称：_ 施工地址：_区(县) 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：_ 1.2 工程概况：_ 1.3 分包工作内容：_ 范围包括：_ 1.4 工程监理单位(全称)：_ 其次条 作业人员 承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第三条 合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条 合同价款 4.1 合同价款为

2、：_元(人民币)?大写：_元? 4.2 合同价款确实定原则(在确认的方式前划)： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认： 4.2.1 本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。 4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据： 定额工资单价为： 瓦工_元/工日;构造木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日; 砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日; 水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_; 按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上构造：_元/平方米;地下构造：_元/平方米;初装修：_元/

3、平方米;水电：_元/平方米;_;_; 分项工程承包： 外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米; 水磨石地面：_元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米; 内墙一般抹灰：_元/平方米;_;_;_. ? 4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准) 4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或安排任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。 4.3 对合同价款内容的明确：_ 第五条 合同价款的结算和支付 5.1 结算、决算资料： 5.1.1 发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施

4、工预算书。 5.1.2 承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2 合同价款的结算和决算： 5.2.1 发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 5.3 合同价款的支付： 5.3.1合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 5.3.2 分期支

5、付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3 合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1 安全施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.

6、2 重大伤亡及其他安全事故处理： 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2 根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3 对本工程的安全生产标准，双方商定如下：_. 第七条 工程质量、验收与保修 7.1工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依

7、据。 7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4 对本工程的质量标准，双方商定如下：_. 第八条 工期延误 8.1 对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施

8、工代表确认，工期相应顺延。 a.因战斗、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力; b.设计变更和工程量增加; c.发包人未能按合同商定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展; d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展; e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供给不准时造成停工、窝工累计超过8小时; f.发包人同意工期顺延的其他状况。 8.2承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书

9、面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。 8.3 非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同商定可顺延的工期)交工的，双方商定： 第九条 文明施工 9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。 9.2 发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 9.3 对本工程的文明施工标准，双方商定如下：_. 第十条 材料机具供给 10.1 本工程由发包人供应的机械设备为：_ 承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_担当。

10、 10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场(400米内)。 10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。 10.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方商定如下：_ 第十一条 文物爱护 对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物治理部门报告，应文物治理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱

11、护文物发生的费用，由发包人担当。 第十二条 发包人的权利及义务 12.1 负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 12.2 负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 12.3 负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。 12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期掌握规划，审查承包人编制的具体施工作业规划。 12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承

12、包人在安全、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同商定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。 12.7 负责组织工程的验收工作。 12.8本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的治理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。 第十三条 承包人的权利和义务 13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。

13、 13.3 在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13.5承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜使用发包人供应的机械设备及其工具。 13.6承包人应对作业工人进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场治理规定，听从发包人有关人

14、员的指导、教育、监视和检查，并准时向发包人供应有关状况和资料。 13.7 承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的治理、协调工作。 第十四条 违约责任 14.1 发包人违约责任 14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务缺乏或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 14.1.3发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求

15、付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14.1.4发包人违反财务治理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此患病的经济损失担当连带责任。 14.2 承包人违约责任 14.2.1 因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成

16、书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。 14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十五条 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可商定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”)： 1.向北京仲裁委员会申请仲裁。 2.向_人民法院起诉。 第十六条 合同的生效与

17、终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _年_月_日_年_月_日 劳务施工合同2 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定

18、，结合本工程详细状况，为明确双方责任，确保工程质量，工程进度及安全，经双方协商全都，签订本合同，以此共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 其次条：承包方式、价格及范围 1、承包方式：包工不包料，不包辅材，包质量、安全、进度。 2、承包单价：110隐框玻璃幕墙 /，面积约 ;点式玻璃采光顶 元/，面积约 。 3、范 围：贵州山桥农资产品物流配送中心外装饰图所示内容 第三条：工程结算方式 1、 110隐框玻璃幕墙及点式玻璃采光顶骨架制作安装完毕支付至承包总价的50%;玻璃到场安装完毕支付至承包总价的80%;玻璃打胶清洁完工，结清尾款; 结算总价依据实际完成工程量据实结算。

