简单居间合同协议书模板.docx

《简单居间合同协议书模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单居间合同协议书模板.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简单居间合同协议书模板简洁居间合同协议书模板【篇1】 托付方(甲方)： (公司代表： ) 居间方(乙方)： 乙方受甲方托付，双方就陕西旌详实业有限公司“蓝天狩猎场别墅项目”工程托付事项协商全都，签订本合同。 第一条：托付事项 1、乙方负责介绍甲方与陕西旌详实业有限公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西旌详实业有限公司与甲方自行协商。 2、乙方关心甲方与陕西旌详实业有限公司就“蓝天狩猎场别墅项目”约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。 其次条：居间酬劳的计算方法与支付时间和方式 1、甲方依据承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务酬劳税后人

2、民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。 2、劳务费用分多次支付，第一次支付时间为甲方与陕西旌详实业有限公司签订合同进场后三日内，需支付给乙方劳务酬劳30万人民币整，以后支付，按陕西旌详实业有限公司支付给甲方工程量每平方米X30元计算为准，(款项到甲方账上三日内支付给乙方)。 3、劳务酬劳以现金(人民币)形式支付。 第三条：违约责任 甲方在乙方的劳务居间托付事项完成后，必需依据本合同其次条支付劳务酬劳，不得以任何理由拒付、缓付。否则将担当劳务酬劳总额20%的违约金。 第四条：其它商定事项 1、如陕西旌详实业有限公司和托付方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。 2、合同争议的解

3、决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民法院提起诉讼。 3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式商定，补充协议与本合同同样生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 简洁居间合同协议书模板【篇2】 甲方(托付方)： 乙方(居间方)： 甲方因业务需要工程项目，而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方托付乙方介绍工程相关项目信息，在自愿公正协商的基础上达成如下协议。 一、甲方托付乙方介绍沈阳市保税区大连海关项目工程项目，并尽可能促成该项目建设承包等合法方式与第三方(业主方)签订该项目合同。 二、居间酬劳

4、与给付方法 1、居间费按工程总造价3.5计取，详见建筑施工合同。 2、居间酬劳支付方法：甲方在工程预付款35%到帐后三个工作日内，需一次性向乙方支付居间酬劳，投资建设总额的3.5%，如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间酬劳，则视甲方违约，可从下一批预付款扣除双倍居间酬劳，居间酬劳的税金由乙方支付。 三、商定事项 1、甲方与业主方(第三方)签订的合同乙方不担当任何责任。 2、乙方履行本合同的过程中，可向业主方(第三方)表明其为 甲方居间人，并向甲方介绍该项目相关状况，由甲方确定该项目可行度。 3、乙方在认真完成甲方托付项目事项，即按合同法第一条规定提 供该项目的真实信息，并与甲方与第三方(

5、业主方)签署合同或协议供应联系、关心、撮合服务，但确定权在甲方，乙方对该项目的任何事宜不担当任何责任。 4、甲方与业主方(第三方)签订合同即视为乙方已完成甲方托付事项，甲方依据本合同商定支付乙方居间酬劳。如甲方不按时支付乙方居问酬劳，甲方依据双倍居间酬劳担当违约责任支付乙方，乙方有权从工程款中领取双倍居间酬劳。 5、乙方向甲方供应的该工程信息验证为真实的，甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务，甲方因担当该项目的全部居间费用。 6、余下工程合同，均由乙方协调，撮合续签合同，甲方不得单方面与业主方续签合同，如在需要使用多个资质签订该工程项目合同时，业绩归乙方

6、，居间酬劳按本合同标准执行，如发觉甲方不经乙方与业主方签订合同，视为甲方违约，一经核实，甲方应向乙方支付本合同的双倍居间酬劳。 7、甲方支付居间酬劳，本着合法、平安、有效的方式，以现金打到的账号： 甲方如在指定的期限内不能兑现，则视为违约，乙方有权要求甲方支付30的违约金，同时要求在3天以内一次性付清全部款项。 8、本合同如发生纠纷，双方首先协商解决，协商不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。 9、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。 10、本合同一式五份，甲方执一份，乙方执四份，双方签字盖章或按手印后生效。 甲方代表 身份证 乙方代表 身份证 年 月 日 简洁居间合同协议书模

