高速钢公司建设工程施工合同管理.docx
《高速钢公司建设工程施工合同管理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高速钢公司建设工程施工合同管理.docx(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、高速钢公司建设工程施工合同管理目录第一章宏观环境分析2第二章公司简介3一、基本信息3二、公司简介3三、公司主要财务数据4第三章项目简介6一、项目名称及项目单位6二、项目建设地点6三、建设规模6四、项目建设进度6五、建设投资估算6六、项目主要技术经济指标 7第四章行业背景分析9第五章建设工程施工合同管理11一、工程施工合同纠纷审理相关规定11二、工程施工合同履行管理16风险日益增大,份额占比正在逐年下降,特别是低端刀具领域受到 的冲击更为严重。而在对高速钢品质要求高的车刀领域,向来以来, 我国高速钢产品占比较低。在低端市场占有率逐渐缩小的情况下, 高端市场成为高速钢在刀具行业的发展重心。我国高速
2、钢行业经过长期发展,规模不断扩大,企业数量较多, 行业集中度低。大部份企业产品主要集中在低端领域,产能过剩,市 场竞争激烈,价格战成为主要竞争手段,市场发展混乱。在高端高速 钢领域,国内企业占有率小,市场主要被进口品牌所垄断。总的来看, 我国高速钢行业在工艺水平、装备设施、产品的品种和质量等方面与 发达国家差距较大,市场呈现低端产品供大于求、高端产品依赖进口 的局面。产品结构不合理、行业集中度低、国际竞争力弱成为我国高速钢 行业的发展瓶颈。2022年2月,国务院印发关于高速钢行业化解过 剩产能实现脱困发展的意见,提出2022-2022年间,高速钢行业产 能要压减1亿至1.5亿吨。在政策的推动下
3、,我国高速钢行业结构逐步 得到调整,产品结构不断优化,未来发展前景可期。第五章建设工程施工合同管理一、工程施工合同纠纷审理相关规定为更好地审理建设工程施工合同纠纷案件,最高人民法院审判委 员会于2022年12月25日通过了新的最高人民法院关于审理建设工程 施工合同纠纷案件合用法律问题的解释(一)(法释(2022) 25号)自2022年1月1日起施行,其中部份 条款与工程造价管理密切相关。(二)关于工期争议的解决1、开工日期争议解决当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以 下情形予以认定:0开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明 的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件
4、的,以开工条件具 备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通 知载明的时间为开工日期。承包人经发包人允许已经实际进场施工的,以实际进场施工时 间为开工日期。发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事 实,认定开工日期。2、实际竣工日期争议解决当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当按照以 下情形予以认定:承包人已经提交竣工验收报告,发包人迟延验收的, 以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收,发 包人擅自使用的,以转移占
5、有建设工程之日为竣工日期。3、顺延工期争议解决当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认, 承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向 发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人 以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不 顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后允许工期顺延或者承 包人提出合理抗辩的除外。建设工程竣工前,当事人对工程质量发生 争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。(三)关于工程量及价款争议的解决1、工程量争议解决当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签
6、证等书面文 件确认。承包人能够证明发包人允许其施工,但未能提供签证文件证 明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工 程量。2、工程计价标准及方法争议解决当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定 结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生 变化,当事人对该部份工程价款不能商议一致的,可以参照签订建设 工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法 结算工程价款。3、工程价款利息争议解决当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理。 没有约定的,按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。当事人对垫资和垫资利息有约
7、定,承包人请求按照约定返还垫资 及其利息的,人民法院应予支持,但是约定的利息计算标准高于垫资 时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部份除外。当事人对 垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定, 承包人请求支付利息的,人民法院不予支持。4、工程价款结算争议解决当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通 知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方 当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的 依据的,人民法院应予支持。当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答 复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求
8、按照竣工 结算文件结算工程价款的,人民法院应予支持。当事人约定按照固定 价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,人民 法院不予支持。5、工程质量保证金争议解决有下列情形之一,承包人请求发包人 返还工程质量保证金的,人民法院应予支持当事人约定的工程质量保证金返还期限届满。当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自建设工程通过竣 工验收之日起满2年。因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的,自承包 人提交工程竣工验收报告90日后当事人约定的工程质量保证金返还期 限届满;当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自承包人提交工 程竣工验收报告90日后起满2年。发包人返还工程质量保证金
9、后,不 影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。6、无效合同的价款结算争议解决当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,但 建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价 款的约定折价补偿承包人的,人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定,当事人请求参照最后签订的合同关于 工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院应予支持。(四)关于咨询意见及争议鉴定1、咨询意见效力当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨 询意见,诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的,人民法院 应予准许,但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外。2、已达成协议后请求
10、鉴定的处理当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方 当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许。3、施工合同争议鉴定当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议,人民 法院认为需要鉴定的,应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经 释明未申请鉴定,虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材 料的,应当承担举证不能的法律后果。二、工程施工合同履行管理(一)施工准备阶段合同管理1、发包人主要义务(1)发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作,按专 用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。(2)发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内 地下管线和
