2023年专业监理工程师继续教育题库及答案.docx

《2023年专业监理工程师继续教育题库及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年专业监理工程师继续教育题库及答案.docx（63页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年专业监理工程师接着教化题库（一）1 .（）应建立监理（平安生产管理）日志A.重点工程B.危急性较大的工程C.主管部门指定工程D. 一、二级工程 正确答案：D2 .当在建工程单体体积大于30000m3时，在建工程的室外消防用水量为（）L/soA. 10B. 15C. 20D. 25正确答案：C3 . 一般混凝土新浇自重标准值可取（）KN/m3oA. 12B. 18C. 24D. 30正确答案：C4 .项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时，应刚好向有关主管部门 报告，监理报告一式（）份。A.二 B.四 C.三 D. 一正确答案：B5 .钢与混凝土组合结构技术关键技术是（）问题A.

2、如何合理解决梁柱节点区钢筋的穿筋B.预应力施加C.混凝土与钢筋强度匹配D.裂缝 正确答案：A6 .（）应为企业平安生产第一责任人A.法定代表人B.主要负责人C.项目负责人D.平安员正确答案：A7 .当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分 不足（）分，此分项检查评分表不应得分A. 40B. 50C. 60D. 70正确答案：A8 .合同审查工作，特殊是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正 确的为（）。A.补充协议的效力低于原合同B.补充协议的效力等于原合同C.补充协议的效力高于原合同 D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的状况下，补充协议的效力高于原合同

3、正确答案：D9 . 2023版施工合同示范文本的实施日期是（）。A.正确B.不正确正确答案：A72 .动火作业可以不办理动火许可证。A.正确B.不正确正确答案：B73 .聚氯乙烯（PVC）或热塑性聚烯烬（TPO）防水卷材的搭接是由热风焊接形 成连续整体的防水层A.正确B.不正确正确答案：A74 .平安技术措施或者专项施工方案的编制应遵循危急性较大的分部分项工 程平安管理方法（建质202387号）。A.正确B.不正确正确答案：A75 .建筑施工企业应设立独立的平安生产管理机构，并应按规定配备兼职平安 生产管理人员。A.正确B.不正确正确答案：B76 .平行检验是指项目监理机构按有关技术标准规定和

4、监理合同约定，对材料、 构配件、设备的相关检测项目进行检测试验。A.正确B.不正确正确答案：B77 .宿舍房间的建筑面积不应大于40平方米。A.正确B.不正确正确答案：B78 .由于轻钢结构建筑具有有良好的延性,抗震性能好，可回收，环保节能.A.正确B.不正确正确答案：A79 .楼板的钢筋自重标准值可取1. 5KN/m3o80 .设计交底和图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位的代表 和总监理工程师共同签认。A.正确B.不正确正确答案：A81 .总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程 监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格 的

5、人员。A.正确B.不正确正确答案：B82 .在施工过程中，当施工单位对已批准的施工组织设计/（专项）施工方案进 行调整时，应按规定程序向项目监理机构重新报审。A.正确B.不正确正确答案：A83 .施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建2023369号文件，意 味着承包人有权主见“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算 申请单”。A.正确B.不正确正确答案：A84 .聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一 次加工复合而成的防水卷材.A.正确B.不正确正确答案：A85 .见证人员由监理机构相关人员担当。A.正确B.不正确 正确答案：B86 .监理平安管理

6、人员应每周记录平安日志。正确答案：B87 . 2023版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位 拖欠工程款超过肯定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。A.正确B.不正确正确答案：B88 .项目监理机构在实施监理过程中，发觉存在平安事故隐患后签发监理通知 单；状况严峻的应刚好向有关主管部门报告。A.正确B.不正确正确答案：B89 .项目监理机构应检查施工起重机械运用过程中的定期检查、修理、保养月 检记录，但不用留存备案。A.正确B.不正确正确答案：B90 .建筑施工企业应明确各管理层、职能部门、岗位的平安生产责任。A.正确B.不正确正确答案：A91 .工程监理单位应当审查施工

