大桥桥梁工程桥梁劳务施工合同.docx

《大桥桥梁工程桥梁劳务施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大桥桥梁工程桥梁劳务施工合同.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、大桥桥梁工程桥梁劳务施工合同2022大桥桥梁工程桥梁劳务施工合同正文内容甲方：乙方：根据中华人民共和国民法典及有关法律法规，结合本工程具体情况，通过愤 商。乙方愿为甲方提供合格的施工用具及操作人员，为建立和谐稳定的劳动关系, 明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，本着平等自愿、愤商一致的原则， 经甲、乙双方愤商一致，同意签订本合同共同遵守。一、工程名穗：O二、工程地点：南阳市镇平县。三、承包范围：桥梁基础及下部构造钢筋加工、接桩（含破桩头）立柱、盖梁、耳 背墙、支座垫石、挡块等以及与之相关的工程量。四、承包方式：为校、钢筋单价形式劳务合作承包合同。五、承包单价除外）安装费、维护费、保险费、

2、1.5%安全生产费、管理费、利润和本工程中可 能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。在施工过程中，如有需要, 乙方提前申言青，甲方可以提供吊车，挖掘机等大型设备配合乙方施工。乙方向甲方提10%履约保瞪金。六、质量要求1、乙方应严格按施工设计图纸、技术规范、实施性指导意见的要求组织施工， 接受甲方项目部、监理、业主有关部门的指导。2、桩基小接桩钢筋必须控制在设计和规范范围内，否则造成的损失由乙方承担。3、分项、分部工程一次验收合格率100%,优良率100%,单项工程总评95分以 上。4、於外表无色差、外光、内实、无蜂窝麻面、无裂缝，达到业主创优标准。5、无质量隐患、无质量通病。6、外观质

3、量达到规范要求，并得到监理和业主的认可。由施工质量造成的返工、 质量处罚由乙方全额承担。七、工期要求6月1日之前必须全部完成合同承包范围施工，同时满足业主的计划工期要求, 如业主工期提前，则乙方无条件按要求完成。乙方不得以任何理由（资金、农忙 等）推迟工期。八、材料、设备供应方式：1、吊车、挖掘机、钢筋由甲方提供，甲方:M责按乙方实际使用计划运至施工现 场。乙方卸货材料的堆放、储存和保管等工作所有人工。2、杜使用商品混凝土，按照乙方的要求在指定时间内运送到指定位置，若由于 乙方原因准备工作不充分导致硅的质量变化由乙方负责。碎的数量按施工图实体 计算，损耗控制在2%之内，多出部分由乙方承担，混凝

4、土按商品混凝土单价在 工程款中扣除。3、钢筋的数量按施工图实体施工，损耗控制在1.5%之内，按工程施工图的数量 结算。超出部分由施工队自行承担（按照材料进价从工程款中扣除），节余部分按 结余量的50%奖励施工队。废弃的钢筋头交由甲方处理不得私自卖掉，如果乙方 发现卖掉，一次罚款2万元。九、双方权利及义务1、甲方权利及义务1）提供完整的施工图、技术交底、工程质量的检查、指导。2）按愤议的规定支付工程计量款。3）助乙方地方矛盾的4）负责有关技术资料的复核和汇总。5）与乙方签订“安全生产管理愤议”（另外签订），并向乙方进行安全生产技 术交底。对乙方的安全生产进行监督、检查，对违规或事故实行处罚，对隐

5、患提 出整改，对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业，直至止合同。6）：M责与乙方签订“廉政合同”，接受双方及有关部门的监督。7）甲方:M责施工场地的“三通一平”工作。2、乙方权利和义务1）按施工技术规范、施工技术指导书、施工图要求施工，按验收标准验收;2）负责按监理程序报验，服从甲方及监理人员的检查、指导。3）在施工中发生质量问题应立即报告甲方，按甲方要求及时整改，损失由乙方自负。4）对承包工程的工期:M责。经理部在下达工程任务的同时，下达工程目标工期。 乙方在合同工期内完成工程，并严格遵守甲方指定的阶段性目标工期。5）负责安全生产，文明施工。施工期间，乙方独立承担安全生产责任，为安全生

6、 产总责任人，派驻工地的队长为本项目的安全第一责任人，对所承担的工程的安 全生产责任，发生一切安全事故，损失由乙方自理。6）愤议履行期间，乙方应执行业主、监理、甲方单位发出的一切通知、意见、指 不、决定。7）负责乙方使用地方道路的维护和环境的保护。由乙方原因引起矛盾甲方配合癌 费用由乙方:M责。8）完工退场前按业主及地方政府的要求清理施工现场，恢复原貌，妥善解决好地 方矛盾，还清地方债务。9）严格遵照执行地方的村规、民约，服从当地公安部门的管理，10）队长和技术负责人、施工班长每月在施工现场不少于28天，遇事向甲方项目 部请假，未经甲方批准不得擅自离开施工现场。11）在施工过程中，甲方不承认乙