11、地下设施等有关资料。地下管线资料包括供水、排水、供 电、供气、供热、通信、广播电视等的埋设位置,以及地下水文、地 质等资料。发包人应保证资料的真实、准确、完整。(3)发包人应根据工程施工需要,负责办理取得出入施工场地的 专用和暂时道路的通行权。(4)发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理 人对提供的施工图纸和设计文件进行交底。2、承包人主要义务(1)承包人应对施工场地和周围环境进行查勘,核对发包人提供 的有关资料,并进一步采集相关的地质、水文、气象条件、交通条件、 风俗习惯等资料。(2)承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工进度计划,并报送监理人审批。
12、(3)承包人应在施工现场设置专门的质量安全管理机构,配备专职质量安全管理人员,建立完善的质量安全管理制度。(4)承包人应负责修筑、维修、养护和管理施工所需的暂时道路, 以及为开始施工准备所需的暂时工程和必要的设施,满足开工要求。(5)承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其 书面资料,根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合 同中对工程精度的要求,测设施工控制网,并将施工控制网点的资料 报送监理人审批。(6)承包人施工准备工作满足开工条件后,应向监理人提交工程 开工报审表申请开工。(二)施工阶段合同管理1、施工质量管理(1)承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训,定期
13、考核 施工人员的劳动技能,严格执行质量规范和操作规程。(2)承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检 验,并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验 资料和原始记录。按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验 的,承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。(3)对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应根据合同进度 计划的安排,向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按 照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向承包人提交材料和工 程设备,并在到货7日前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时 间内,在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收 后,由承包
14、人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用(4)经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,承包人 应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和 必要的检查资料。监理人检查确认质量不合格的,承包人应在监理人 指示的时间内修正返工后,由监理人重新检查。经监理人检查质量合格或者监理人未按约定的时间进行检查的, 承包人覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包 人对已覆盖的部位进行钻孔探测或者揭开重新检验。经检验证明工 程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或者)延 误的工期,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合 同要求的,由此增加的费用
15、和(或者)延误的工期由承包人承担。承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或者揭开检查,由此增加的费用和(或 者)延误的工期由承包人承担。(5)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定的验收标准,监 理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止,由此增加的费用和 (或者)延误的工期由承包人承担。因发包人原因造成工程质量达不到 合同约定验收标准,发包人应承担由于承包人返工增加的费用和(或者) 延误的工期,并支付承包人合理利润。2、施工安全管理(1)发包人应按合同约定履行安全管理职责,授权监理人按合同 约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施,组织承包
16、人 和有关单位进行安全检查。(2)承包人应按合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计 划报送监理人审批;按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送 监理人审批。应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材, 切实保护有关人员的人身和财产安全。(3)承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配 备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育, 并发放安全工作手册和劳动保护用具。(4)合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包含在 相关工作的合同价格中,承包人因采取合同未约定的安全作业环境及 安全施工措施增加的费用,由监理人按商定或者确定方式予以补偿。第一章宏观环境分
17、析坚持做大总量与优化结构并重,传统提升与新兴壮大并举,统筹 全市产业布局。进一步哺育壮大现代和新兴产业,促进信息技术广泛 渗透,加快三次产业融合发展,推动产业迈向中高端,构建具有较强 竞争力的新型产业体系。立足的资源禀赋,遵循产业发展规律,以产业转型升级为主线, 通过优化产业布局和壮大产业集群,形成产业空间新格局。在优化空 间布局的基础上,形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展 的产业发展新格局。(5)工程事故发生后,发包人和承包人应即将组织人员和设备进 行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保 护事故现场。需要挪移现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保 管有关证据
18、。(6)承包人对其履行合同所雇用的全部人员,包括分包人人员的 工伤事故承担责任,但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故, 应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造 成的第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。(7)发包人应负责赔偿工程或者工程的任何部份对土地的占用所 造成的第三者财产损失.以及由于发包人原因在施工场地及其毗邻地 带造成的第三者人身伤亡和财产损失。3、施工进度管理(1)合同进度计划需要修订的,承包人应将修订的合同进度计划 报监理人审批,并附有关措施和相关资料;监理人也可向承包人发出 修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划后报 监理人审批
19、(2)由于发包人原因导致的延误,承包人有权获得工期顺延和 (或者)费用加利润补偿。具体包括增加合同工作内容。改变合同中任何一项工作的质量要求或者其他特性。发包人迟延提供材料、工程设备或者变更交货地点。因发包人原因导致的暂停施工。提供图纸延误。(3)浮现专用合同条款约定的异常恶劣气候情况导致工期延误的, 承包人有权要求发包人延长工期。(4)因承包人原因未能按合同进度计划完成工作时,承包人应采 取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造 成工期延误的,承包人应支付逾期竣工违约金。(5)因承包人责任引起的暂停施工,增加的费用和延误的工期由 承包人承担;因发包人责任暂停施工的,承包人
20、有权要求发包人延长 工期和(或者)增加费用,并支付合理利润。4、工程款支付管理(1)合同价格和费用。签约合同价是指签订合同时合同协议书中写明的,包括暂列金额、 暂估价的合同总金额,也即中标价。暂估价是指发包人在工程量清单 中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及 专业工程的金额。2)合同价格。合同价格是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任 期内的全部承包工作后,发包人对付给承包人的金额,包括合同履行 过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。 合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。3)费用。费用是指为履行合同所发生的或者将要发生的所有合理 开
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高速钢 公司 建设 工程施工 合同 管理
限制150内