7、板【篇3】 合同编号：_ 甲方：_ 法定住址：_ 法定代表人：_ 职务：_ 托付代理人：_ 身份证号码：_ 通讯地址：_ 邮政编码：_ 联系人：_ 电话：_ 电挂：_ 传真：_ 帐号：_ 电子信箱：_ 乙方：_ 法定住址：_ 法定代表人：_ 职务：_ 托付代理人：_ 身份证号码：_ 通讯地址：_ 邮政编码：_ 联系人：_ 电话：_ 电挂：_ 传真：_ 帐号：_ 电子信箱：_ 鉴于： 1.甲方因摄制电影(电视剧)缺乏资金，并获知乙方为依法成立进行融资居间活动的法人单位，拟托付乙方查找、介绍出资方;而乙方亦获知了甲方的上述意愿。 2.鉴于甲乙双方进一步确认：甲方情愿托付乙方为其筹拍的电影(电视剧)

8、_查找、介绍出资方，乙方情愿接受托付，双方情愿签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。 鉴于此，双方本着自愿、公正、互惠互利、恳切信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。 第一条 托付事项 1.甲方方案摄制电影片(电视剧)_(以下简称该影片、该剧)，甲方托付乙方为摄制该影片(该剧)所需的全部或部分资金查找或介绍出资方，乙方接受甲方托付。 2.乙方应尽力为甲方查找或介绍出资方，并尽可能促成出资方以出借、赞助、投资等合法方式为甲方融资。 其次条 居间人的权利义务 1.乙方在接受甲方的托付时，应出示营业执照，经纪机构资质证书等合法的经营资格证明。 2.乙方在履行本合同的过程

9、中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍电影片的相关状况，但甲方认为是商业隐秘的除外。 3.乙方应认真完成甲方的托付事项，依据合同第一条所规定的内容乐观为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议供应联络、关心、撮合等服务。 4.乙方应向甲方准时、真实地报告有出资意向的第三方的状况。 5.乙方不得有意隐瞒与有出资意向的第三方有关的重要事实或供应虚假状况。若乙方有意隐瞒或供应虚假状况，损害甲方合法权益的，乙方无权要求甲方支付酬金，同时应向甲方担当赔偿责任。 6.乙方在代理甲方的托付事项过程中，因甲方过错造成其损失时，乙方有权要求甲方担当赔偿责任。 7.乙方不得与第三方恶

10、意串通，损害甲方的利益。若乙方与第三方相互串通给甲方造成损失的，乙方无权要求甲方支付酬金，同时还应与第三方共同担当赔偿责任。 第三条 居间酬劳与费用 1.若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署融资合同，甲方应向乙方支付融资合同商定的出资方出资额的百分之_作为乙方酬金，此酬金的有关税款由甲方负担，居间费用由乙方自行担当。酬金的支付方式为：现金;支票;_。 除本条规定的酬金外，乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。 2.若乙方未能促成第三方与甲方签署出资合同，乙方无权要求甲方支付酬金，但可以要求甲方支付其从事居间活动所支出的必要费用。所谓必要费用是指：_。 第四条 合同的解除 发生下列情形之一，甲方或

11、乙方可以通过书面形式通知对方解除本合同： 1.代理期限届满，甲乙双方不再续签本合同; 2.甲乙双方通过书面协议解除本合同; 3.因不行抗力致使合同目的不能实现的; 4.在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的; 5.当事人一方拖延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行; 6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的; 7._。 在本合同履行过程中，除以上情形，任何一方也可以随时提出解除本合同，但必需以书面形式通知对方;因解除本合同给对方造成损失的，除不行归责于本方的缘由外，提出解除合同方应赔偿对方所患病的损失。 第五条 违约责任 本合同的任何