7、方与第三方发生的任何经济责任，也不承担任 何连带责任。12）接受甲方对乙方暂定工程量的整。13）承包工程不得分包、转包。14）乙方保瞪计量款用于本项工程，严格执行专款专用原则，并且保瞪农民工工 资发放到位，甲方在必要时扣留部分资金用于农民工工资直接发放。甲方有权不 定期对乙方劳务人员工资支付情况进行抽查，如经核实有拖欠劳务人员工资现象, 甲方有权直接向劳务人员发放补齐所拖欠的工资，并从甲方应付或到期应付乙方 的款项中扣回。并对乙方处以拖欠劳务人员工资25倍处罚。十、结算和支付1、中期付款人员设备进场后，具备正常作业能力后。中期按月计量。由甲方汇总向业主 申报计量。甲方收到业主月支付的工程款后1

8、0天内向乙方支付月工程计量款。 每月支付按完成合格工程量的80%进行支付。计量款未到位时，由施工队自筹资 金，项目部不予付息，在每期支付款中扣除5%质量保金，待缺陷期满业主退 付项目部后退还施工队。1%安全保瞪金，8%农民工工资保瞪金，待承包项目结束 后3个月内无纠纷退还该项保金。2、竣工结算工程竣工验收合格后，一个月内进行工程财务结算，结算款中应扣除质保金5%, 扣除超用材料款，罚款、违约款。结算余额在收到业主计量款后两个月内支付。 3、最终结算工程交工验收，乙方无遗留问题，两个月内付清尾款（除质保金）。十一、其他事项1）任何设计变更均不能使本合同中止或无效。2）因设计变更而增加或减少工程量

9、，乙方必须无条件接受。2、工期的提前。如业主要求提前工期，乙方应遵照执行，甲方不额外支付费用。3、如因业主征地、拆迁不及时，不可抗拒的自然灾害，业主工程款不到位、图 纸资料延误等致使乙方窝工，影响工期，在得到业主的书面认可后，工期可以顺 延，由此造成的损失，甲方:向业主索赔，乙方必须提供足够的证据。甲方将 根据索赔额全部或部分的给予乙方补偿。十二、违约责任1、由于乙方自身的原因造成月度、季度总工期延期，分别考核，每次考核，每 延期一天按承包工程总价的0. 5%罚违约金。2、施工期间发现工期严重滞后，影响到甲方的形象，甲方要求乙方立即整改， 若整改后没有明显效果，甲方有权分割乙方的工程量，直至将

10、乙方清退出场，扣 除履约保瞪金。一切损失乙方自负。3、乙方由于质量达不到规定要求，应立即返工，损失自理，工期不得延长。4、有质量问题，而又不能限期整改，甲方有权分割乙方的工程，直至全部收回。 按乙方违约论处，扣除履约保瞪金。损失由乙方自理；。5、乙方在质保期内负责已完工程的维护、保养和缺陷修复。否则甲方派用队伍 施工，其费用在乙方剩余费用中扣除。6、违反地方规定及法律法规，由司法部门罚处。7、乙方对已完工程没有在规定的时间内检测，由甲方:联系检测，费用在乙 方计量款中扣除。8、施工中安全事故乙方自愿没有按甲方要求文明施工，甲方视情况罚款 5000. 0050000. 00 元。9、乙方派驻工地

11、的队长、技术负责人没有经甲方同意少于规定的在场时间，每 天每人扣500. 00元。10、发现乙方将工程转包，再次分包，视违约处理。11、乙方不得以天气影响、地方干扰等其它理由为由停工或阻工，应积极配合甲 方做好各种工作。十三、安全施工作业1、在施工的过程中，乙方必须遵守国家、行业安全生产法律法规，严格按照甲 方及上级单位安全管理体系的要求规范管理，甲方进行监督检查。2、乙方人员必须按操作规程施工，持证上岗，作业中发生人员责任伤亡事故按 国家有关规定处理。3、施工范围的安全、环境、文明、卫生应符合甲方的要求，费用已包含在报价 内。4、服从甲方对工程进度、质量、文明施工、相互配合的统一管理，若不能

12、完成 施工计划时，甲方有整其施工范围的权利，并对乙方进行经济处罚。5、在施工期间自带的机具应数量充足、性能良好、符合国家安全生产等有关规 定，保工程施工的正常进行。6、人员机械应保甲方的正常施工（含农忙季节），确保按阶段性工期完成施工 进度计划。7、安全帽、工作服由甲方按规定统一购买，乙方承担费用。8、必须执行甲方的各项管理规定及处罚辩法。9、按国家及政府部门规定交纳各种税费。10、合同履行期间的一切人身伤害、伤亡、财产损失等均由乙方承担。十四、本合同一式肆份，甲方三份，乙方一份；甲、乙双方签字盖章，乙方向甲 方提交履约担保金后生效。双方全部履行合同义务，乙方履行完缺陷责任期和保 修期的全部义务，不存在遗留后本合同即失效。十五、本愤议由双方法定代表人或其授代理人签署并盖章。十六、本愤议未尽事宜原则上按总合同有关规定辩理，或共同愤商解决。如愤商破裂，须向甲方所在地 有管辖权的人民法院起诉。十七、本癌议甲方有最终的解释权。甲方：（印章）乙方：（印章）年 月日大桥桥梁工程桥梁劳务施工合同.docx大桥桥梁工程桥梁劳务施工合同正文内容结束。