造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题二.docx

《造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题二.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题二.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、造价员-工程造价基础知识-强化综合练习题二单选题1.单价中综合了分项工程人工费、材料费、机械费，管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金以及一定范围的风险等全部费用是（）。A.（江南博哥）清单综合单价B.综合单价法C.全费用综合单价D.半费综合单价法 正确答案：C参考解析：本题的考点为全费用综合单价。全费用综合单价，即单价中综合了分项工程人工费、材料费、机械费，管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金以及一定范围的风险等全部费用。单选题2.某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限（）。A.10年B.小于8年C.810年之间D.大于10年 正确答案：

2、B单选题3.计算建筑物超高施工增加费时不包括（）项目。A.综合脚手架B.预制构件安装C.金属构件安装D.门窗制作 正确答案：A单选题4.下列关于要约邀请的表述，错误的是（）。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请是当事人订立合同的预备行为C.要约邀请是合同成立过程中的必经过程D.要约邀请不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无需承担责任 正确答案：C参考解析：要约及其有效的条件。要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约应当符合如下规定：内容具体确定；表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。也就是说，要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合

3、同为目的，必须具备合同的主要条款。有些合同在要约之前还会有要约邀请。所谓要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无需承担责任。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。单选题5.将承包工程内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件。此结算方法是（）A.分段结算B.竣工后一次结算C.目标结算方式D.其它方式结算 正确答案：C单选题6.在

4、开标时，投标文件中出现投标人名称或组织机构与资格预审不一致时，招标人处理的方式是（）。A.不予受理B.按废标处理C.请投标人予以更正D.追究投标人法律责任 正确答案：B单选题7.建设工程施工费用按“人工费+机械费”或“人工费”为计算基数的程序计算，其中人工费及机械费是指（）。A.直接工程费中的人工费、机械费B.直接工程费和施工技术措施费中的人工费、机械费C.直接费中的人工费、机械费D.直接工程费和施工技术措施费中的人工费、机械费，其中人工费不包括机上人工，机械费中不包括大型机械设备进出场及安拆费 正确答案：D单选题8.其他项目是指除分部分项工程量清单项目和措施项目清单的项目外，为完成工程施工（

5、）费用的项目。A.不可能发生B.可能发生C.必须发生D.已经发生 正确答案：B单选题9.下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是（）A.成本加固定百分比酬金确定的合同价B.成本加固定金额酬金确定的合同价C.成本加奖罚确定的合同价D.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价 正确答案：D单选题10.编制（）有两种方法，一种叫”实物法“，另一种叫”单价估价法“。A.投资估算B.设计概算C.施工预算D.工程决算 正确答案：C单选题11.一个工程量清单项目由一个或几个定额子目组成，将各定额子目的综合单价汇总累加，再除以该清单项目的工程数量，即可求得该清单

6、项目的（）。A.直接工程费B.单项工程造价C.分部分项工程费D.综合单价 正确答案：D参考解析：本题的考点为分析综合单价。一个工程量清单项目由一个或几个定额子目组成，将各定额子目的综合单价汇总累加，再除以该清单项目的工程数量，即可求得该清单项目的综合单价。单选题12.根据建筑工程施工合同示范文本的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。A.48小时B.8小时C.24小时D.16小时 正确答案：B单选题13.某一建设项目的决策以该项目的（）被批准为标志。A.项目建议书B.可行性研究报告C.设计任务书D.初步设计 正确答案：B单选题14.

7、项目建设单位应在项目竣工后（）个月内完成竣工财务决算的编制工作，并报主管部门审核。A.1B.3C.2D.4 正确答案：B参考解析：本题的考点为竣工财务决算。项目建设单位应在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作，并报主管部门审核。单选题15.在审查设计概算时，对一些关键设备、设施、重要装置等难以核算的较大投资进行多方核对、逐项落实的审查方法是（）。A.标准审核法B.查询核实法C.重点审核法D.联合审查法 正确答案：B单选题16.措施项目组价的方法一般是两种，其中，采用综合单价形式组价方法主要用于计算（）。A.临时设施费B.二次搬运费C.安全施工费D.施工排水费 正确答案：D单选题17.朗

