城乡建设职工职业技能竞赛工程造价决赛理论试题库.pdf

《城乡建设职工职业技能竞赛工程造价决赛理论试题库.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《城乡建设职工职业技能竞赛工程造价决赛理论试题库.pdf（247页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023 年江苏省百万城乡建设职工职业技能竞赛工程造价决赛理论题库一、单项选择题（每题 1 分，共 940 题）1.对隔热、隔声性能要求较高的建筑物宜选用（B）。A.真空玻璃B.中空玻璃C.镀膜玻璃D.钢化玻璃2.使木材物理力学性质变化发生转折的指标为（C）。A.平衡含水率B.顺纹强度C.纤维饱和点D.横纹强度3.基坑开挖时，造价相对偏高的边坡支护方式应为（C）。A.水平挡土板B.垂直挡土墙C.地下连续墙D.水泥土搅拌桩4.基坑开挖时，采用明排法施工，其集水坑应设置在（B）。A.基础范围以外的地下水走向的下游B.基础范围以外的地下水走向的上游C.便于布置抽水设施的基坑边角处D.不影响施工交通的

2、基坑边角处5.在挖深3m，1-3类土砂性土壤基坑，且地下水位较高，宜优先选用（B）。A.正铲挖掘机 B.反铲挖掘机 C.拉铲挖掘机 D.抓铲挖掘机6.按建筑物承重结构形式分类，网架结构属于（D）。A.排架结构B.刚架结构C.混合结构D.空间结构7.4根单芯截面为6mm2的导线应穿钢管直径为（B）。A.15mmB.20mmC.25mmD.32mm8.利用水箱减压，适用于允许分区设备水箱，电力供应充足，电价较低的各类高层建筑，水泵数目少，维护管理方便，分区水箱容积小，少占建筑面积，下区供水受上区限制，屋顶箱容积大，这种供水方式为（C）。A.分区并联给水B.分区串联给水C.分区水箱减压给水D.分区减

3、压阀减压给水9.室内给水管上阀门设置正确的（B）。A.DN50mm，使用闸阀或蝶阀B.DN50mm，使用闸阀或球阀C.DN50mm，使用闸阀或球阀D.DN50mm，使用球阀或蝶阀10.热源和散热设备分开设置，由管网将它们连接，以锅炉房为热源作用于一栋或几栋建筑物的采暖系统类型为（C）。A.局部采暖系统B.分散采暖系统C.集中采暖系统D.区域采暖系统11.采用无缝钢管焊接成型，构造简单，制作方便，使用年限长，散热面积大，适用范围广，易于清洁，较笨重，耗钢材，占地面积大的散热器类型为（B）。A.扁管型B.光排管C.翼型D.钢制翅片管12.高层建筑的屋面排水应优先选择（A）。A.内排水B.外排水C.

4、无组织排水D.天沟排水13.对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（C）。A.木结构B.砌体结构C.钢结构D.钢筋混凝土结构14.下列关于刚性基础的说法，错误的是（B）。A.抗压强度较高B.所用的材料不包括混凝土C.基础大放脚与基础材料的刚性角相一致D.通过限制基础宽高比来满足刚性角要求15.燃烧性能等级为 B1 级的装修材料其燃烧性为（B）。A.不燃B.难燃C.可燃D.易燃16.钢结构吊装中，不需高大的拼装支架，高空作业少，易保证整体焊接质量的是（A）。A.整体吊装法施工B.滑移法施工C.高空拼装法施工D.整体顶升法施工17.关于地下连续墙施工的说法，错误的是（C）。A.机械化程