19、2、如甲方工程款不按时支付，乙方有权停工。 3、如甲方工程款不按时支付，因人工工资纠纷所引起的一切经济责任由甲方担当。 第四条：工期 1、在施工条件具备的状况下，工人进场施工开头计算工期， 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，历时 天。 2、在施工中如遇特别状况，经现场监理工程签证后，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。 第五条：工程质量 1、工程质量甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收。乙方必需严格根据施工图纸和要求，细心组织施工，保证工程质量，并承受甲方现场治理人员的监视检查、调动和指挥。 2、乙方在施工中保质、保量进展施工，经甲方验收后如质量达不到标准，甲方有权限

20、期整改。 3、乙方在施工中因质量不符合标准所造成的返工、修理或重做等其工费损失应由乙方担当。另外还应赔偿因返工、修理或重做所造成甲方原材料的损失费用。 4、乙方参加现场施工的人员以书面形式将其姓名、身份、技术人员证件，所分担的工作通知甲方，持证上岗。 5、乙方应听从工程治理人员、监理公司的治理。 第六条：现场治理及安全生产 1、乙方应遵守工程建立安全生产有关治理制度，严格根据安全要求进展施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退安全隐患，由于乙方安全措施不力，造成事故到达责任和因此而发生的费用由乙方自行担当。 2、甲方对乙方担当的工程要做安全交底，提出明确

21、的要求，并进展监视检查，乙方必需仔细贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守操作规程，对甲方提 3、乙方进场后，甲方需为乙方供应住宿。乙方的日常生活，炊具自行解决，生活费由乙方担当，须保证现场清洁卫生。 4、乙方必需在甲方的监视下，准时足额支付施工人员工资，由乙方未支付和未付足施工人员工资所引起的纠纷由乙方负责。 5、在施工过程中，如不按安全治理违反操作规程造成的人生安全伤亡事故由乙方负责，并担当由此造成的经济损失和有关部门的罚款，因乙方缘由发生火灾等事故，由乙方负责，并赔偿甲方损失。 6、甲方须为全部进场施工人员购置意外损害保险。 7、乙方必需遵守甲方工程部的规定，甲方有权根据工程部治理规定

22、对违反规定的人员进展惩罚。 第七条：材料及设施供给 1、本工程所需的材料，由甲方供给，乙方应在3天内书面提出用料单，交付甲方工程部。如不按期供应所用材料或因甲方缘由现场不具备施工条件而造成乙方停工(达48小时)，则甲方担当乙方的停工损失，按现场施工人员50元/人进展补偿。 2、乙方设专人收领甲方到场的各种材料，妥当保管，合理利用，必需承受甲方现场监管，不得铺张。乙方进场的物资未经甲方允许，不得运出场外。 3、乙方组织工人文明施工，重要工种必需持证上岗，加强施工现场治理，做到工完场清。合理使用甲方供应或租赁的机具，假如人为损坏、丧失则照价赔偿。 第八条：双方责任及义务 1、甲方权利及义务 (1)

23、甲方有权对乙方违反合同条款内容实施惩罚、经济赔偿及辞退的权利。依据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。 (2)甲方供应乙方具备本合同作业的施工现场。免费供应施工住房、用水、用电，使用机具及材料;准时供应所需建筑材料并准时到位; (3)甲方供应给乙方技术效劳，给乙方制造施工条件，现场治理人员、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监视检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证; (4)甲方负责各部门联系，协调各班组间协作，使工程到达安全高效。 (5)根据本合同向乙方支付工程款。 2、乙方权利及义务 (1)乙方有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保

24、按时保质保量完成甲方交给的任务。 (2)乙方在工地施工期间应节省用水、用电; (3)严格根据施工图及说明施工，确保工程质量，按合同规定的质量标准工期要求如期完工和交付。 (4)乙方不得在甲方未违约的状况下擅自离场，否则，甲方有权扣发乙方工资，并可向乙方追加因此而造成的损失。 第九条：违约责任 1、由于乙方缘由，不能按合同商定的期限交工的，每逾交付一天，则向甲方偿付违约金 元(按天计算)。 2、由于甲方缘由，不能按合同商定的期限支付工程款的，每逾支付一天，则向乙方偿付违约金 元(按天计算)。 3、合同签订后，不经双方同意，任何一方不得随便变更或解除，若任何一方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。