7、组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案 是否符合工程建设强制性标准。A.正确B.不正确正确答案：A92 .深化设计是在钢结构工程原设计图的基础上，进行的二次设计。A.正确B.不正确正确答案：A93 .隐藏工程验收时，专业监理工程师应对需隐藏工程进行实测检查，专业监 理工程师应对隐藏内容和验收结果形成书面记录并归档。A.正确B.不正确94 .可燃材料堆场与在建工程的防火间距不应小于6m。A.正确B.不正确正确答案：B95 .施工单位未提出复工申请的，总监理工程师不应指令施工单位复原施工。A.正确B.不正确正确答案：B96 .对专业性较强、危急性较大的分部分项工程，项目监理机构应依据相关规 定及

8、监理工作开展的须要，编制监理实施细则。A.正确B.不正确正确答案：A97 .施工现场的消火栓泵应采纳专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施 工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。A.正确B.不正确正确答案：A98 .总监理工程师应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责 人和质量负责人等对单位工程进行竣工预验收。A.正确B.不正确正确答案：A99 .由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收 到竣工结算文件，肯定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件” 的意思表示。A.正确B.不正确正确答案：B100 .监理工程师通知单由专业监理

9、工程师签发。A.正确B.不正确正确答案：B2023年专业监理工程师接着教化题库（二）1 .平安生产管理监理实施细则由专业监理工程师在（）编制完成，并经总监 理工程师审批。A.开工令后B.分项工程开工前C.第一次工地会议前D.监理机构收到设计文件后。 正确答案：C2 .当在建工程单体体积大于30000m3时，在建工程的室外消防用水量为（） L/soA. 10B. 15C. 20D. 25正确答案：C3 .钢与混凝土组合结构技术关键技术是（）问题A.如何合理解决梁柱节点区钢筋的穿筋B,预应力施加C.混凝土与钢筋强度匹配0.裂缝 正确答案：A4 .开挖深度超过（）m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水

10、工程须要编制 平安专项施工方案。A. IB. 3C. 51）.8 正确答案：B5 .施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的是（）。A.编审程序应符合相关规定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要 求C.平安技术措施应符合工程建设强制性标准D.施工图纸符合工程建设强制性标准 正确答案：D6 .聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯煌（TPO）防水卷材机械固定施工技术当固定 基层为混凝土结构时，其厚度应不小于（）nunA. 40B. 60C. 80D. 100正确答案：B7 .工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案 是否符合（）。A.合同约定B.工程建

11、设强制性标准C.设计要求D.工程建设举荐性标准 正确答案：B8 .项目监理机构批准工程延期不包括的条件是（）。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期B.施工进度滞后，经实行措施赶工，进度符合支配要求C.因非施工单位缘由造成施工进度滞后D.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期正确答案：B9 .建筑工程平安生产管理条例规定，对达到肯定规模的危急性较大的分部 分项工程编制专项施工方案，并附具平安验算结果，经施工单位技术负责人、（） 签字后实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.总监代表D.建设单位负责人 正确答案：B10 .预备注浆系统是（）建筑工程混凝土结构接缝防水施工技术A.地上B.

12、地下C.楼面D.都可以 正确答案：B11 .专项施工方案由（）审查签认后报建设单位。A.监理公司技术负责人B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.专业监理工程师 正确答案：B12 .工程开工令由（）签发。A.施工单位项目经理B.经授权托付的总监理工程师代表C.总监理工程师D.建设单位项目负责人正确答案：C13 .质量事故处理完成，并阅历收合格后，（）应刚好向建设单位和工程监理 单位报送质量事故处理报告，并将完整的质量事故处理记录资料整理归档。A.总承包单位B.项目监理机构C.事故单位D.监督机构 正确答案：B14 .发包人要求甩项竣工的，承包人应予帮助和协作，合同当事人应签订（）。A.延期竣

