2021一建《建设工程项目管理》点睛卷考试考点题库合集及答案解析九.pdf

《2021一建《建设工程项目管理》点睛卷考试考点题库合集及答案解析九.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021一建《建设工程项目管理》点睛卷考试考点题库合集及答案解析九.pdf（67页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师考试模拟测试题含答案解析 建设工程项目管理1.单选题按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经()验收合格方能使用。A.建设单位B.设备供应部门C.安全管理部门D.专业管理部门答案：D解析：2021教材P174/2020教材P1733.按现行施工管理制度要求，工程所用的施工机械、模板、脚手架，特别是危险性较大的现场安装起重机械设备，不仅要对其设计安装方案进行审批，而且安装完毕交付使用前必须经专业管理部门的验收，合格后方可使用。2.单选题招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，一般通过()约定风险承担方式。A.调整投标价

2、格B.调整中标价格C.价格调整条款D.调整工作范围答案：C解析：2 0 2 1 教材P 2 6 3 /2 0 2 0 教材P 2 6 2对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。可以说，合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合同的实际价格，直接影响着承包人的经济利益。在建设工程实践中，由于各种原因导致费用增加的概率远远大于费用减少的概率，有时最终的合同价格调整金额会很大，远远超过原定的合同总价，因此承包

3、人在投标过程中，尤其是在合同谈判阶段务必对合同的价格调整条款予以充分的重视。3.单选题施工成本的过程控制中，管理行为控制程序就是为规范项目施工成本的管理行为而制定的()A.约束和激励机制B.管理程序文件C.项目施工成本管理体系的评审组织和评审程序D.项目施工成本管理体系运行的评审组织和评审程序答案：A解 析:2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P 87管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。从这个意义上讲，首先要清楚企业建立的成本管理体系是否能对成本形成的过程进行有效地控制，其次要考察体系是否处在有效的运行状态。管理行为控制程序就是为规范

4、项目施工成本的管理行为而制定的约束和激励机4 .单选题在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象，体现了工程监理工作的（）。A.公正性B.服务性C.科学性D.独立性答案：D解 析:2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P 6 5独立性，指的是不依附性，它在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象（如承包商、材料和设备的供货商等），否则它就不可能自主地履行其义务。5 .单选题关于施工成本控制的说法，错误的是（）。A.成本管理体系没有社会组织来评审和认证B.管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制程序则是成本进行过程控制的重点C.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序D.施工

5、成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证答案：D解 析:2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P 8 7成本管理体系的建立不同于质量管理体系，质量管理体系反映的是企业的质量保证能力，由社会有关组织进行评审和认证；成本管理体系的建立是企业自身生存发展的需要，没有社会组织来评审和认证，故 D错误。6.单选题有关施工总承包模式在合同管理方面特点的表述，说法错误的是（）。A.招标及合同管理工作量会减小B.业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约C.费率招标实质上是书面合同，对业主方的合同管理和投资控制十分有利D.在很多工程实践中，采用的并不是真正意义上的施工总承包，而采用所谓的费率招标答案：C解析：

6、2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P 3 7合同管理方面。（1）业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约，因此招标及合同管理工作量将会减小；（2）在很多工程实践中，采用的并不是真正意义上的施工总承包，而采用所谓的“费率招标”。“费率招标”实质上是开口合同，对业主方的合同管理和投资控制十分不利。7.单选题建设工程项目管理信息系统是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，它（）。A.主要用于项目的人、财、物的管理B.主要用于企业的产、供、销的管理C.是项目进展的跟踪和控制系统D.是项目信息门户（P I P）的一种方式答案：C解析：2 0 2 1 教材P 3 5 7 /2 0 2 0 教材P 3

7、 5 6工程项目管理信息系统的应用，主要是用计算机进行项目管理有关数据的收集、记录、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子的成员。它是项目进展的跟踪和控制系统，也是信息流的跟踪系统。8.单选题建筑施工企业安全生产管理工作中，（）是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段。A.安全监察制度B.伤亡事故报告处理制度C 三同时”制度D.安全检查制度答案：D解析：2 0 2 1 教材P2 2 3 /2 0 2 0 教材P2 2 1安全检查制度是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段，是企业安全生产管理工作的一项重要内容。9.单选题某工程混凝土结构出现裂缝，裂缝宽度0.5 m m,裂缝深度