12、一方违反本合同的商定给对方造成损失的，都应当赔偿另一方因此而患病的损失，并支付本合同居间酬劳的_%作为违约金。 第六条 声明及保证 甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力气履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，

13、有权签署并有力气履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第七条 保密 甲乙双方保证对在争辩、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐秘、公司方案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意

14、，另一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_年。 第八条 通知 1.依据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可接受_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下：_。 3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相关责任 第九条 合同的变更 本合同履行期间，发生特殊状况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应准时书面通知对方，征得对方同意

15、后，双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。 第十条 合同权利义务的转让 除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。 第十一条 争议的处理 1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决 (一)提交_仲裁委员会

16、仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十二条 不行抗力 1.假如本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止。 2.声称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力大事的发生通知另一方，并在该不行抗力大事发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力大事及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不行抗力大事导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力大事的影响 3.不行抗力大事发生时，双方应立刻通过友好协商准备如何执行

17、本合同。不行抗力大事或其影响终止或消退后，双方须立刻恢复履行各拘束本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失连续履行合同的力气，则双方可协商解除合同或临时延迟合同的履行，且患病不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的，不能免除责任。 4.本合同所称不行抗力是指受影响一方不能合理把握的，无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克服，并于本合同签订日之后消逝的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何大事。此等大事包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会大事如战斗(不论曾否宣战)、*、政府行为或法律规定等

18、。 第十三条 合同的解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释 第十四条 补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 第十五条 合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。 有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。 本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_ 签

19、订地点：_ _年_月_日 乙方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_ 签订地点：_ _年_月_日 简洁居间合同协议书模板【篇4】 甲方(托付人)： 联系地址： 乙方(居间人)： 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 乙方接受甲方托付，负责就_省_工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息

20、，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察， 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真

21、实，依据本合同其次条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的1%向乙

22、方担当违约金。 阅读：20_年工程居间合同范本20_工程居间合同范本工程居间合同范本工程居间合同范本工程居间合同范本工程居间合同范本20_ 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的_%。 2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_元整;在正常施工的两个月内，应支付_;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头，依据甲方每月取得的验工计价款，按_%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含

23、的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当_差_等_费用)。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金;假如违约金不足以补偿甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方

24、协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地： 合同签订日： 甲方：(盖章)： 法定代表人或托付代理人： 乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人： 工程居间合同范文篇四 托付方(承建方)： 托付方(法人)： 依据中华人民共和国合同法其次十三章居间合同第四百二十四条、第四百二十六条、第四百二四七条之规定，经当事人双方全都同意订立如下合同条款，并共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、业主单位： 3、工程内容： 4、工程价量： 二、托付方与业主正式签订

25、工程施工合同(含劳务承包合同，协议书等)之后，托付方同意支付居间人居间费用等，其居间费用按以上工程量总额 提取。居间费全部税费由托付方担当支付，支付方式按工程进度比例走。 三、居间人的居间费在托付方与业主方签订工程施工合同当日支付 .后续款支付方式按工程进度拨付比例按季度支付。(先期支付款项在居间费中扣除) 四、若居间从中促成托付方与业主方签订合同或协议成立，居间人的任务完成，托付方(承建方)签订施工合同后，在进场过程中，无论发生任何事故，如资金问题、平安问题等均与居间人无关。托付方应当依据商定支付其居间费用，如托付方在与相关方签约的前后变更人员或其他人接手该项工程，托付方亦应按其商定履行支付

26、居间费用。 五、如托付方不按时或不支付居间费给居间人(受托方)，居间人(受托方)有权直接扣押和处理托付方(承建方)在施工现场全部设备，并且特此合同项人民法院起诉申请支付、托付方(承建方)放弃进行抗辨，另按每日5的费率赔偿。居间人(受托方)也有权托付业主方或总承包方(相关方)在托付方(承建方)承建项目的工程预付款、进度款内代扣给居间人(受托方)。 六、本合同与施工合同(含劳务承包合同，协议书等)同时履行，如托付方与总承包方未签订上述工程施工合同(含劳务承包合同、协议书等)，本工程居间合同自然失效。本合同空格内手填写部份与其它部份与打印字体具有同等法律效力。 七、居间人只给托付方出据居间费用收条，