8、格系数是指（）。A.设备费用与总建设费用之比B.总建设费用与建筑安装费用之比C.总建设费用与设备费用之比D.建筑安装费用与总建设费用之比 正确答案：C单选题18.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于（）人。A.20和12B.16和8C.10和6D.8和6 正确答案：C单选题19.在建设工程招标投标中，对投标人的资格审查分为资格预审和（）。A.资格终审B.资格初审C.资格复审D.资格后审 正确答案：D单选题20.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。A.101.5%B.100.4%C.101%D.100% 正

9、确答案：D单选题21.已建年产3000t某化工产品生产项目的静态投资额为2000万元，现拟建年产相同产品5000t类似项目。若生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.2，则采用单位生产能力估算法估计拟建项目的静态投资为（）万元。A.4369B.3261C.3621D.4000 正确答案：D单选题22.因分部分项工程量清单漏项，造成增加新的工程量清单，如果合同中已有适用的综合单价，则新增工程量清单的综合单价（）。A.按合同中已有的综合单价确定B.参照类似的综合单价确定C.由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行D.由承发包双方协商确定 正确答案：A参考解析：新增工程量清单的综合单价按合同中已有的

10、综合单价确定。单选题23.依据中华人民共和国土地管理法的规定，临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。其临时使用土地期限一般不超过（）年。A.半B.一C.两D.三 正确答案：C单选题24.定额表中规定的数量是使用一次摊销的（）。A.摊销量B.一次使用量C.实物量D.损耗量 正确答案：C参考解析：本题的考点为周转性材料消耗量计算。定额表中规定的数量是使用一次摊销的实物量。单选题25.某装饰工程直接工程费500万元，直接工程费中人工费为30万元，措施费中人工费为20万元，间接费费率为50%，利润率为40%，根据建筑安装工程费用项目组成的规定，以人工费

11、为计算基数时，该工程的利润额为（）万元。A.45B.30C.20D.18 正确答案：C单选题26.某工程需采购特种钢材10吨，出厂价为5000元/吨，供销手续费率1%，材料运输费50元/吨，运输损耗率2%，采购及保管费率为8%，则该特种钢材的预算价为（）元。A.56181.6B.56040C.56000D.54000 正确答案：A单选题27.订立建设工程合同，应当采用（）形式A.口头B.书面C.其他D.协商 正确答案：B单选题28.诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，人民法院不予保护。A.5年B.10年C.20年D.30年 正确答案：C单选题2

12、9.某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加出1.5倍。设生产能力指数为0.6，价格调整系数为1，则按生产能力指数法计算拟建项目的投资额将增加（）倍。A.1.733B.1.275C.0.733D.0.275 正确答案：C单选题30.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为（）。A.EPC承包合同B.施工总承包合同C.单项工程承包合同D.特殊专业工程承包合同 正确答案：A参考解析：业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为EPC承包合同。单选题31

13、.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（）。A.75%95%B.35%75%C.15%50%D.5%35% 正确答案：D单选题32.招标图纸和工程量清单的详细程度能否使投标人进行合理报价，取决于（）。A.工程施工技术的先进程度B.工程的大小C.已完成的设计深度D.工程施工工期的紧迫程度 正确答案：C参考解析：本题的考点为工程项目的设计深度。招标图纸和工程量清单的详细程度能否使投标人进行合理报价，取决于已完成的设计深度。单选题33.建设项目可行性研究报告可作为（）依据。A.调整合同价B.编制标底和投标报价C.工程估算D.项目后评价 正确答案：D单选题34.非招标工程的合同价款，应该由发包人和承

14、包人在协议书中约定。约定合同价款的依据是（）。A.投资估算书B.工程概算书C.工程预算书D.类似工程的合同价款 正确答案：C单选题35.根据建设工程工程量清单计价规范中的规定，工程量清单项目编码中第一级编码为分类码，02表示（）。A.建筑工程B.装饰装修工程C.安装工程D.市政工程 正确答案：B参考解析：工程量清单项目编码中第一级编码为分类码，02表示装饰装修工程。单选题36.移动有一定难度的特、大型（包括少数中型）机械，其安拆及场外运输费（）。A.应计入机械台班单价B.不应计入机械台班单价C.应单独计算D.可根据具体情况确定 正确答案：C参考解析：特大型机械的移动，其安拆及场外运输费应单独计