8、较深，应该采用的处理办法是()OA.表面密封法B.嵌缝密闭法C.灌浆修补缝D.纤维加固法答案：C解析：2 0 2 1 教材P1 9 4 /2 0 2 0 教材P1 9 3当裂缝宽度大于0.3 m m 时，采用嵌缝密闭法；当裂缝较深时，则应采取灌浆修补的方法。1 0.单选题某工程招标文件中，混凝土估计工程量为1 0 0 0 0 立方米，合同中规定混凝土单价为4 0 0 元/立方米，若实际完成工程量与估计工程量的变动大于1 0%时，则进行调价，调价系数为0.9 0 竣工时实际完成混凝土工程量为1 5 0 0 0 立方米，则混凝土工程款为()万元。A.6 0 0B.5 8 4C.5 8 0D.5 4

9、 0答案：B解析：2 0 2 1 教材P2 9 5 /2 0 2 0 教材P2 9 4当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整；当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。工程款=4 0 0 X 1 0 0 0 0 X (1+1 0%)+0.9 X 4 0 0 X (1 5 0 0 0-1 0 0 0 0 X (1+1 0%)=4 4 0 万+1 4 4 万=5 8 4 万。1 1 .单选题某工厂计划生产一批零件，总 共 1 0 0 0

10、 个，单价5 0 0 元，损耗率为5%,实际生产1 0 6 0 个，单价5 3 0 元，实际损耗率4%,利用因素分析法分析单价改变使成本增加了 0元。A.5 6 1 8B.3 1 5 0 0C.3 1 8 0 0D.3 3 3 9 0答案：D解析：2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P1 0 5目标成本=1 0 0 0 X 5 0 0 X L 0 5=5 2 5 0 0 0；第一次替换：1 0 6 0 X 5 0 0 X 1.0 5=5 5 6 5 0 0；第二次替换：1 0 6 0 X 5 3 0 X 1.0 5=5 8 9 8 9 0；5 8 9 8 9 0-5 5 6 5 0 0=3

11、3 3 9 01 2 .单选题应用相关比率法进行成本分析、考查管理成果的好坏，通常所采用的对比指标具有的特点是()。A.性质不同但相关B.性质不同又不相关C.概念相关时期相同D.概念相关时期不同答案：A解析：2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P 1 0 6比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。它的基本特点是：先把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的比率法有以下几种：1.相关比率法由于项目经济活动的各个方面是相互联系、相互依存、相互影响的，因而可以将两个性质不同且相关的指标加以对比，求出比率，并以此来考察经营成果的好坏。例如：产值和工资是两个不同的概念，但他们是

12、投人与产出的关系。在一般情况下，都希望以最少的工资支出完成最大的产值。因此，用产值工资率指标来考核人工费的支出水平，可以很好地分析人工成本。13.单选题一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项目的信息进行编码，如：一般项目的结构编码由()个字符组成。A.一B.二C.三DM答案：D解析：2 0 2 1/2 0 2 0 教材 P 1 7(3 )项目结构编码4个字符;14.单选题某工程因测量仪器未及时年检，测量时因误差较大导致工程轴线偏差，造成质量事故，按照施工事故发生的原因划分属于()A.人为原因B.管理原因C.技术原因D.工艺原因

13、答案：B解析：2 0 2 1 教材P1 9 1 /2 0 2 0 教材P1 9 0(2)管理原因：指引发质量事故是由于管理上的不完善或失误。例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，质量管理措施落实不力，施工管理混乱，不遵守相关规范，违章作业，检验制度不严密，质量控制不严格，检测仪器设备管理不善而失准，以及材料质量检验不严等原因引起质量事故。15.单选题在实际执行过程中，最理想的状态是已完工作实际费用(ACWP),计划工作预算费用(BCWS),巳完工作预算费用(BCWP)三条曲线靠得很近、平稳上升，表示项目按预定计划目标进行。如 果()，则可能出现较大的投资偏差。A:BCWP与 ACWP两

14、条曲线越来越靠近B:三条曲线都平稳的上升C:BCWP与 BCWS两条曲线越来越靠近D:三条曲线离散度不断增加答案：D解 析:2021/2020 教材 P99在实际执行过程中，最理想的状态是已完工作实际费用(ACWP),计划工作预算费用(BCW S),已完工作预算费用(BCVP)三条曲线靠得很近、平稳上升，表示项目按预定计划目标进行。如果三条曲线离散度不断增加，则可能出现较大的投资偏差。1 6.单选题下列关于生产安全事故应急预案的实施和奖罚的说法错误的是()。A.生产工艺和技术发生变化时，应急预案应当及时修订B.施工单位每年至少组织一次专项应急预案的演练C.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案