27、不出据发票。 八、本合同一式四份，托付方、居间人各执二份，经双方负责人、代表签字或盖章生效，居间费用支付完毕后失效。 托付方签字(盖章)： 居间人(受托人)签字： 法人代表： 签约日期、地点：20_年_月_日 简洁居间合同协议书模板【篇5】 甲方（托付人）：_ 乙方（居间人）：_ 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就_省_工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同

28、。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察， 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约_百万元。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全

29、能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，依据本合同其次条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合

30、同谈判。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的_%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的_%。 2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_元整；在正常施工的两个月内，应支付_；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头，依据甲方每月取得的验工计价款，按_%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方

31、式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当_差_等_费用）。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付_元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后， 假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行

32、完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式_份，双方各持_份，双方签字盖章后生效。 甲方（章）_乙方（章）_ 身份证号码：_身份证号码：_ 签订地点：_ 签订时间：_年_月_日 简洁居间合同协议书模板【篇6】 甲方（托付人）： 乙方（居间人）： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公正自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付，负责就 省

33、 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、关心、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务关心甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息

34、真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，依据本合同其次条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和恳切义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

35、6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料。负责和建设单位进行合同谈判。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的 %。 2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付 元整。在正常施工的两个月内，应支付 。剩余施

36、工合同金额从正常施工的第三个月开头，依据甲方每月取得的验工计价款，按 %的比例支付。竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当居间费用 是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金。假如违约金不足以补偿甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七

37、、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 发生合同争议，双方协商解决。协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：（盖章）： 法定代表人或托付代理人： 乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人： 简洁居间合同协议书模板【篇7】 发包方（以下简称甲方） 姓名： 联系电话： 承包方（以下简称乙方） 姓名：

38、 联系电话： 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，综合本市家庭居室装饰装修的特点，甲乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程，（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程地点： 2、经甲乙双方协商，实行乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料的承包方式； 3、工程期限天 开工日期年月日 竣工日期年月日 4、合同价款：本合同工程造价为（人民币）金额大写：（详见家庭居室装饰装修工程报价单） 二、甲方工作： 1、开工前搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则； 2、供应施工期间的水源、电源； 3、负责协调施工队与邻里之间的关

39、系； 4、假如需要拆除原建筑的非重结构或设备管线，负责到有关部门办理相关的审批手续。 三、乙方工作： 1、施工中严格执行平安施工操作规范、防为规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工作： 2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境； 3、爱惜好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通； 四、工程变更： 工程项目或施工方式如需变更，双方应协商全都，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 五、工程款支付方式： 双方商定按以下方式支付工程款：合同签订后，甲方向乙方支付工程款元（工程总造价的65%）；工期过半后，甲方向乙方支付工程款元（工程总造价的30%）工程结束、

40、双方验收合格后，甲方向乙方支付工程款元（工程总造价的5%）； 六、其他： 1、因工程施工产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业公司指定的地点，不负责外运。如需外运，费用单计。 2、施工期间，甲方将屋门钥匙把，交给乙方施工队负责人负责保管，工程竣工验收后，归还甲方。 3、施工期间，乙方严格依据物业公司规定的工作时间施工； 七、保修期： 1、本工程保修期一年，自竣工验收之日起计算； 2、保修期内由于乙方施工不当造成质量的问题，乙方无条件地进行修理； 3、保修期内如属甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，乙方可酌情收费进行修理； 八、附则： 1、本合同经甲、乙双方签字后生效； 2、本合同签订后工程不得转包； 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份； 4、本合同履行完后自动终止； 甲方（签字）： 年月日 乙方（签字） 年月日28