5、度高B.具有防渗、挡土、承重功能C.墙面难以保证垂直度D.相邻段接头部位容易出现质量问题18.SMW 工法桩（型钢水泥土搅拌墙）复合围护结构多用于（A）地层。A.软土B.软岩C.砂卵石D.冻土19.下列深基坑支护形式中，不具备止水能力的是（B）。A.水泥土桩墙B.挡土灌注排桩C.地下连续墙D.型钢水泥土复合搅拌桩20.关于有机防火封堵材料特点的说法，错误的是（A）。A.不能重复使用B.遇火时发泡膨胀C.优异的水密性能D.优异的气密性能21.常用于室内装修工程的天然大理石的特性是（D）。A.属酸性石材B.质地坚硬C.吸水率高D.属碱性石材22.物理性质是鉴别矿物的主要依据，依据光泽可以用来鉴别矿

6、物的（C）。A.成分B.结构C.风化程度D.类别23.地下水补给区与分布区不一致的是（C）。A.基岩风化壳中存在的无压水B.裸露岩溶化岩层中的潜水C.单斜岩溶化岩层中的承压水D.基岩上部裂隙中的潜水24.防止滑坡体下滑的有效措施是（C）。A.在施工过程中视情况进行刷方减重B.在滑坡体上方筑挡土墙C.在滑坡体上方修截水设施D.在滑坡体坡脚挖截水沟25.下列建筑结构体系中，抵抗水平荷载最有效的是（B）。A.框架结构体系B.筒体结构体系C.框架-剪力墙结构体系D.混合结构体系26.关于刚性基础的说法，正确的是（B）。A.刚性基础基底主要承受拉应力B.通常使基础大放脚与基础材料的刚性角一致C.刚性角受

7、工程地质性质影响，与基础宽高比无关D.刚性角受设计尺寸影响，与基础材质无关27.关于地下室防水的说法，正确的是（D）。A.当地下室地坪位于最高设计地下水位以上时，需做防水B.内防水对防水较为有利C.外防水多用于修缮工程D.采用外防水时，防水材料需高出最高水位 5001000mm28.房屋跨度较小的房间，常采用的楼板形式是（A）。A.现浇钢筋混凝土板式楼板B.现浇钢筋混凝土梁板式肋形楼板C.井字形肋楼板D.无梁楼板29.在工程实践中，落水管间的距离（天沟内流水距离）以（B）为宜。A.916mB.1015mC.1218mD.1625m30.跨度 6m、设计混凝土强度等级 C30 的板，拆除底模时的

8、同条件养护标准立方体试块抗压强度值至少应达到（C）。A.15N/mmB.18N/mmC.22.5N/mmD.30N/mm31.应使用 A 级材料的部位是（A）。A.疏散楼梯间顶棚B.消防控制室地面C.展览性场所展台D.厨房内固定橱柜32.建筑装饰工业化的基础是（D）。A.批量化生产 B.整体化安装C.标准化制作 D.模块化设计33.影响悬臂梁端部位移最大的因素是（D）。A.荷载B.材料性能C.构件的截面D.构件的跨度34.不属于砌体结构主要构造措施的是（B）。A.圈梁B.过梁C.伸缩缝D.沉降缝35.框架结构抗震构造做法正确的是（C）。A.加强内柱B.短柱C.强节点D.强梁弱柱36.粉煤灰水泥

9、主要特征是（A）。A.水化热较小B.抗冻性好C.干缩性较大D.早期强度高37.对HRB400E钢筋的要求，正确的是（C）。A.极限强度标准值不小于 400MPaB.实测抗拉强度与实测屈服强度之比不大于 1.25C.实测屈服强度与屈服强度标准值之比不大于 1.30D.最大力总伸长率不小于 7%38.土钉墙施工要求正确的是（A）。A.超前支护，严禁超挖B.全部完成后抽查土钉抗拔力C.同一分段喷射混凝土自上而下进行D.成孔注浆型钢筋土钉采用一次注浆工艺39.深基坑工程无支护结构挖土方案是（D）。A.中心岛式 B.逆作法C.盆式D.放坡40.判定或鉴别桩端持力层岩土性状的检测方法是（A）。A.钻芯法B