15、，应当报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案D.施工单位每季度至少组织一次现场处置方案的演练答案：D解析：2020教材P240/2019教材P238生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练1 7.单选题根据我国现行规定，某县发生的重大事故的事故调查组应由()负责组织。A.事故发生地省级人民政府B.事故发生地设区的市级人民政府C.事故发生地县级人民政府D.国务院答案：A解析：2 0 2 0 教材P 2 42 /2 0 1 9 教材P 2 40特大事故由国务院或者国务院授

16、权有关部门组织事故调查组调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、市、县人民政府负责调查。1 8.单选题下列风险转移方法中，不属于质量风险转移的是（）。A.分包转移B.协商转移C.担保转移D.保险转移答案：B解析：2 0 2 1 教材P 1 5 8 /2 0 2 0 教材P 1 5 7质量风险转移是指依法采用正确的方法把质量风险转移给其他方承担。转移的方法有：（1）分包转移一一例如，施工总承包单位依法把自己缺乏经验、没有足够把握的分项工程，通过签订分包合同，分包给有经验、有能力的单位施工；承包单位依法实行联合承包，也是分担风险的办法。（2）担保转移一一例如，建设单位在工程

17、发包时，要求承包单位提供履约担保；工程竣工结算时，扣留一定比例的质量保证金等。（3）保险转移一一质量责任单位向保险公司投保适当的险种，把质量风险全部或部分转移给保险公司等。1 9.单选题根 据 建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A.1 0B.1 5C.2 0D.3 0答案：D解析：2 0 2 1 教材P 2 2 3 /2 0 2 0 教材P 2 2 1根 据 建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起3

18、 0 d内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。2 0.单选题施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任。企业的代表人是安全生产的第一负责人，（）是施工项目生产的主要负责人。A.安全经理B.项目总工C.项目经理D.专职安全员答案：c解析：2021教材P213/2020教材P211施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任。企业的代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。21.单选题项目建设涉及的工种甚多，包括大量的高空作业、地下作业、用电作业、爆破作业、施工机械、起重作业等较危险的工程，

19、并且各工种经常需要交叉或平行作业，说明建设工程职业健康安全与环境管理具有()。A.多变性B.协调性C.复杂性D.持续性答案：B解析：2021教材P212/2020教材P210建设工程职业健康安全与环境管理的协调性体现在：项目建设涉及的工种甚多，包括大量的高空作业、地下作业、用电作业、爆破作业、施工机械、起重作业等较危险的工程，并且各工种经常需要交叉或平行作业。22.单选题施工安全和环境事故都会连带发生质量事故，加强施工安全与环境管理，也是预防施工()的重要措施。A.工伤事故B.质量事故C.财产事故D.安全事故答案：B解析：2 0 2 1 教材P 1 9 2 /2 0 2 0 教材P 1 9 1

20、（九）加强施工安全与环境管理许多施工安全和环境事故都会连带发生质量事故，加强施工安全与环境管理，也是预防施工质量事故的重要措施。2 3.单选题依据施工企业质量管理体系文件构成，下列程序文件中，可视企业质量控制的需要而制定，不作统一规定的是（）。A.预防措施控制程序B.内部审核程序C.质量记录管理程序D.设计变更程序答案：D解析：2 0 2 1 教材P 1 6 5 /2 0 2 0 教材P 1 6 4各企业程序文件的内容及详略可视企业情况而定。一般有以下六个方面的程序为通用性管理程序，各类企业都应在程序文件中制定：（1）文件控制程序；（2）质量记录管理程序；（3）内部审核程序；（4）不合格品控制

21、程序；（5）纠正措施控制程序；（6）预防措施控制程序。除以上六个程序以外，涉及产品质量形成过程各环节控制的程序文件，如生产过程、服务过程、管理过程、监督过程等管理程序文件，可视企业质量控制的需要而制定，不作统一规定。2 4.单选题在职业健康安全管理体系的一级要素“实施和运行”中，所包含的二级要素是（）。A.绩效测量和监视B.应急准备和响应C.记录和记录管理D.风险评价和风险控制的策划答案：B解析：2 02 1 教材P 2 08 /2 02 0教材P 2 06图 1 Z 2 05 01 1-1 职业健康安全管理体系要总体结构结构.2 5.单选题依 据 建设工程施工劳务分包合同（示范文本），劳务分