13、工协议B.甩项竣工协议C.顺延工期协议【）.延误工期协议 正确答案：B15 .关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工 结算文件的说法，正确的是（）。A.必需在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款正确答案：A16 .建筑施工企业（）运用国家明令淘汰的技术、工艺、设备、设施和材料。A.严禁B.必需C.应当D.可以正确答案：A17 .当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得 分不足（）分，此分项检查评分表不应得分A. 40

14、B. 50C. 60D. 70正确答案：A18 .施工打算阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（）文件进行交 底。A.施工合同B.监理合同C.招标文件D.投标文件正确答案：B19 .在扣件式钢管脚手架平安检查中，未实行排水措施，扣（）分。A. 2B. 5C. 8D. 10正确答案：C20.施工人员及施工设备产生的的荷载的标准值，不应小于（）KN/m2oA. IB. 2. 5C. 5D.8正确答案：B21 .协作平安事故的调查处理是（）的职责。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理平安管理人员 正确答案：A22 .专业监理工程师应将本专业工程施工质量的巡察状况、质量

15、隐患和质量问 题的整改及落实状况记录在（）中。A.监理工作联系单B.监理通知单C.监理月报D.监理日志正确答案：D23 .在扣件式钢管脚手架平安检查中，未实行排水措施，扣（）分。A. 2B. 5C. 81）. 10正确答案:C24 .既有建筑进行扩建、改建施工时，外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外 立面周长的（）。A. 0. 25B. 0. 5C. 0. 666666667D. 0. 75正确答案：B25 .楼板模板及支架（楼高4m以下）木模板的自重标准值是（）。A. 0. 3B, 0. 5C. 0. 75D. 1. 1正确答案：C26 .争议评审小组作出的书面确定（）对双方具有约束力，双方应

16、遵照执行。A.自然B.经合同当事人签字确认后C.任何状况下都【）.必需经法院判决才 正确答案：B27 .超过肯定规模的危急性较大的分部分项工程专项方案应当由（）组织召开 专家论证会。（）。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.平安监督部门正确答案：A28 .合同审查工作，特殊是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法 正确的为（）。A.补充协议的效力低于原合同B.补充协议的效力等于原合同C.补充协议的效力高于原合同 【）.在不违反法律、行政法规的强制性规定的状况下，补充协议的效力高于原合同 正确答案：D29 .对需返工处理或加固补强的（），项目监理机构应签发监理通知单要求施 工单位报送质

17、量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应按处理 方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查；A.质量事故B.质量问题C.质量缺陷D.质量不合格 正确答案：A30 .工程质量合格（）证明监理单位履行了合同义务。A.能B.不能C.不肯定能D.肯定能正确答案：B31 .建筑施工企业应依法为从业人员供应合格的劳动爱护用品，办理相关（）。A.资料B.证件C.防护用品I）.保险正确答案：D32 .在扣件式钢管脚手架平安检查中，架体搭设未编制专项施工方案或未按规 定审核、审批，扣（）分。A. 2B. 5C. 8D. 1()正确答案：D33 .建筑施工平安检查标准里面的检查表现在有（）张。A. 7B.

18、IOC. 15D. 17 正确答案：D34 .（）应建立监理（平安生产管理）日志A.重点工程B.危急性较大的工程C.主管部门指定工程D. 一、二级工程 正确答案：D35 .项目监理机构应支配监理人员对工程质量状况进行巡察，各专业监理工程 师每天对本专业工程施工质量状况巡察应不少于（）次。A. 一 B.二 C.三 D.多次 正确答案：B36.在扣件式钢管脚手架平安检查中，架体搭设未编制专项施工方案或未按规 定审核、审批，扣（）分。A. 2B. 5C. 8D. 10 正确答案：D37 . 一般混凝土新浇自重标准值可取（）KN/ni30A. 12B. 18C. 24D. 30正确答案：C38 .下列