10、.低应变法C.高应变法 D.声波透射法41.大体积混凝土拆除保温覆盖时，浇筑体表面与大气温差不应大于（B）。A.15B.20C.25D.2842.预应力楼盖的预应力筋张拉顺序是（B）。A.主梁次梁板B.板次梁主梁C.次梁主梁板D.次梁板主梁43.易产生焊缝固体夹渣缺陷的原因是（C）。A.焊缝布置不当B.焊前未加热C.焊接电流太小D.焊后冷却快44.混凝土预制柱适宜的安装顺序是（A）。A.角柱边柱中柱B.角柱中柱边柱C.边柱中柱角柱D.边柱角柱中柱45.民用建筑工程室内装修所用水性涂料必须检测合格的项目是（C）。A.苯+VOCB.甲苯+游离甲醛C.游离甲醛+VOCD.游离甲苯二异氰酸酯（TDI）

11、46.反应土体抵抗剪切破坏极限强度的指标是（B）。A.内摩擦角B.内聚力C.粘聚力D.土的可松性47.高分子材料的基本性能及特点不包括（B）。A.质轻B.比强度低C.电绝缘性好D.导热系数小48.下列管材中，不属于复合材料管材的是（A）A.工程塑料（ABS）管B.涂塑钢管C.钢骨架聚乙烯管D.玻璃钢管（FRP）49.关于住宅建筑设计中的结构面积系数的说法，正确的是（B）。A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关50.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响的说

12、法，正确的是（B）。A.建筑周长系数越高,建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构,以降低造价D.建筑物面积或体积的增加,一般会引起单位面积造价的增加51.民用住宅建筑设计中，不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（C）。A.矩形正方形T 形一 L 形B.L 形T 形矩形正方形C.正方形矩形T 形L 形D.T 形L 形正方形矩形52.住宅小区规划设计中节省用地的措施是（B）。A.合理压缩建筑面积B.适当提高住宅高低层搭配C.适当减少房屋长度D.降低公共建筑的层数53.根据中华人民共和国招标投标法，投标人不得

13、以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（C）。A.投标人的平均成本B.标底中估计的成本C.企业的个别成本D.报价最低的投标人的成本54.根据中华人民共和国招标投标法，不属于投标人之间串通投标行为的是（C）。A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.相互探听对方投标标价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标55.根据中华人民共和国招标投标法，关于招标人与中标人订立合同的说法，错误的是（D）。A.应按照招标文件和中标人的投标文件订立合同B.不得订立背离合同实质性内容的协议C.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还D.给招标人造成的损失超过履约保

14、证金数额的，超过部分不再予以赔偿56.根据中华人民共和国招标投标法实施条例，招标人应当自收到异议之日起（D）日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。A.5B.1C.7D.357.根据中华人民共和国招标投标法实施条例，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（A）日内向行政监督部门投诉。A.10B.15C.20D.3058.根据中华人民共和国招标投标法实施条例，某工程中标合同金额为6500万元，中标人提交履约保证金不能超过（B）万元。A.130B.650C.975D.130059.根据中华人民共和国招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形

15、是（B）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术C.采用公开招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人60.根据中华人民共和国招标投标法，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（A）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起 30 天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起 30 天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起 15 天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起 15 天内61.根据中华人民共和国招标投标法，下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（C）。A.投标文

16、件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.未按投标文件格式中标明要求盖章、签字的D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的62.根据中华人民共和国招标投标法实施条例，关于建设工程施工评标的说法，正确的是（C）。A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人63.依法必须招标的项目中标公示应包含的内容是（D）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开

17、标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）64.关于施工招标文件的疑问和澄清的说法，正确的是（D）。A.投标人可以口头方式提出疑问B.投标人不得在投标截止前的 15 天内提出疑问C.投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置D.招标文件的书面澄清应发给所有投标人65.关于联合体投标需遵循的规定的说法，正确的是（D）。A.联会合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金66.下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内

18、容的是（D）。A.授标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析67.建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是（C）。A.投标文件中的大、小写金额不一致B.未按施工组织设计方案进行报价C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标报价中采用了不平衡报价68.具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是（D）。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜69.当采用经评审的最低投标价法进行详细评审时，中标候选人的推荐顺序应当是（D）。A.