15、算。单选题37.下列属于设备安装工程概算指标有（）A.通风空调工程概算指标B.电气照明工程概算指标C.电气设备及安装工程概算指标D.工器具及生产家具购置费概算指标 正确答案：D单选题38.计算房屋综合脚手架工程量时，不可并入其工程量计算的为（）。A.建筑物通道B.突出外墙1.8m的雨篷C.设备管道夹层D.建筑物底层无维护结构的架空层 正确答案：B单选题39.超长、超宽、超厚引起的运输增加费用属于（）。A.建筑安装工程直接费B.措施费C.基本预备费D.价差预备费 正确答案：C单选题40.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指（）。A.建设项目总投资B.建设项目

16、固定资产投资C.建设工程投资D.建筑安装工程投资 正确答案：A参考解析：建设项目总投资是指投资主体为获取预期收益，在选定的建设项目上所需投入的全部资金，工程造价是指建设项目总投资。单选题41.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。A.因发包人原因造成返工的工程量B.因承包商原因造成返工的工程量C.因不可抗力造成返工的工程量D.因不利施工条件造成返工的工程量 正确答案：B单选题42.按照财建（2004）369号建设工程价款结算暂行办法，以下不属于工程竣工结算方式的是（）。A.分部工程竣工结算B.单位工程竣工结算C.单项工程竣工结算D.建

17、设项目竣工总结算 正确答案：A单选题43.作为设计任务书下达的投资限额是（）。A.投资估算B.设计概算C.工程费用估算D.工程费用概算 正确答案：A单选题44.对于工程造价管理部门而言，（）是监督、检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数及审查招标工程招标控制价的依据之一A.设计概算B.预算定额C.综合概算D.施工图预算 正确答案：D参考解析：施工图预算对其他方面的作用：（1）对于工程咨询单位而言，尽可能客观、准确地为委托方做出施工图预算，这是其水平、素质和信誉的体现。（2）对于工程项目管理、监理等中介服务企业而言，客观准确的施工图预算是为业主方提供投资控制的依据。（3）对于工程造价管

18、理部门而言，它是监督、检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数及审查招标工程招标控制价的依据之一。单选题45.将一切造价纠纷通过业主、监理工程师和承包商的共同努力得到解决，既由合同双方根据工程项目的合同文件规定及有关的法律条例，通过有好商量和妥协达成一致的解决工程造价争议纠纷的途径是（）。A.友好协商解决B.调解解决C.仲裁D.诉讼解决 正确答案：A单选题46.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。A.903元B.1535元C.1632元D.1082元 正确答案：C单选题47.非招标工程的合同价款由发包人，承包人依据（）在协议书内约定。A.工程概

19、算书中的概算价B.工程估算书中的估算价C.工程预算书中的预算价D.施工预算书中的成本价 正确答案：C单选题48.在邀请招标中，邀请对象的数目应为（）。A.1家B.3家或3家以上C.1-2家D.3家 正确答案：B参考解析：在邀请招标中，邀请对象的数目应为3家或3家以上。单选题49.工程定额计价法的步骤中，计算完成工程量之后紧接着的工作是（）。A.熟悉图纸和现场B.编制工料分析表C.套定额单价D.费用计算 正确答案：C参考解析：工程定额计价法的步骤中，计算完成工程量之后紧接着的工作是套定额单价。单选题50.分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用（）阿拉伯数字表示。A.九位B.六位C.十二位D

20、.十位 正确答案：C单选题51.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足（）时，应采用工程变更项目的单价。A.10%B.25%C.15%D.35% 正确答案：C参考解析：本题的考点为工程变更的价款调整方法。已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，应采用该项目的单价。单选题52.采用软件计价时，下列（）不是工料单价计价的主要步骤。A.按分部输入定额及工程量B.设置管理费率、利润率及风险费率C.进行定额换算D.设定费用表，计算工程造价 正确答案：B单选题53.我国目前仍使用的工程定额计价法，在用的