19、关于监理的工作内容，表述完整精确的是（）。A.四限制，两管理，一协调B.三限制，三管理，一协调C.三限制，两管理，一协调，并履 行平安管理工作D.三限制，两管理，一协调，履行平安生产管理的法定职责 正确答案：D39 .易燃易爆危急品库房与在建工程的防火间距不应小于（）moA. 5B. 6C. 101）. 15 正确答案：D40 .在扣件式钢管脚手架平安检查中，开口型脚手架的两端必需设置连墙件， 连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高度，并且不应大于（）moA. IB. 3C. 4D. 5 正确答案：C41 .不作为的默示在（）的状况下，可以视为意思表示。A.法律有规定B.当事人双方有约定C.单方意

20、思表示状况下D.仅仅法律有规定的状况下E.既要有法律规定，又要有合同约定正确答案:A, B42 .监理质量限制的主要方法是（）。A.事前限制B.主动限制C.强化验收D.严格执行合同E.严格执行设计文件 正确答案：A,B43 .分项检查评分表无零分，下列汇总表得分值合格的是（）。A. 85B. 80C. 751）. 70E. 65正确答案：C, D44 .脚手架体系失效施工因素主要有（）。A.管理不到位B,搭设不规范C.荷载计算错误D.材料不合格E.验收不重视 正确答案：A, B, C, E45 .在材料方面，要求模板应选用（）的材料。A.轻质B.高强C.耐用1）.耐酸E.耐火 正确答案：A,

21、B, C46 .施工单位应建立的基本平安管理制度有（）。A.消防平安教化与培训制度B.可燃及易燃易爆危急品管理制度C.用火、用电、用气管理制度D.消防平安检查制度E.应急预案演练制度正确答案:A, B, C, D, E47 .属于厚钢板焊接技术的主要内容包括（）。A.厚钢板抗层状撕裂Z向性能级别钢材的选用B.焊缝接头形式的合理设计C.低氢型焊接材料的选用D.焊接工艺的制定及评定E.消退焊接应力措施正确答案：A, B, C, D, E48 .建筑施工企业各管理层相关负责人必需在其管辖范围内，按（）的要求， 组织落实平安生产费用运用支配。A.专款专用B.挪作他用C.刚好D.足额E.平安 正确答案：

22、A, C,D49 .监理对分包单位资格审核应包括下列（）内容：A.营业执照、企业资质等级证书B.平安生产许可文件C.类似工程业绩【）.专职管理人员和特种作业人员的资格E.分包单位人员数量A. 41456B. 41487C. 41640D. 41548正确答案：A10.在扣件式钢管脚手架平安检查中，未实行排水措施，扣（）分。A. 2B. 5C. 8D. 10正确答案：C11.在扣件式钢管脚手架平安检查中，搭设高度超过24m双排脚手架，未采纳 刚性连墙件与建筑结构牢靠连接，扣（）分。A. 2B. 5C. 8D. 10正确答案：D12.在扣件式钢管脚手架平安检查中，开口型脚手架的两端必需设置连墙件，

23、 连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高度，并且不应大于（）moA. IB. 3C. 4D. 5正确答案：C13.临时宿舍、办公用房的建筑材料要采纳（）级不燃材料。A. AB. BC. Cl）. I）正确答案：A15 .项目监理机构在实施监理过程中，发觉工程存在平安事故隐患，状况严峻 时，应（），并刚好报告建设单位。A.签发工程暂停令B.签发监理通知单C.向主管部门报告D. 口头通知整改 正确答案：A16 .除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后（）天内 完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单 后（）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认