22、包人的主要义务包括（）。A.按时提供图纸，及时交付材料、设备B.负责工程测量定位、沉降观测C.未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系D.组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表答案：C解析：2 02 1 教材P 2 8 3 /2 02 0教材P 2 8 21.对劳务分包范围内的工程质量向承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2 6.单选题“采用层次分析法画出质量风险结构层次图”属于项目质量控制的（）工作。A.质量风险识别B.质量风险评估C.质量风险控制D.质量风

23、险响应答案：A解析：2 02 1 教材P 1 5 7 /2 02 0教材P 1 5 6采用层次分析法画出质量风险结构层次图属于质量风险识别的工作。2 7.单选题下列文件中能作为建设工程监理合同文件的是（）。A.监理招标文件B.工程图纸C.规范D.中标通知答案：D解析：2 02 1 教材P 2 9 0/2 02 0教材P 2 8 9工程监理合同文件由协议书、中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）、投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）、专用条件、通用条件、附 录（附录A:相关服务的范围和内容、附录B:委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备）组成。

24、合同签订后实施过程中双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。2 8.单选题某工程网络计划中，工作P的紧后工作有Q、S,工作Q的最早开始时间为第5天，最迟开始时间为第9天，工作S的最早开始时间为第6 天，最迟开始时间为第1 0天，工作P的自由时差为2天。则工作P的总时差为（）天。A.7B.4C.5D.6答案：D解析：2 02 1 教材P 1 3 5 /2 02 0教材P 1 3 4工程网络计划的时间参数计算。总时差应等于本工作与其紧后工作之间的时间间隔加上该紧后工作的总时差所得之和的最小值，工作P的自由时差为2 天，即与工作Q的时间间隔为 2 天，与工作S的时间间隔为3 天，由于2+9-5

25、=6 3+10-6=7,所以工作P的总时差为6天。2 9.单选题下列对双代号网络计划的绘图规则的表述不正确的是（）。A.双代号网络图必须正确表达己确定的逻辑关系B.双代号网络图中允许出现循环回路C.双代号网络图中在节点之间不能出现带双向箭头或无箭头的连线D.双代号网络图中不能出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线答案：B解析：2021教材P 122/2020教材P 121(2)双代号网络图中，不允许出现循环回路。所谓循环回路是指从网络图中的某一个节点出发，顺着箭线方向又回到了原来出发点的线路。3 0.单选题基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成，不 包 括()。A.数据处理设备B.信息处理

26、设备C.数据通信网络D.软件系统答案：B解析：2021教材P 34 8 /2020教材P 34 7基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成：数据处理设备、数据通信网络、软件系统。3 1.单选题某道路工程基础土方施工的原工程量为40000方，后由于设计变更导致工程量增加到50000方，原定工期为120天，合同规定工程量增减10%为承包人应承担的风险。则按比例分析法，承包人提出的工期索赔值为（）。A.12 天B.15 天C.18 天D.21 天答案：C解析：2021教材P336/2020教材P3352.比例分析法如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析其对总工期的

27、影响，可以采用比例分析法。工期索赔值=原工期X新增工程量/原工程量=120X（50000-40000X110%）/40000=18 天。3 2.单选题下列合同实施偏差分析的内容中，合同实施趋势分析不包括（）。A.项目管理团队绩效奖惩分析B.总工期的延误分析C.承包商将承担什么样的后果分析D.最终工程经济效益水平分析答案：A解析：2021教材P317/2020教材P316针对合实施同偏差情况，可以采取不同的措施，应分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括：1、最终的工程状况，包括总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生产能力（或功能要求等）；2、承包商将承担什么样的后果，如被罚款、被