19、按照技术标合格的投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人B.经评审的投标价相等时，由招标人决定优选顺序C.经评审的投标价相等时，按照投标人提供的优惠性承诺决定优先顺序D.按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人70.关于招标文件的澄清与修改的说法，错误的是（B）。A.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间 15 天前B.招标文件的澄清应指明澄清问题的来源C.投标人收到澄清后的确认时间，可以采用一个相对的时间，也可以采用一个绝对的时间D.如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应推迟投标截止时间71.投标报价有算术错误的，对其修正程序说法正确的是（A）。A.评标委

20、员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力B.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力C.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力D.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力72.投标人须知中应包括的内容是（D）。A.评标办法B.工程量清单C.图纸D.合同授予73.根据评标委员会和评标方法暂行规定和标准施工招标文件，属于初步评审中形式评审标准的是（B）。A.具备有效的营业执照B.投标文件格式符合要求C.投标报价校核符合投标文件要求D.具备有效的安全

21、生产许可证74.招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起（C）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.3075.根据必须招标的工程项目规定，使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（C）。A.实行以工代赈需要使用农民工B.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价 600 万元人民币C.某水利工程，其单项施工合同估算价 600 万元人民币D.某福利院采用不可替代的某专有技术，其单项施工合同估算价 600 万元人民币76.评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，原则上应当不超过的人数为（C）。A.1 人B.2 人C.3 人D.4 人

22、77.根据中华人民共和国政府采购法，政府采购中，(A)应作为主要采购方式。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.单一来源采购78.根据中华人民共和国政府采购法，不属于可采用竞争性谈判方式采购的是（D）A.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的B.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的C.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的D.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的79.根据中华人民共和国建筑法，关于建筑工程发包和承包的说法，错误的是（C）A.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。B.建筑工程发包与承包的招标投标活动，

23、应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。C.建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在招标文件中约定。D.公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。80.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（A）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.90B.80C.60D.5081.建设单位应当自领取施工许可证之日起（C）内开工。A.1 个月B.6 个月C.3 个月D.12 个月82.根据中华人民共和国政府采购法，对于实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由（A）公布。A.省级以上人民政府B.国务院相关主管部门C.省级政府采购部门D

24、.县级以上人民政府83.根据中华人民共和国价格法，在制定关系群众切身利益的公用事业价格，公益性服务价格，自然垄断经营的价格应当建立（D）制度。A.风险评估B.公示C.专家咨询D.听证会84.根据中华人民共和国民法典合同篇，合同成立后，不属于变更的情形是（D）A.合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的变化B.发生了不属于商业风险的重大变化C.继续履行合同对于当事人一方明显不公平D.材料价格出现了上涨85.根据中华人民共和国民法典合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为(D)。A.收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地B.发件人的主营业地

25、或住所地任选其一C.收件人的住所地，没有住所地的，为主营业地D.发件人的主营业地，没主营业地的，为住所地86.根据中华人民共和国价格法，地方定价商品目录应经（C）审定后公布。A.地方人民政府价格主管部门B.地方人民政府C.国务院价格主管部D.国务院87.根据中华人民共和国价格法，政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时，应当建立（A）制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。A.听证会B.专家咨询C.评估会D.社会公示88.根据建设工程质量管理条例在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为（B）年。A.1B.2C.3D.589.根据 建设工程质量保证金管理办法 由于发包人原因导致工程未

26、能按规定期限竣工验收，该工程在承包人提交竣工验收报告后（D）天后自动进入缺陷责任期。A.30B.45C.60D.9090.根据建设工程质量保证金管理办法(建质【2017】138号)，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（C）A.19%B.2%C.3%D.5%91.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一），当事人对建设工程开工日期有争议，属于因承包人原因导致开工时间推迟情形的，人民法院应当按照（C）予以认定。A.招标文件载明的开工时间为开工日期B.合同约定的开工时间为开工日期C.开工通知载明的时间为开工日期D.实际开工时间为开工日期92.根据最高人民法院