24、的竣工付款证书。A. 14 天，14 天 B. 14 天，7 天 C. 28 天，28 天 1）.28 天，14 天正确答案：A17.平安日志不包括下列（）内容：A.工程形象进度、施工现场平安生产管理状况及平安巡察状况B.特种作业人员持证上岗状况、施工单位平安管理人员到位及工作状况C.隐藏工程验收状况D.危急性较大的分部分项工程专项施工方案执行状况A.设计交底和图纸会审已完成B.施工组织设计已由总监理工程师签认C.施工单位现场质量、平安生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备运用条件，主要工程材料已落实D.进场道路、水、电、通信等已满意开工要求E.建设资金已落实正确答案:A, B

25、, C, D51 .建筑施工企业平安检查应配备必要的检查、测试器具，对存在的问题和隐 患，应（）组织整改，并应跟踪复查直至整改完毕。A.定工艺B.定人C.定时间D.定措施E.定流程 正确答案：B, C, D52 .专项施工方案审查的基本内容包括（）。A.编审程序应符合相关规定B.工程质最保证措施应符合有关标准C.平安技术措施应符合工 程建设强制性标准D.资源（资金、劳动力、材料、设备）供应支配成满意工程施工须要E. 施工总平面布置应科学合理正确答案:A, B, C, D53 .工程监理单位和监理工程师应当依据（）实施监理。A.法律B.法规C.工程建设强制性标准D.工程建设举荐性标准E.工程合同

26、 正确答案：A, B, C, E54 .施工现场特殊工种有（）。A.起重工B.架子工C.电工I）.焊工E.钢筋工 正确答案:A, B, C, D55 .（）情形项目监理机构可设总监理工程师代表：A.工程规模较大、专业较困难，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表B. 一个监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表C.工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设总监理工程师代表D.同时担当总监理工程师的项目多于一项的E.监理部人员数量较多时正确答案：A, B, C, D56 .聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烬（TPO）防水卷材机械固定施工技术机械

27、 固定包括（）。A.点式固定方式B.裙边式固定方式C.面式固定方式D.线式,固定方式E.辐射式固定方式 正确答案：A,D57 .新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场包括：（）等各类施工现场。A.电气工程B.临时工程C.既有建筑改造I）.装饰装修工程E.建筑工程 正确答案：B, C, D58 .除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人供应履约担保的，发包人 应当向承包人供应支付担保。有关支付担保说法正确的是（）。A.支付担保可以采纳银行保函的形式B.支付担保可以采纳担保公司担保的形式C.支付担保详细的形式由合同当事人在专用合同条款中约定D.合同可以不约定支付担保。E.采纳2023版施工合同示

28、范文本签订合同必需约定支付担保正确答案:A, B, C, D59 .应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑施工平安检查评定 划分为（）三个等级。A.优良B.良好C.合格D.不合格E.差劲正确答案：A, C, D60 .项目监理机构发觉下列（）情形之一时，总监理工程师应刚好签发工程暂 停令，要求施工单位停工整改。A.建设单位要求暂停施工且工程须要暂停施工的B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的0.施工存在重大质量、平安事故隐患或发生质量、平安事故的E.施工单位违反工程建设企业标准的正确答案：A, B, C, D61 .施工现场的

29、消火栓泵应采纳专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施 工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。A.正确B.不正确正确答案：A62 .监理实施细则应在相应工程施工起先前，由各专业监理工程师编制并经总 监理工程师审批同意后实施。A.正确B.不正确正确答案：A63 .监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档，专业监理工程师审核并经 参会各方会签后分发。A.正确B.不正确正确答案：B64 .隔墙可以从楼地面基层隔断至半空即可。65 .监理员指从事详细监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的 人员。A.正确B.不正确正确答案：A66 .监理例会由总监理工程师或其授权的专业监理工程

30、师定期组织并主持。A.正确B.不正确正确答案：A67 .在扣件式钢管脚手架平安检查中，连墙件布置应靠近主节点设置，偏离主 节点的距离不应大于500mmoA.正确B.不正确正确答案：B68 .专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工限制测量成果及爱护措 施，并签署看法。A.正确B.不正确正确答案：A69 .建筑施工企业应依据施工生产特点和规模，以平安生产责任制为核心，建 立健全平安生产管理制度。A.正确B.不正确正确答案：A70 .项目监理机构对施工单位提交的工程款支付申请文件审核并与建设单位、 施工单位沟通协商一样后，由总监理工程师签发工程款支付证书。A.正确B.不正确正确答案：A71 .

