2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题附答案.pdf

《2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题附答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题附答案.pdf（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021-2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识真题精选附答案单选题（共 5 0 题）1、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，正确的有（）oA.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核【答案】C2、（20 1 4年真题）下列有关仲裁的事项中，不属于 仲裁法规定仲裁协议应当具有的内容是（）。A.仲裁事项B.选定的仲裁委员会C.请求仲裁的意思表示D.仲裁裁决的效力【答案】D3、（20 1 7 年真题）关 于 建设工程质

2、量管理条例，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】B4、关于欠付工程款和垫资利息的说法，正确的是（）oA.当事人对垫资没有约定的，当事人请求支付垫资利息的，人民法院不予支持B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求按照银行同类贷款利率支付利息的，人民法院应予支持C.政府投资项目所需资金，确实不能落实到位的，可以由施工单位垫资建设，并支付利息D.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但不得超过银行同期同类贷款利率或市场报价利息【答案】D5、隐

3、蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B.发包人只承担造成损失C.损失由承包人承担，工期可以顺延D.损失由发包人承担，工期不顺延【答案】A6、关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C.承包人不得以银行保函替代预留保证金D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金【答案】A7、按 照 劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是（）0A.被

4、派遣的劳动者应与用人单位签订合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【答案】C8、根 据 建设施工质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件的说法，错误的是（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有勘察、设计、施工等单位共同签署的质量合格文件C.有完整的技术档案和施工管理资料D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】B9、定金合同从（）之时生效。A.双方当事人签字B.合同备案C.定

5、金实际交付D.主合同成立【答案】C1 0、根 据 实施工程建设强制性标准监督规定，不属于强制性标准监督检查内容的有（）OA.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准的规定B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定D.有关行政部门处理重大事故是否符合强制性标准的规定【答案】D1 1、关于建筑节能的规定，下列说法正确的是（）。A.不符合强制性节能标准的项目，经县级以上环境保护主管部门批准方可开工建设B.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备C.要求临时设施占地面积有效利用率大于7 0%D.应对深基坑施工方案进

6、行优化，增加土方开挖和回填量【答案】B1 2、（2 0 2 0 年 1 2 月真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的数额上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】D1 3、（2 0 2 1 年第2 批真题）根 据 危险性较大的分部分项工程安全管理规定，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制B.分包单位组织编

7、制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位编制【答案】D1 4、关于施工许可证申请延期的说法，正确的是（）A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】D1 5、某施工项目招标文件开始出售的时间为8月2 0 日，停止出售的时间为8 月2 5 日，提交投标文件的截止时间为9月2 0 目，评标结束的时间为

8、9月 2 5 日，则投标有效期开始的时间为（）。A.8 月 2 0 日B.8 月 2 5 日C 9 月 2 0 日D 9 月 2 5 日【答案】C1 6、根 据 建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应 当（）。A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】D1 7、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根 据 民法典，该合同为（）合同。A.无效B.可变更可撤销C.有效D.效力待定【答

9、案】A1 8、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】C1 9、以地下水为水源的饮用水处理工艺中，用于除铁、镒处理的构筑物为（）。A.澄清池B.淹没式生物滤池C.预沉池D.沉淀池【答案】B2 0、以下关于夜间施工作业的说法，正确的是（）。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】D21、在城市规划区的建筑工程，建设单位在依法办理用地

10、批准手续前，必须先取得该工程（）oA.施工许可证B.建设工程规划许可证C.开工报告D.建设用地规划许可证【答案】D22、工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】C23、我 国 固体废物污染防治法中对于固体废物污染环境问题做了有关规定，下列选项叙述不正确的是（）。A.禁止境外废物进境倾倒、堆放B.禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载C.禁止向河道水体排放高温废水D.禁止经中华人民共和国过境转移危险废物【答案】C24、根 据 民法典，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）天内予以追认。A.15B.3 0C.4 5D.6

11、0【答案】B25、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）A.注册资本、专业技术人员和技术装备B.流动资金、专业技术人员和突出业绩C.注册资本、专业管理人员并依法设立D.注册资本、专业管理人员和资格证书【答案】A26、（20 17 年真题）甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。A.请求甲双倍返还定金8 万元B.请求甲支付违约金6 万元，同时请求甲返还支付的定金4 万元C.请求甲双倍返