27、关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一），当事人对建设工程开工日期有争议，属于开工通知发出后，尚不具备开工条件情形的，人民法院应当按照（A）予以认定。A.以开工条件具备的时间为开工日期B.合同约定的开工时间为开工日期C.开工通知载明的时间为开工日期D.实际开工时间为开工日期93.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一），利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明，建设工程没有交付的，（A）视为应付款时间。A.提交竣工结算文件之日B.交付之日C.竣工验收之日D.当事人起诉之日94.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠

28、纷案件适用法律问题的解释（一），当事人约定按照（C）结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。A.固定单价B.固定总价C.固定价D.成本加酬金价95.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一），承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过（C）个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。A.六B.十二C.十八D.二十四96.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一），关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时的说法，正确的是（C）。A.建设工程经竣工验收不合格的，由双方协商确定竣工日期B

29、.承包人已经提交竣工验收报告，以提交竣工验收报告之日为竣工日期C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D.发包人拖延验收的，以承包人提交竣工结算报告之日为竣工日期97.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一），利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列应付款时间的说法，错误的是（D）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.工程价款未结算的，由当事人协商确定应付款时间98.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合

30、同纠纷案件适用法律问题的解释（一），应当依据中华人民共和国民法典第一百五十三条第一款的规定，认定合同无效的情形不包括（C）。A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的B.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的C.承包人超越资质等级许可的业务范围签订合同，在竣工前取得相应资质等级D.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的99.根据江苏省建设工程造价管理办法（省政府令第163号）规定，（A）负责本行政区域内建设工程造价活动的监督管理，并按照规定委托建设工程造价管理机构实施。A.县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门B.市级及以上地方人民政府住房城乡建设主管部门C.县（区）级

31、以上地方人民政府住房城乡建设主管部门D.省住房与城乡建设厅定额站100.根据江苏省建设工程造价管理办法（省政府令第163号）规定，省住房城乡建设主管部门应当依托(B)建立工程造价数据库，分类发布人工、材料、项目等造价指标指数，为确定工程造价提供依据。A.国有资金投资项目B.政府资金投资项目C.典型性的建设项目D.投资控制取得良好效果的项目101.根据江苏省建设工程造价管理办法（省政府令第163号）规定，国有资金投资项目施工发包与承包，应当（B）A.定额方式计价B.采用工程量清单方式计价。C.总承包方式计价D.以上均可102.根据江苏省建设工程造价管理办法（省政府令第163号）规定，国有资金投资

32、项目招标的，招标人应当设置并公布（B）。A.最低投标限价B.最高投标限价C.标底价D.中标人报价103.下列工程项目策划的内容中，属于实施策划内容的是（D)。A.项目系统构成策划B.项目定位策划C.项目的定义D.工程项目融资策划104.基于互联网的工程项目信息平台的基本功能有(D)。A.集成电子商务功能B.视频会议功能C.在线项目管理D.工作流程管理105.工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的（A）A.定义和定位B.功能分析C.方案比选D.经济评价106.根据建设项目工程总承包合同（示范文本）(GF-2020-0216)，合同文件包括下列内容：专用合同条件及发包人要求等附件，中标

33、通知书，承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（B）。A.B.C.D.107.根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201），应由（A）组织设计交底。A.发包人B.设计单位C.监理单位D.承包人108.根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201），工程施工过程中，承包人提出合理化建议的，提出程序是（D）。A.向监理、发包人提出，发包和监理人批准，监理人发出变更，承包人实施。B.向设计和监理提出，设计和监理人审核报发包人，发包人批准，监理人发出变更，承包人实施。C.向发包人提出，发包人批准，监理人发出变更，承包人实施。D.向监理人提出，监理人审核报