31、因不行抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误 的，应当顺延工期，停工期间必需支付的工人工资由发包人担当。A.正确B.不正确正确答案：A72 .在扣件式钢管脚手架平安检查中，钢管弯曲、变形、锈蚀严峻，扣10分。正确答案：A73 .项目监理机构应督促安拆单位将施工起重机械、自升式架设设施平安许可 文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。未经建设主管部门 备案的，不得进行安拆作业。A.正确B.不正确74 .总监理工程师应在签订监理合同及收到工程设计文件后组织编制监理规 划，并在召开第一次工地会议后报送建设单位。A.正确B.不正确正确答案：B75 .施工限制测量成果报

32、验表由总监理工程师在工程开工前对施工单位报送的 施工限制测量成果及爱护措施检查、复核合格后予以签署。A.正确B.不正确正确答案：B76 .施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建2023369号文件，意 味着承包人有权主见“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算 申请单”。A.正确B.不正确正确答案：A77 .动火作业可以不办理动火许可证。A.正确B.不正确正确答案：B78 .验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位，项目监理机构也可进行工 程计量。A.正确B.不正确正确答案：B79 .钢骨混凝土承载实力高，刚度大但抗震性能差。A.正确B.不正确正确答案：B80 .对专业性较强

33、、危急性较大的分部分项工程，项目监理机构应依据相关规 定及监理工作开展的须要，编制监理实施细则。A.正确B.不正确正确答案：A81 .由于轻钢结构建筑具有有良好的延性,抗震性能好，可回收，环保节能.A.正确B.不正确正确答案：A82 .总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程 监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格 的人员。A.正确B.不正确正确答案：B83 .在扣件式钢管脚手架平安检查中，立杆除顶层顶步外采纳搭接，每处扣2 分。A.正确B.不正确正确答案：B84 .设计交底和图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位的代表 和总监

34、理工程师共同签认。A.正确B.不正确正确答案：A85 .项目监理机构在实施监理过程中，发觉存在平安事故隐患后签发监理通知 单；状况严峻的应刚好向有关主管部门报告。A.正确B.不正确止确答案：B86 .项目监理机构在实施监理过程中，发觉工程存在平安事故隐患，应签发监 理通知单，要求施工单位整改。A.正确B.不正确正确答案：A87 .平行检验记录由监理人员依据相关规定、建设工程监理合同约定，对 施工单位自检的同一检验项目进行检测试验活动并记录形成。A.正确B.不正确正确答案：A88 .工程监理单位和监理工程师应当依据法律、法规和工程建设强制性标准实 施监理，并对建设工程平安生产担当监理责任。A.正

35、确B.不正确正确答案：A89 .施工现场的消防平安管理应由监理单位负责。A.正确B.不正确正确答案：B90 .工程监理单位在实施监理过程中，发觉存在平安事故隐患的，应当刚好向 有关主管部门报告。A.正确B.不正确正确答案：B91 .聚氯乙烯(PVC)或热塑性聚烯燃(TPO)防水卷材的搭接是由热风焊接形 成连续整体的防水层A.正确B.不正确正确答案:A92 .危急性较大的分部分项工程须要编制平安专项施工方案，无需专家论证。A.正确B.不正确正确答案：B93 .模板及支架承载力计算应采纳最不利的荷载效应组合进行设计。A.正确B.不正确正确答案：A94 . 2023版施工合同示范文本通用条款规定的违