21、单位价格是（）。A.工料单价法B.综合单价法C.扩大单价法D.预算单价法 正确答案：A单选题54.下列属于建筑安装工程直接工程费的是（）。A.模板及支架费B.大型机械设备进出场及安拆费C.二次搬运费D.材料检验试验费 正确答案：D参考解析：直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费，材料检验试验费属于材料费。单选题55.在编制工程建设其他费用定额时，基本预备费的计取基础是（）。A.工程费用B.工程费用+工程建设其他费C.工程费用+建设期贷款利息D.工程费用+工程建设其他费+建设期贷款利息 正确答案：B参考解析：基本预备费的计取基数是建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用，即工程

22、费用+工程建设其他费用。单选题56.开标应当由（）主持在招标文件中预先确定的地点公开进行。A.政府招投标管理办公室负责人B.招标人C.投标人推选的代表D.公证人 正确答案：B单选题57.在项目投资决策阶段，按照规定的程序、办法和依据，对拟建项目所需投资，通过编制估算文件预先测算和估计的过程是指（）。A.投资估算B.投资预算C.工程造价D.工程投资 正确答案：A参考解析：本题的考点为投资估算的概念。投资估算是指在项目投资决策阶段，按照规定的程序、办法和依据，对拟建项目所需投资，通过编制估算文件预先测算和估计的过程。单选题58.某袋装水泥原价为350元/t，供销部门手续费率为4%，运杂费为18元/

23、t，二次运输费5元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则每吨水泥采购保管费为（）元。A.7.71B.7.43C.7.36D.7 正确答案：A参考解析：采购保管费是指材料供应部门（包括工地仓库及其以上各级材料主管部门）在组织采购，供应和保管材料过程中所需的各项费用，一般按照材料到库价格乘以费率取定，材料的二次运输费不合在材料的采购价格内，采购保管费=材料运到工地仓库价格采购保管费率（或材料原价+供销部门手续费+包装费+运杂费+运输损耗费）=350（1+40%）+18+3501%x2%=7.71元。单选题59.我国现行建筑安装工程费用项目组成中，支付给生产工人的住房公积金应计入（）。A.生

24、产工人工资性补贴B.规费C.社会保障费D.生产工人辅助工资 正确答案：B单选题60.工程量清单应由（）编制A.具有编制招标文件能力的招标人B.具有编制招标文件能力的投标人C.招标投标管理办公室D.具有编制能力的招标人和投标人 正确答案：A单选题61.房屋建筑与装饰工程工程量计算规范中规定的措施项目，不包括（）。A.脚手架工程B.水平运输C.混凝土模板及支架D.超高施工增加 正确答案：B参考解析：本题的考点为措施项目的种类。房屋建筑与装饰工程工程量计算规范中规定的措施项目，包括脚手架工程、混凝土模板及支架（撑）、垂直运输、超高施工增加、大型机械设备进出场及安拆、施工排水、降水、安全文明施工及其他

25、措施项目。单选题62.建设工程施工招标文件，既是承包商编制投标文件的依据，也是与将来中标的承包商（）。A.作为竣工验收的依据B.制定施工方案的依据C.制定索赔处理办法的基础D.签订工程承包合同的基础 正确答案：D单选题63.所有分部分项工程量清单项目的工程数量应以实体工程量为准，并以（）计算。A.实体工程量B.实际工程量C.完成后的净量D.完工工程量 正确答案：C单选题64.关于工程造价的特点，以下说法不正确的是（）A.工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响B.产品的差异性取决于工程造价的个别性差异C.工程造价在整个建设期中处于不确定的状态，直到竣工决算后才能最终确定工程的实际造价D.工程

26、造价的兼容性首先表现在它具有两种含义，其次表现在工程造价构成因素的广泛性和复杂性 正确答案：B单选题65.其他项目清单中的预留金，可由招标人自主确定是否列项，若列项，（）及结算方法。A.招标人应给出相应金额B.由投标人自主确定金额C.不给出相应金额D.按招标人比例确定金额 正确答案：A单选题66.最高人民法院公告：承包人越级签订建设工程施工合同，在竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，（）。A.予以支持B.不予支持C.友好协商D.行政调解 正确答案：B单选题67.按我国现行规定，设备运杂费取费基础是（）。A.设备原价B.运费C.到岸价格D.运输保险费 正确答案：A单选题68.按