25、 第十条：争议的解决方式 合同执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。 其他合同为说明事项，一律按中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例规定执行。 第十一条：本合同一式两份，双方各执一份，双方以盖章签字后生效。未尽事宜，双方另行协商。 第十二条：本合同工完帐清时，自动失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 劳务施工合同3 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 为明确责任，保障双方的权益，保证工程发、承包工作的顺当进展，依据本工程的详细状况，经甲乙双方充分，特

26、订立本合同，本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方全都同意按合同条款执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 四、工程内容：协作机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工(未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作)砌筑墙体、搭设脚手架及挂安全网等满意安全生产、文明施工的其他工作内容，到达主体验收的条件。 五、承包方式 1、人工费(劳务费)清包。 2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。 六、合同价款 1、最终以双方实际审定的建筑面积(含地下室)乘以元/M2结算。 七、施工日期 主体必需在否则每拖延一天罚总承包价款 。 八、付

27、款方式 1、依据工程部向建立单位每月报量(完成量)工程部收入人工费的 %付给乙方工程款。 2、工程主体竣工验收合格后，60日内办理完结算，结算完毕后两个月内，甲方支付剩余工程款至结算款的 % 3、其余 保修金，自工程竣工验收合格之日起满一年后一周内付清。 九、工程质量 1、乙方应严格按设计施工图、国家现行施工验收标准要求施工，否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方负责。 2、工程质量到达国家规定的合格标准(其中混凝土实体质量必需到达清水混凝土要求)。 十、工程签证 1、 施工期间原则上不再发生清工，如确有必要必需事先征得分公司主管经理同意，所需资料齐全，签证经工程经理签字，分公司主管经理批准审

28、核前方为有效。清工单价为每工日 元整。 2、 在施工中，如设备故障修理、停水停电、商品砼不按规划到场所产生误时、误工由工程经理核实，分公司主管经理批准审核前方可具实调整。 十一、隐藏工程验收 分局部项工程到达隐藏条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方，并供应有关合格资料，经监理及甲方验收合格并签字后即可进展隐藏;未经甲方签字，乙方擅自隐藏，甲方有权要求乙方剥露重新验收，假如发觉乙方在验收合格后到隐藏施工前，对合格局部做任何改动，甲方有权进展重新验收，全部责任及费用由乙方负责;工程各项验收按建筑工程统一验收标准规定执行。 十二、甲方工作 1、开工前向乙方供应施工图纸2套，乙方应妥当使用和

29、保管。 2、组织乙方进展图纸会审，负责对乙方工长和技术员进展技术交底。 3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程进度、质量、安全生产、文明施工进展监视。达不到要求时，提出整改要求，直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完工程量中扣回。 4、负责施工现场三通一平，临建办公室、库房、食堂、宿舍、厕所的搭设，数量视状况另议。 5、施工现场的临时供电接线由甲方负责。如乙方自行接线所发生安全事故的责任和经济损失由乙方负责。 6、负责甲方供应的施工用设备安拆和调试。 十三、乙方工作 1、乙方负责工地现场临时设施、道路、管线的保养。 2、现场治理人员，在施工过程中，甲方认为乙方工作人员不称职时，可要求乙方

30、进展更换。 3、工地实行周会制度乙方应在每周(一)下午将周进度规划报送甲方，周进度规划包括上周规划完成状况、存在的问题和本周施工规划。 4、乙方应担当在本工程移交前的成品及半成品的爱护责任。 5、为保证施工质量，对于施工难点、业主易投诉的地点以及标准间，乙方先报施工方案，并做样板，经甲方确认前方可大面积施工，否则由此产生的一切责任由乙方负责。 6、乙方在施工过程中必需依据业主在销售过程中的需要，积极协作售楼处样板房及形象展现等工程的施工。 7、乙方工程治理人员在工程工程施工期间(包括预备和收尾阶段)，必需专职在岗，不得兼任其他任何职务，如需变更人员安排等，必需提前书面通知甲方并经同意方可执行。