34、发包人，发包人批准，监理人发出变更，承包人实施。109.根据标准施工招标文件,施工合同文件包括下列内容:已标价工程量清单;技术标准和要求；中标通知书,仅就上述三项内容而言,合同文件的优先解释顺序是（D）。A.B.C.D.110.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是（C）。A.工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修改后合格,发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理111.施工合同履行期间出现现场签证事件时

35、，现场签证应由（D）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人112.因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（D）。A.承包人员遣送费B.临时工程拆除费C.施工设备运离现场费D.已完措施项目费113.关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（A）A.矩阵制组织中，项目成员受双重领导B.职能制组织中指令唯一且职责清晰C.直线制组织中可实现专业化管理D.强矩阵制组织中，项目成员仅对职能经理负责114.S曲线法比较实际进度和计划进度时，实际累计在计划累计曲线上，表示（C）。A.实际进度落后于计划进度B.计划进度编制过于保守C.实际进度超前于计划进度D.计划进度偏于紧迫115.采用挣

36、值分析法，动态监控工程进度和费用时，若在某一时点计算得到费用绩效指数大于1，进度绩效指数小于1，则表明该工程当前的实际状态是（C）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度超前116.采用各式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该格式条款的处理方式为（D）。A.该格式条款无效，有双方重新协商B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定C.应当作出利于提供格式条款一方的解释D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释117.保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（B）。A.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.非结构化数据118.为

37、了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施施工程要（C）。A.同时施工、同时验收、同时投入运行B.同时审批、同时设计、同时施工C.同时设计、同时施工、同时投入运行D.同时施工、同时移交、同时使用119.对于技术复杂、各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目，宜采用的项目组织形式是（D）组织形式。A.直线制B.弱矩阵制C.中矩阵制D.强矩阵制120.下列工程总承包类型中，总承包商需要履行试运行工作职责的是（A）。A.设计采购施工总承包B.设计-施工总承包C.采购-施工总承包D.设计-采购总承包121.EPC总承包模式中承包人应承担的工作是（A）。A.

38、设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工122.根据基本建设项目建设成本管理规定，建设项目的建设成本包括（D）。A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费123.确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（B）。A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案124.在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目称为（B）。A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程125.基本建设项目概况表中的基建支出是指（C）发生的全部基本建设支

39、出。A.建设项目从开工起至保修期结束为止B.建设项目从开工起至试运行结束为止C.建设项目从开工起至竣工为止D.建设项目从开工起至建设项目拆除为止126.工业项目设计的“三阶段设计”指的是（B）。A.总平面设计、工艺设计和建筑设计B.初步设计、技术设计和施工图设计C.总体设计、初步设计和施工图设计D.方案设计、初步设计和施工图设计127.下列工程总承包方式中，从工程项目可行性研究阶段开始的工程总承包方式是（D）。A.设计采购施工总承包B.设计一施工总承包C.采购一施工总承包D.交钥匙总承包128.承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（A）颁发前发生的工程变更。A.合同工程

40、接纳证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书129.国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是（B）。A.双方间的权利义务B.原招标文件中规定的工程数量的增减C.承担额外任务D.投标价格130.根据标准施工招标文件，不属于工程变更范围和内容的是（A）。A.合同中的遗漏B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或者尺寸D.改变已批准的施工工艺或顺序131.某通过招投标订立的政府采购合同金额为200万元，合同履行过程中需追加与合同标的相同的货物，在其他合同条款不变且追加合同金额最高不超过（B）万元时，可以签订补充合同采购。A.1

41、0B.20C.40D.50132.合同价格的准确数据只有在（B）后才能确定。A.后续工程不再发生工程变更B.承包人完成缺陷责任期工作C.工程审计全部完成D.竣工结算价支付完成133.发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后（A）天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。A.14B.21C.28D.35134.建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（A）。A.B.C.D.135.施工合同价款纠纷处理中，一方当事