36、约双倍赔偿制度指建设单位 拖欠工程款超过肯定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。A.正确B.不正确正确答案：B95 .楼板的钢筋自重标准值可取1. 5KN/m3oA.正确B.不正确正确答案：B96 .宿舍房间的建筑面积不应大于40平方米。A.正确B.不正确正确答案：B97 .工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案 是否符合工程建设强制性标准。A.正确B.不正确正确答案：A98 .深化设计是在钢结构工程原设计图的基础上，进行的二次设计。A.正确B.不正确正确答案：A99 .建筑施工企业应明确各管理层、职能部门、岗位的平安生产责任。A.正确B.不正确正确答案：A100

37、.监理工程师通知单由专业监理工程师签发。A.正确B.不正确正确答案：B2023年专业监理工程师接着教化题库（三）1 .合同审查工作，特殊是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正 确的为（）。A.补充协议的效力低于原合同B.补充协议的效力等于原合同C.补充协议的效力高于原合同 D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的状况下，补充协议的效力高于原合同 正确答案：D2 .建筑施工企业应依法为从业人员供应合格的劳动爱护用品，办理相关（）。A.资料B.证件C.防护用品D.保险正确答案：D3 .平安生产管理监理实施细则由专业监理工程师在（）编制完成，并经总监 理工程师审批。A.开工令后B.分项工程

38、开工前C.第一次工地会议前D.监理机构收到设计文件后。 正确答案：C4 .建筑施工企业（）运用国家明令淘汰的技术、工艺、设备、设施和材料。A.严禁B.必需C.应当D.可以正确答案：A5 .建筑高度大于（）ni的在建工程应设置环形消防车道。6 .专业监理工程师应将本专业工程施工质量的巡察状况、质量隐患和质量问题 的整改及落实状况记录在（）中。A.监理工作联系单B.监理通知单C.监理月报D.监理日志正确答案：D7 .工程监理单位未对施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案进行 审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）的罚款；情 节严峻的，降低资质等级，直至吊销资质证书。A.

39、10万元以上30万元以下B. 20万元以上50万元以下C. 100万元以上300万元以下D. 1万元以上5万元以下正确答案：A8 . 2023版施工合同示范文本的实施日期是（）。A.41456B. 41487C. 41640D. 41548正确答案：A9 .项目监理机构在实施监理过程中，发觉工程存在平安事故隐患，状况严峻时, 应（），并刚好报告建设单位。A.签发工程暂停令B.签发监理通知单C.向主管部门报告D. 口头通知整改 正确答案：A10 .施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的是（）。A.编审程序应符合相关规定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要 求C.平安

40、技术措施应符合工程建设强制性标准I）.施工图纸符合工程建设强制性标准 正确答案：D11 .建筑工程平安生产管理条例规定，对达到肯定规模的危急性较大的分 部分项工程编制专项施工方案，并附具平安验算结果，经施工单位技术负责人、 （）签字后实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.总监代表D.建设单位负贵人 正确答案：B12 . 一般混凝土新浇自重标准值可取（）KN/m3oA. 12B. 18C. 24D. 30正确答案：C13 .监理单位无资质（）从事监理工作。正确答案：B14 .在扣件式钢管脚手架平安检查中，开口型脚手架的两端必需设置连墙件， 连墙件的垂直间距不应大于建筑物的高度，并且不应大于

41、（）moA. IB. 3C. 4D. 5正确答案：C15 .下列（）不是监理细则主要内容A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理工作要点D.组织协调正确答案：D16 .项目监理机构在施工单位拒不整改或不停止施工时，应刚好向有关主管部 门报告，监理报告一式（）份。A.二 B.四 C.三 D. 一正确答案：B17 .质量事故处理完成，并阅历收合格后，（）应刚好向建设单位和工程监理 单位报送质量事故处理报告，并将完整的质量事故处理记录资料整理归档。A.总承包单位B.项目监理机构C.事故单位D.监督机构正确答案：B18 .（）既可以使卷材在施工时可适当外露，同时供应不粘的表面供工人行走, 使得后道工序