28、清算、甚至被起诉，对承包商资信、企业形象、经营战略的影响等；3、最终工程经济效益（利润）水平.3 3.单选题施工总承包模式与施工总承包管理模式的相同之处在于（）。A.项目建设周期B.总包单位对分包单位的管理责任C.业主对分包单位的付款方式D.业主对分包单位的选择和认可权限答案：B解析：2 0 2 1 教材P 3 1 9 /2 0 2 0 教材P 3 1 8对分包单位的管理责任，也是由施工总承包或者施工总承包管理单位承担。也就是说，将由施工总承包或者施工总承包管理单位向业主承担分包单位负责施工的工程质量、工程进度、安全等的责任。34.单选题某工程由于发包人未及时提供图纸，导致承包人租赁施工机械窝

29、工2天，该机械台班折旧费 2 0 0 元/台班，市场租赁费为1 2 0 0 元/天，进 出 场 费 1 0 0 0 元，台班费4 0 0 元/台班，则承包人索赔成立的费用是（）元。A.2 4 0 0B.3 2 0 0C.3 4 0 0D.6 4 0 0答案：A解析：索赔费用=1 2 0 0*2=2 4 0 0 元人工费增加工作内容：按计日工计算，停工损失费，工作效率隔氐：按窝工费计算设备费工作内容增加：按机械台班费计算窝工自有：技机械折旧费计算租赁：按设备租赁费计算.3 5.单选题G B/T 1 9 0 0 0 2 0 0 8 质量管理体系标准强调质量管理的（）管理原则。A.过程方法B.事后检

30、验C.质量预控D.全过程答案：A解析：2 0 2 1 教材P 1 6 0 /2 0 2 0 教材P 1 5 9 质量管理体系基础和术语G B/T 1 9 G 0 0-2 0 0 8/I S 0 9 0 0 0:2 0 0 5 强调质量管理的“过程方法”管理原则，要求应用“过程方法”进行全过程质量控制。36.单选题（本 题 1 分）建设工程施工预付款担保的主要形式是（）。A.银行保函B.支票C.现金I）.汇票答案：A解析：本题主要考查预付款担保。建设工程施工预付款担保的形式有银行保函和承发包双方约定的其他形式。主要形式是银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的，预付款一般逐月从

31、工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意此保函减值的文件，并送银行确认。承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保，承包人将其退回银行注销，解除担保责任。综上所述，本题正确选项是A项。37.单选题（本 题 1 分）某建设工程项目施工单位在施工中发生如下费用：完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失1 万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。A.6B.5C.4D.3答案：B解析：本题主要考核费用索赔的内容。通常，承包商可以提起索赔的事件有：(1)发包人违反合同

32、给承包人造成时间、费用的损失；(2)因工程变更造成的时间、费用损失；(3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失；(6)对合同规定以外的项目进行检验，切检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；(7)非承包人的原因导致工程暂时停工；(8)物价上涨，法规变化及其他。本题中，完成业主要求的合同外工作花费属于(1),由于业主原因导致人工费增加属于(7)。因此都属于可索赔费用；而施工机械故障造成人员窝工损失属

33、于施工单位自身原因造成的损失，因此不能向业主索赔。因此可以索赔的人工费为3+2=5 (万 元)。综上所述，正确选项为B。38.单选题(本题1分)反映一个组织系统中各组成部门之间的组织关系的组织工具是()。A.组织结构图B.项目结构图C.管理职能分工表D.工作任务分工表答案：A解析：本题主要考查对组织结构图所表达的含义。A项：组织结构图反映一个组织系统（如项目管理班子）中各子系统之间和各元素（如各工作部门）之间的组织关系，反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系.所以A项正确。B项：项目结构图是一个组织工具，通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作

34、任务。所以B项错误。C项：管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。所以C项错误。D项：在工作任务分工表中应明确各项工作任务由哪个工作部门（或个人）负责，由哪些工作部门（或个人）配合或参与。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为A。3 9.单选题（本 题1分）工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成的过程，其实质是（）。A.施工管理的过程B.建设管理的过程C.知识管理的过程D.项目管理的过程答案：C解析：本题主要考查工程项目策划。工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成的过程，其实

35、质是知识管理的过程，即通过知识的获取，经过知识的编写、组合和整理，而形成新的知识。综上所述，本题正确答案为C。40.单选题（本 题1分）某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案，该施工方案应由（）进行审批。2018真题A、总包单位项目技术负责人B、专业分包单位技术负责人C、总包单位技术负责人D、专业分包单位项目技术负责人答案：C解析：本题考查的是施工组织设计的编制和审批。施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。同时，钢结构专项施工方案不能由分包单位编制。41.单选题（本 题1分）建设工程施