31、 8、乙方工程经理、工程技术负责人必需参与每周工程例会，因故不能参与的，必需由缺席者托付代理人参与，乙方应落实周例会所打算的各项事宜。 9、乙方施工过程中产生的建筑垃圾应随时有组织的清理运至甲方指定的地点。 10、乙方施工完毕后，应负责对因乙方缘由人为损坏的市政公共设施恢复原状，若乙方无力量或未在规定的时间内恢复，由甲方派人修复，费用由乙方担当。 11、合同规定由乙方完成或供应协作的工作(包括会议纪要商定内容)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣减，影响工期的责任由乙方担当。 12、工程竣工验收后，乙方人员和小型设备在离完毕，做到工完

32、场清，并自行担当有关费用。 13、工程部治理人员必需配置手机，并保持24小时开机，保证施工期间(特殊是紧急状况下)的通讯畅通，同时安排节假日及夜间施工值班。 14、负责劳动力的组织、调配及治理。负责办理现场人员的暂住证手续的办理，其费用自理。 十四、材料、设备供给 1、甲方负责供给选购主体施工用水泥、钢材、商品砼、砂石材料及施工用三大工具，乙方需提 天向甲方递交材料供给规划，设备负责供给塔吊、电梯、混凝土搅拌设备、泵送设备、钢筋加工设备、楼内临时供电用配电箱、电锯，甲乙双方必需履行严格的交接签证手续，乙方必需指定人员清点数量、填写材料交接清单，乙方应有指定代表签名，清单一式四份，其中应交甲方三

33、份。 2、乙方在施工过程中使用甲方的模板、架管及配件，乙方要负责修理和保养，严禁任意打孔和损坏，如发生打孔和损坏现象，乙方应向甲方赔偿损失，甲方在结算时扣回。 3、乙方负责工程施工用小型工具，如施工中使用的手推小车、平板振捣器、振捣棒、上水用胶管、配电箱以下的电缆及照明用具等和铁钉、铁丝、脱模剂、垫块、密封条等零星材料其费用已包含在乙方承包费用中。 十五、安全、文明施工 1、乙方在施工过程中必需加强治理，按有关规定实行各项安全保证措施，确保施工安全，否则、因乙方缘由引起的一切安全事故所涉及的一切责任及损失均乙方负责。 2、在集团公司及上级主管部门文明施工检查中，要到达省级文明 工地标准。因乙方

34、缘由未到达省级文明工地标准，扣除乙方劳务费总造价的%作为乙方的违约罚款。 十六、工程移交 乙方应在竣工验收后 日内完成甲方提出的整改内容，并撤出全部施工人员、(除收尾工程所需的以外)，并向甲方递交工程移交书;乙方逾期未向甲方完成上述移交，视同乙方延误工期，乙方担当延误工期的违约责任。 十七、工程保养详见附件工程质量保修书 十八、如遇不行抗力的战斗、自然灾难等造成的损失，由甲乙双方在 协商解决 十九、其他 1、材料进厂后不得擅自运出施工现场或出售，如发觉有类似现象消失，甲方将处以乙方其材料价值10倍的罚款，情节严 重上的送交司法部门处理。 2、甲方负责配备塔吊、电梯、混泥土搅拌设备、泵送设备、卷

35、扬机等专业操作人员并负担费用。 3、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。 二十、合同未尽事宜，由双方按实际状况另行协商解决。 甲方： 乙方： 负责人： 负责人： 联系电话： 联系电话： 劳务施工合同4 甲方： 乙方： 甲乙双方依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法、劳动法及其他相关法律、行政法规，遵循公平自愿、公正和诚恳守信的原则，经双方友好协商，达成全都，签订本合同，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3构造形式： 1.4质量标准：合格工程，争取优良 二、承包方式：劳务大清包(包人工、包周转材料、施工机械) 三、工程承包范围： 按施工图纸、招标文件

36、规定和图纸会审纪要土建工程，预埋件制作的人工费、机械费、职工食堂及炊具、周转材料、机具设备、耗材。(不包括机械挖土、破桩头、防水、门窗制作与安装、内外墙油漆、涂料、水电暖及消防安装、通风、室内外地板砖、大理石、花岗岩、墙砖、爱护层垫块、内外墙保温粘贴、外挂、防水螺栓、止水带、止水条、围墙外的周边防护及屋顶批刷、电梯、土方工程的机械开挖及回填机械运土、公共建立部门的二次装饰工程、楼梯扶手、铁艺和工程材料费。) 四、结算依据及承包单价： 4.1本工程土建局部按20xx版河南省预算定额或执行现行的建筑面积计算标准计算建筑面积。每平方米 元(根底屋面、花架造型按一层面积另增加一层面积计算。) 4.2乙