12、还定金8 万元，同时请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付违约金6 万元【答案】B2 7、下列关于劳务派遣单位违法行为应承担的法律责任，描述错误的是（）。A.劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由建设行政部门责令限期改正B.逾期不改正的，以每人5 000元以上1万元以下的标准处以罚款C.逾期不改正的，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证D.用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任【答案】A2 8、关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。A.仲裁应当开庭进行B.仲裁庭开庭进行的，应当以当事人协议开庭为前提C.仲裁应当公开进行D.当事人协议仲

13、裁不公开进行的，仲裁庭有权决定公开进行【答案】A2 9、在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，这种行为应当属于（）。A.重大劳动安全事故罪B.重大交通事故罪C.重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】C3 0、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中，不正确的有（）oA.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故B.特别重大事故由省级人民政府组织事故调查组进行调查C.事故自发生之日起3 0日内，事故造成的伤亡人数发生变化的应当补报D.事故报告后出现新情况的，应当补报【答案】B3 1、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。A.两个证件的批准均属于

14、建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格【答案】A3 2、关于招标文件的说法，正确的是（）A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10 日前D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】A3 3、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。A.某施工企业分

15、公司属于法人B.某大学建筑学院不属于法人C.非营利法人登记成立D.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格【答案】B3 4、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B3 5、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。A.施工行为地B.发包方住所地C.合同签订地D.承包方住所地【答案】A3 6、对于跨径不小于4 m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起

16、拱，设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（）。A.1/1 000 2/1 000B.2/1 000-3/1 000C.1/1 000 3/2 000D.1/1 000-3/1 000【答案】D3 7、法律责任通过（）实现。A.诉讼B.调解C.谈判D.国家强制力【答案】D3 8、（2 02 1 年真题第2 批）甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1 000万元，约定定金为3 00万元，甲实际支付定金1 00万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还2 00万元B.双方约定3

17、 00万元的定金因为超过合同价款的2 0%而无效C.视为变更约定的定金数额为2 00万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付1 00万元【答案】A3 9、关于单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。A.按照规定配备和使用经依法检测合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对能源消费应实行包费制D.对各类能源消耗实行分类计量和统计【答案】C4 0、（2 0 2 0 年 1 2 月真题）关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.用工单位可以根据实际需要随时调整派遣劳动者的数量B.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，用工单位应当申请工伤认定，劳务派遣单位应当

18、协助C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D.劳务派遣单位被责关闭、撤销，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的约定无效【答案】C4 1、（2 0 1 7 年真题）关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】B4 2、根 据 劳动合同法，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付（）的工资。A.4

19、倍B.3 倍C.2 倍D.1 倍【答案】C4 3、以下关于商标权的说法中正确的是（）。A.商标专用权包括财产权和人身权的双重属性B.注册商标的有效期为1 0 年，期满后不得续期C.商标专用权人应当将商标连同企业或者商誉同时转让D.转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请【答案】D4 4、某建设工程施工合同约定价款为1 亿元。施工成本为0.9 亿元，按发包人核算造价为0.9 5 亿元，按建设主管部门发布造价信息计算为1.1 亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院的最高结算款为()亿元。A.1B.0.9C.0.9 5D.1.1【答案】A4 5、下

20、列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有()0A.合同约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物【答案】B4 6、二级建造师李某在2 0 1 1 年 8月注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到0。A.2 0 1 3 年 9 月B.2 0 1 3 年 8 月C.2 0 1 4 年 8 月D.2 0 1 5 年 9 月【答案】C4 7、赵某跟随包工头周某进城务工两年。现赵某

21、欲对拖欠其工资3 万元的包工头周某提起诉讼，此案原则上应由()管辖。A.中级人民法院B.赵某住所地人民法院C.周某户籍所在地人民法院D.周某经常居住地人民法院【答案】D4 8、必须委托监理单位的建设工程不包括下列()。A.成片开发建设的住宅小区工程B.利用国际组织资金援助的工程C.省级重点建设工程D.中型公用事业工程【答案】C4 9、建筑工程一切险的被保险人不包括()。A.批准机构B.总承包商C.业主D.分包商【答案】A5 0、对于招标程序和要求的说法，正确的是()0A.依法必须进行招标的项目招标人必须采用委托招标的方式B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续

22、C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标【答案】B多选题（共 2 0 题）1、2 0 1 8 年 1 月 1 5 日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2 0 1 8 年 3 月 1 0 日、5 月 1 0 日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2 0 18 年 7 月 1 日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6 个月，施工许可证继续有效C.应当在2 0 18 年 4 月 15 日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.