36、工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（）的进度。A.实施阶段B.决策阶段C.项目全寿命周期D.使用阶段答案：A解析：本题主要考查了项目进度控制的任务。业主进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前施工准备阶段的工作进度。综上所述，本题正确答案为A。4 2.单选题（本 题1分）在进行月（季）度成本分析时，如果发现是属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应该（）OA.从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度B.增加收入，弥补亏损C.采取增收节支措施，防止今后再超支D.停止生产，等待机会答案：A解析：本题考核的

37、是施工成本分析。综合成本的分析中，月（季）度成本分析是指施工项目定期的、经常性的中间成本分析，对于具有一次性特点的施工项目来说，有着特别重要的意义。在进行月（季）度成本分析时，发现出现了属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应该从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度。综上所述，本题正确答案为A。4 3.单选题年度成本分析的依据是（）。A.当 月（季）的成本报表B.当年的成本报表C.当年的进度报表D.当年的施工日志答案：B解析：2021/2020 教材 P109年度成本分析的依据是年度成本报表。4 4.单选题（本 题 1分）在建设工程合同中，一 般 将（）约定为解决合同争议的最终处理方式。A.协商

38、B.调解C.仲裁D.行政部门裁决答案：C解析：本题考核的是仲裁的概念。由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，如专业性较差、处理时间长、花费较大等，国际工程承包合同的争议，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商和调解不成功，也很少采用诉讼的方式解决。当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。仲裁的特点包括：自愿性、专业性、灵活性、保密性、快捷性、经济性、独立性。综上所述，正确选项为C。4 5.单选题（本 题1分）下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是（）。2017A、2人以下死亡，100万 元 500万元的直接经济损失B、5人以下重伤、

39、100万 元 500万元的直接经济损失C、未造成人员伤亡，1000万 5000万元的直接经济损失D、未造成人员伤亡，100万 元 1000万元的直接经济损失答案：D解析：本题考查的是施工质量事故报告和调查处理程序。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。一般事故的划分为：一般事故，是指造成3人以下死亡，或 者10人以下重伤，或 者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。4 6.单选题（本 题1分）用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的（）的观察分析，可以判断和过程是否正常、稳定。A.位置B.形状C.比例D.大小答案：B解析：本题

40、主要考直方图。直方图法即频数分布直方图法，它是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方法。通过对直方图形状的观察与分析，可了解质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。同时可通过质量数据特征值的计算，估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力等。综上所述，本题正确选项是B项。4 7.单选题（本 题1分）根据全面质量管理的思想，工程项目的全面质量管理是指对（）的全面管理。A.工程质量形成过程B.工程建设各参与方C.工程质量和工作质量D.工作建设所需的材料、设备答案：C解析：本题主要考查全面质量管理（T Q C）思想。全面

41、质量管理思想包括全面质量管理、全过程质量管理、全员参与质量管理三个方面的“三全”管理。其中建设工程项目全面质量管理是指建设工程项目参与各方所进行的工程项目质量管理的总称，包括工程（产品）质量和工作质量的全面管理。所以，工程项目的全面质量管理是指对工程质量和工作质量的全面管理。综上所述，本题正确选项为C项。48.单选题（本 题1分）已知某施工项目的计划数据资料如下表所示，则第3周的施工成本计划值是（）万元。编码项目名称时间/周费用强度/（万元/周）工程进度/周1234567891011场地平整11012土方开挖31513混凝土垫层315一一14混凝上基础66015土方回填315一A.3 0B.6

42、 0C.7 5I).9 0答案：I）解析：本题考核的是施工成本计划值的计算。第 3 周的工作包括土方开挖、混凝土垫层及混凝土基础，其施工成本计划值=15+15+60=90（万元）。综上所述，正确选项为D。49.单选题（本 题 1 分）工程建设监理规划编制完成后，必 须 经（）审核批准。A.业主B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.专业监理工程师答案：C解析：本题主要考查的是工程建设监理规划的内容。工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送业主。综上所述，正确选项为C。50.单选题（本 题 1分）（20