42、可以顺当进行A.耐候层B,自粘胶层C.高密度聚乙烯D.都不对正确答案：A19 .项目监理机构应支配监理人员对工程质量状况进行巡察，各专业监理工程 师每天对本专业工程施工质量状况巡察应不少于（）次。A.- B.二 C.三 D.多次正确答案：B20 .合同的效力状态不包括（）。A.有效合同B.无效合同C.可变更、可撤销合同D.无名合同正确答案：D21 .轻钢结构的缺点有（）。A.轻钢结构占地面积较小B.造价高C.抗拉抗剪强度低D.运用过程中易于改造正确答案：B22 .发包人要求甩项竣工的，承包人应予帮助和协作，合同当事人应签订（）。A.延期竣工协议B.甩项竣工协议C.顺延工期协议【）.延误工期协议

43、 正确答案：B23 .楼板模板及支架（楼高4m以下）木模板的自重标准值是（）。A. 0. 3B. 0. 5C. 0. 75D. 1. 1正确答案：C24 .预备注浆系统是（）建筑工程混凝土结构接缝防水施工技术A.地上B.地下C.楼面D.都可以正确答案：B25 .无穿孔增加型机械固定系统是轻型、无穿孔的（）防水层机械固定施工技 术A.聚氯乙烯材料B. SBS橡胶改性沥青材料C.热塑性聚烯燃（TPO） D.三元乙丙（EPDM） 正确答窠：D26 .协作平安事故的调查处理是（）的职责。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理平安管理人员 正确答案：A27 .工程监理单位应当审查

44、施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案 是否符合（）。A.合同约定B.工程建设强制性标准C.设计要求1）.工程建设举荐性标准 正确答案：B28 .依据山东省建设工程监理工作规程，总监理工程师托付对项目监理机 构印章进行保管与运用是（）的职责。A.总监代表B.专业监理工程师C.监理员D.信息资料员正确答案：D29 .施工单位现场平安规章制度文件报审资料由项目监理机构在工程开工前予 以审查，由（）签认A.专业监理工程师B.监理公司平安负责人C.建设单位项目负责人D.总监理工程师 正确答案：D30 .钢结构与大型设备计算机限制整体顶升与提升安装施工技术的原理不包括 （）OA.柔性钢绞线承重B.

45、硬性高强钢绞线承重C.墩式基础D.计算机限制同步提升A.单位工程工程竣工资料是否完整。B.单位工程所含各分部工程质量是否均已验收合格。C.是否已按设计要求完成全部施工内容。D.签署竣工验收记录表正确答案：D19 .质量事故书面报告由（）供应。A.施工单位B.施工单位项目部C.项目监理机构D.监理单位 正确答案：C20 .监理对分项工程验收时由（）组织。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.施工单位项目技术负责人 正确答案：C21 .建筑高度大于（）m的在建工程应设置环形消防车道。A. 12B. 24C. 501）. 100正确答案：B22 .轻钢结构的缺点有（）。A.轻钢结

46、构占地面积较小B.造价高C.抗拉抗剪强度低D.运用过程中易于改造 正确答案：B23 .在扣件式钢管脚手架平安检查中，架体搭设未编制专项施工方案或未按规 定审核、审批，扣（）分。A. 2B. 5C. 8D. 10正确答案：D24 .（）既可以使卷材在施工时可适当外露，同时供应不粘的表面供工人行走, 使得后道工序可以顺当进行A.耐候层B.自粘胶层C.高密度聚乙烯D,都不对正确答案：A25 .工程监理单位未对施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案进行 审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）的罚款；情 节严峻的，降低资质等级，直至吊销资质证书。A. 10万元以上30万元以下B. 20万元以上50万元以下C. 100万元以上300万元以下D. 1万元以上5万元以下正确答案：A26.监理单位无资质（）从事监理工作。正确答案：B正确答案：B31 .超过肯定规模的危急性较大的分部分项工程专项方案应当由（）组织召开 专家论证会。（）。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.平