42、人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（D）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书136.建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（D）。A.应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除B.应由承包人负责维修，费用由发包人承担C.发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付D.发包人委托承包人维修的，费用由发发包人支付137.关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则的说法，正确的是（B）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得

43、到经济补偿D.若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿138.根据标准施工招标文件，合同价格是指（D）。A.合同协议书中写明的合同总金额B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额139.根据标准施工招标文件，关于“分包和偏离问题处理”的内容应包括在（B）之中。A.招标公告B.投标人须知C.评标办法D.合同条款与格式140.根据标准施工招标文件，关于法规变化类合同价款调整的说法，正确的是（C）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第 42 天为基准日B.基准日之前

44、国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的合同价款不予调整141.根据标准施工招标文件，在施工合同中约定的基准日期一般为（A）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第 28 天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第 42 天C.施工合同签订前的第 28 天D.施工合同签订前的第 42 天142.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（D）。A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押货款D.催告发包人支

45、付,并索要延迟付款利息143.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限的说法，正确的是（D）。A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提岀索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止144.调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径，关于调解的说法，正确是（C）。A.承包人对调解书有异议时,可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认收终止145.某工程项目完工后，承包单位于201

46、9年8月8日向业主方提交竣工验收报告。业主方为尽早投入使用，在未组织竣工验收的情况下，于2019年9月11日提前使用该工程，后经承包单位催促下，建设单位于11月12日组织验收，11月13日参与工程竣工验收的各方签署了竣工验收合格意见，该工程的实际竣工时间为（B）。A.8 月 8 日B.9 月 11 日C.11 月 12 日D.11 月 13 日146.根据标准施工招标文件，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（B）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化147.根据标准施工招标文件，发包人应进行工期延长，增加

47、费用，并支付合理利润的情形是（C）。A.施工过程中发现文物采取措施B.遇到不利物质条件采取措施C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工D.发包人提供的设备不符合合同要求须进行更换148.关于CM承包模式的说法，正确的是（A）。A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”B.要求在工程设计全部结束之后，进行施工招标C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排D.所有分包不用通过招标的方式展开竞争149.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（B）。A.交钥匙总承包B.EPC 总承包C.设计施工总承

48、包D.工程项目管理总承包150.关于建设项目竣工验收的说法，正确的是（A）。A.中间验收是指单位工程验收B.单位工程验收由业主组织C.工程整体验收也称交工验收D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收151.下列项目融资方式中，需要通过转让已建成项目产权和经营权来进行拟建项目融资的是（A）。A.TOTB.BOTC.ABSD.PPP152.下列项目融资方式中，需要通过证券市场发行债券进行项目融资的是（B）。A.BOTB.ABSC.TOTD.PFI153.为判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法（C）。A.项目经济评价B.财政承受能力评价C.物有所

49、值评价D.项目财务评价154.在工程项目管理模式中，BOT是经常被人们提及的一种模式，其含义是(B)A.建造-拥有-移交B.建造-运营-移交C.租赁-拥有-移交D.租赁-运营-移交155.采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC(或SPV），SPC(或SPV)的性质是（C）。A.借款银团设立的项目监督机构B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构D.社会资本投资人组建的特许经营机构156.用PFI融资方式的特点是（D）。A.可能降低公共项目投资效率B.私营企业与政府签署特许经营合同C.特许经营期满后将项目移交政府D.私营企业参与项目设计并承担风险157.建设工

50、程项目管理的核心任务是项目的(D)A.目标规划B.目标比选C.目标论证D.目标控制158.根据建设项目工程总承包管理规范，项目总承包方项目管理工作涉及(D)。A.项目决策管理、设计管理、施工管理和试运行管理B.项目设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾C.项目决策管理、设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾D.项目设计管理、采购管理、施工管理、试运行管理和项目收尾159.下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是(C)。A.变更施工方案B.调整工作计划C.采取索赔手段D.增加经济投入160.下列工程总承包合同义务中，属于承包人义务的是(D)。A.办理施工许可证B.负责组织设计阶段审查会议