43、20年真题）下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（）A.组织措施B.合同措施C.技术措施D.优化措施答案：A解析：P 7 3-7 4组织措施是从成本管理的组织方面采取的措施。组织措施是其他各类措施的前提和保障，而且一般不需要增加额外的费用，运动的当可以取得良好的效果。51.单选题（本 题 1 分）（2 0 1 9 年真题）根 据 建设工程施工专业分包合同（示范文本），关于发包人、承包人和分包人关系的说法，正确的是（）A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地B.就分包范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令C.分包人可直接致函发包人或工程师D.分包合同价款与总承包合同相应部

44、分价款存在连带关系答案：B解 析:P 2 7 6-2 7 8分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。分包合同价款与总包含同相应部分价款无任何连带关系。5 2.单选题（本 题1分）在建设工程项目进度控制工作中，分析和论证进度目标的目的是分析和论证（）。A.进度目标的合理性及实现的可能性B.进度目标实现措施的经济性和可操作性C.进度目标与成本目标、质量目标的匹配性D.进

45、度目标与成本目标、质量目标的一致性答案：A解析：本题考核的是进度目标的分析和论证。进度目标分析和论证的目的是论证进度目标是否合理，进度目标有否可能实现，如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标。综上所述，本题正确答案为A。5 3.单选题施工起重机械应在验收合格后，由（）向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A.租售单位B.制造单位C.施工单位D.建设单位答案：C解析：2 0 2 1 教材P 2 2 3 /2 0 2 0 教材P 2 2 1施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起3 0 日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置

46、于或者附着于该设备的显著位置。54.单选题根 据 建设工程施工合同（示范文本）GF-20 1 7-0 20 1,工程未经竣工验收。发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.转移占有工程之日C.监理人组织竣工初验之日D.发包人签发工程接收证书之日答案：B解析：20 21 教材P 27 2/20 20 教材P 27 1工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣

47、工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。55.单选题下列策划内容中，属于建设工程项目实施阶段策划的是（）。A.编制项目实施期合同结构总体方案B.确立项目实施期管理总体方案C.确定关键技术分析和论证D.进行项目目标的分析和再论证答案：D解析：建设工程项目实施阶段策划的基本内容如下：（D 项目实施的环境和条件的调查与分析；（2）项目目标的分析和再论证；（3）项目实施的组织策划；（4）项目实施的管理策划；（5）项目实施的合同策划；（6）项目实施的经济策划；（7）项目实施的技术策划；（8）项目实施的风险策划等。选项A、B、C全属于决策阶段策划的工作内容。56.单选

48、题从某种程度上说，决定项目质量的优劣的因素是（），A.施工队伍的素质高低B.施工机械设备的先进程度C.技术方案和工艺水平的高低D.施工材料的质量高低答案：C解析：20 21 教材P 1 5 4/20 20 教材P 1 5 3从某种程度上说，技术方案和工艺水平的高低，决定了项目质量的优劣57.单选题项目管理实施规划的编制过程包括：熟悉相关法规和文件；分析项目特点和环境；履行报批手续；实施编制。根 据 建设工程项目管理规范（GB/T 5 0 326-20 1 7）,正确的编制程序是（）。A.-B.-C.-甸-D.-答案：B解析：项目管理实施规划编制程序了解相关方的要求；分析项目具体特点和环境条件；

49、熟悉相关法规和文件；(4)实施编制；履行报批手续。58.单选题关于劳务用工的工资支付，下列选项中，错误的是()A.建筑施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资，且支付部分不得低于当地最低工资标准，每季度末结清劳动者剩余应得的工资B.建筑施工企业应当将工资直接发给劳动者本人，特殊情况下可将工资发放给包工头通过包工头转交C.建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，可与劳动者协商延期支付，但最长不得超过3 0 日D.超过3 0 日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为答案：B解析：B选项错误，建筑施工企业应当将工资直接发给劳动者本人，不得将工资发放给包工头或者不具备用工主

50、体资格的其他组织或个人。59.单选题质量风险识别可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行，识别可分三步进行，其中第一步 是（）。A.编制质量风险识报告B.分析每种风险的促发因素C.画出质量风险结构层次图D.编风险管理计划答案：C解析：识别可分三步进行：（1）采用层次分析法画出质量风险结构层次图；（2）分析每种风险的促发因素；（3）将风险识别的结果汇总成为质量风险识别报告。60.单选题（本 题 1 分）下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。（2 0 1 5 真 题）A.业主改变设计方案B.对环境调查和预测的风险C.自然环境的变化D.合同所依据环境的变化答案：B解析：本题考查的是施工合同风险的类