23、2 0 18 年 7 月 1 日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】A C2、（2 0 2 1年第1批真题）下列当事人提交的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与书证原件核对无误的复印件B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】A B3、关于建设工程保险的说法，正确的有（）。A.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商B.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15 天C.安装工程一切

24、险的保险期内，一般应包括一个试车考核期D.建设工程意外伤害保险期限为自工程开工之日起至竣工验收合格止E.意外伤害保险人的投保人应当是建设单位【答案】A C D4、关于工程总承包企业的说法错误的是（）A.工程总承包企业自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位B.工程总承包可将工程总承包项目中设计和施工一并分包给其他单位C.工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位D.工程总承包可将工程总承包项目中设计和施工分别分包给其他单位E.工程总承包以在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施设计和施工【答案】B D5、出租单位应当对

25、出租的机械设备的安全性能进行测试，在与施工单位签订租赁协议时，应当出具（）。A.产品合格证B.生 产（制造）许可证C.使用台账D.检测合格证明E.产品出厂证明【答案】A B D6、根 据 民事诉讼法，下列会导致人民法院执行终结情形的是（）。A.案外人对执行标的提出确有理由异议的B.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的C.据以执行的法律文书被撤销的D.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款的【答案】C D7、根 据 劳动合同法，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难

26、的C.股东大会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】A B D8、关于生产经营单位的生产安全事故应急救援的说法中，错误的是（）。A.施工企业至少每半年组织一次安全事故应急救援预案演练B.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三大类C.特种设备生产单位应当制定特种设备事故应急救援预案D.不论规模大小，施工单位都必须建立应急救援队伍E.建筑施工单位、应急救援队伍应当建立应急值班制度【答案】C D9、赵某被确定为生活不能自理的工伤

27、职工，下列表述正确的是()。A.生活护理费由工伤保险基金支付B.生活护理费由所在单位支付C.生活护理费按月支付D.生活护理费根据伤残情况分为5个等级E.生活部分不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的3 0%【答案】A C1 0、对于施工企业资质证书的变更，下列表述正确的是()A.企业合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件B.企业分立后的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照规定的审批程序核定C.企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理E.企业资质证书的变更

28、，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理【答案】A B C1 1、(2 0 1 5 年真题)根据 民法典，免除施工单位违约责任的情形有()0A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E.因延迟履行而遭遇洪水，致使工期延误【答案】C D1 2、投标人以非法手段骗取中标的表现形式有()A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标B.投标时递交假业绩证明或资格文件C.投标人以行贿手段谋取中标的D.招标人向投标人泄露标底E.

29、假冒法定代表人签名，递交假委托书【答案】A B1 3、根 据 建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有()OA.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件E.有建设单位签署的工程保修书【答案】A B C1 4、下列施工单位等各单位关于危大工程实施的做法，错误的有（）。A.危大工程安全专项施工方案的实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底B.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由两方共同签字确认C.项目专职安

30、全生产管理人员对未按照专项施工方案施工的，可以要求立即整改，并及时报告项目负责人D.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应资质的检验检测机构进行监测E.危大工程验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序【答案】B C D1 5、某职工因工作遭受事故伤害，在工伤医疗的停工留薪期，下述表述正确的是（）。A.原工资福利待遇不变B.薪酬由所在单位支付C.停工留薪期一般不超过6 个月D.工伤职工评定伤残等级后，享受伤残待遇E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，不能继续享受工伤医疗待遇【答案】A B D16、（2 0 19 年真题）合同双

31、方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院，以解决双方争议纠纷。A.被告住所地B.合同备案地C.合同签订地D.合同履行地E.原告住所地【答案】A CD17、下列说法中，体现了仲裁独立性的是（）。A.仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系B.仲裁委员会之间没有隶属关系C.仲裁以不公开审理为原则D.仲裁实行一裁终局制度E.专家裁案，是仲裁的重要特点之一【答案】A B18、建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书，其内容包括建设工程的（）。A.保修范围B.保修期限C.工程简况和施工管理要求D.超过合理使用年限继续使用的条件E.保修责任【答案】A B19、根 据 民法典，当事人可以解除合同的情形有（）。A.作为当事人一方的公民死亡B.因不可抗力致使不能实现合同目的C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.法定代表人变更E.当事人一方发生合并、分立【答案】B C2 0、(2 0 16 年真题)下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()OA.约定内部承包违约金B.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立E.以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立【答案】B C