37、方承包该工程主体框架构造面积约米。最终以实际建筑面积为准进展结算。 4.3乙方承包的工程单价不含任何税费。税费由甲方全部担当。 4.4为便于工程款支付及治理，以上商定承包价以主体构造、砌体、楼地面及粉刷分三大局部，按比例分解为主体70%，砌体15%，楼地面及粉刷15%，以此确定各项款付款基准价。 五、甲方供应的主要建筑材料： 甲方供应钢材(商砼)水泥、砂子、石子、机砖、加气砼块等建筑物主体工程所需各种建筑材料。 六、现场计时工： 除甲方工程工程部有特别需求外，施工过程之中甲方不签署任何计时工。若甲方工程主管人员签证安排计时工按 /工日计算，当月计时工并入当月工程量结算。 七、开工竣工日期： 本

38、工程定于 年 月 日开工至 年 月 日竣工。共个工作日(以垫层浇筑完为准开头计算工期)。 八、工程结算及付款方式： 8.1甲方工程款以现金支付给乙方，但乙方必需足额发放人工工资。 8.2主体工程施工到三层时，甲方以实际完成工程量总价格的65%支付乙方工程款。以后每五层结一次，直至结顶(春节前完成到几层，甲方支付到几层)，主体封顶、模板拆出完毕付总工程款的70%。砌体、楼地面、粉刷按月进度拨款，以承包基准价核实，实际完成工程量的80%付款。工程完工后付总工程款的90%。工程交工验收后，拨付至总工程款的97%，剩3%的总工程款作为工程保修金暂扣，待保修期过后一次性无息返还。工程款项应在阶段工程量完

39、成后一月内付清。 九、工程停建或缓建： 9.1甲方缘由工程停建或缓建的，甲方应在一个月内一次性付清乙方所完成工程量的工程款。并担当乙方由此而造成的停工费、机械、钢管、扣件、顶丝租赁费等相关损失费用。必要时双方另行协商解决，以补充协议为准。 9.2因甲方不到位材料供给不准时或因停水停电、地方干扰造成乙方停工超过三天的，因此产生的全部损失由甲方担当，工期相应顺延。 十、其他： 10.1到结算点不付农夫工工资造成停工一切损失由甲方担当。 10.2办公用房、宿舍、材料由工程部供应。 10.3合同商定款项支付前发生的乙方所承包范围内各项人工费及相关费用由乙方担当，结算后由甲方支付。停建甲方准时支付。 1

40、0.4全部进场人员购置意外人身损害保险，费用由甲、乙双方各担当50%。 10.5乙方承包内容以外发生的工程量另外结算，价格另商。 十一、材料及设施供给相关事项： 11.1工程所需的钢材、水泥、商砼、砂子、石子、机砖、加气砼块等建筑物主体工程所需各种建筑材料 ，由甲方供给(不含机械设备、周转材料、机具设备及耗材)。乙方应在用料一周前书面提出具体用料清单，交付甲方工程部。如不按期供应用料单，造成甲方停工，由乙方担当责任。 11.2乙方负责供应本工程所需大型机械设备及各种施工设备：包括二级配电箱、电缆、电线、塔吊、模板、安全设备雨具、钢管、输送泵、扣件、吊蓝、钉子、铁丝、扎丝、胶带、钢刷、扫帚、塑料薄膜、蝴蝶卡、步步紧、焊条、电焊机(含电线)、安全带、安全网，脚手架、小推车、扳手、铁捶、手提电锯、碘钨灯(含电线)、铁锨、振刀棒(含电线)、弯曲机、切断机、对焊机、调直机等小型工具。 11.3甲方设专人收领到场的各种建筑材料 ，乙方合理利用，甲方现场人员监管，不得铺张。 11.4施工安全防护设