27、照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（）。A.14天内B.15天内C.28天内D.42天内 正确答案：D单选题69.下列关于工程预付款说法错误的是（）。A.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的28天内预付工程款。B.工程预付款仅用于承包方支付施工开始时与本工程有关的动员费用，如承包方滥用此款，发包方有权立即收回C.预付备料限额主要由主要材料占工程造价的比重、材料储备期、施工工期等因素决定D.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款。 正确答案：A单选题70.工程建设其他费用定额是指从工程筹建起到工程

28、竣工验收交付使用的整个建设期间，除了（）以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用开支的标准。A.建筑安装工程费用和设备、工器具购置费B.建筑安装工程费用和建设管理费C.建设管理费和设备、工器具购置费D.建设用地费和研究试验费 正确答案：A单选题71.在利用国外贷款计算利息时，国内代理机构不收取的费用是（）。A.转贷费B.担保费C.承诺费D.管理费 正确答案：C单选题72.按照我国现行规定，建设单位所需的临时设施搭建费属于（）。A.直接工程费B.措施费C.企业管理费D.工程建设其他费 正确答案：D单选题73.合同成立的地点为（）。A.要约生效的地点B.承诺发出的

29、地点C.要约邀请生效的地点D.承诺生效的地点 正确答案：D单选题74.设备运杂费通常的构成不包括（）。A.运费和装卸费B.包装费C.废品损失费D.设备供销部门的手续费 正确答案：C参考解析：设备运杂费包括包装和包装材料费、运输费、装卸费及仓库保管费、供销部门手续费。单选题75.2013版清单计价规范规定，投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照工程量清单计价规范的规定进行编制的，应在招标控制价公布后（）天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。A.10B.3C.15D.5 正确答案：D参考解析：本题的考点为编制招标控制价的规定。投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照建设工程工程量

30、清单计价规范（GB50500-2013）的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。单选题76.某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元，年利率10%。若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为（）万元。A.1576.63B.1734.29C.2098.49D.2308.34 正确答案：D参考解析：单选题77.某公司希望5年后有1000万元资金，年复利率i10，试问现在需一次存款（）万元。A.620.9B.631.1C.725.7D.833.5 正确答案：A参考解析：由p=F（pF，i，n）1000（pF，10，5）

31、，从附录中查出系数（pF，10，5）为0.6209，代入式中：p=10000.6209620.9（万元）单选题78.由于设计变更，造价工程师在审核承包方提出的变更价款是否合理时，确定的基础是（）。A.类似于变更工程的价格B.施工定额基价C.设计单位提出的变更价格D.业主提出的变更价格 正确答案：A单选题79.某六层砖混结构住宅楼，每层结构外围水平面积800，每层封闭阳台的水平投影面积20，底层阳台为落地阳台，雨篷共计3个，雨篷共计长2.84m，挑出宽度为1.5m，屋面有维护结构水箱间面积25m2，。该工程的建筑面积为（）m2，该工程平整场地工程量清单项目工程量为（）m2，。A.4866.39，

32、832.78B.4885.00，820.00C.4932.78，812.78D.4945.00，800 正确答案：B单选题80.编制分部分项工程单价可以不需要（）。A.预算定额B.概预定额C.概算指标D.人工单价 正确答案：C单选题81.不属于建设工程招标标底价格的编制依据是（）。A.招标文件的商务条款B.施工方案或施工组织设计C.施工现场地质、水文、地上情况等资料D.企业定额、类似工程的成本核算资料 正确答案：D单选题82.根据建设项目经济评价方法与参数规定，建设项目经济评价包括（）。A.财税制度评价和经济效果评价B.财税制度评价和财务评价C.财务评价和经济效果评价D.财税制度评价和盈利能力

33、评价 正确答案：C参考解析：本题的考点为建设项目经济评价的内容。国家发展改革委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定：建设项目经济评价包括财务评价（也称财务分析）和经济效果评价（也称经济分析）。单选题83.影响工程造价的关键因素是（）。A.人员的工资B.材料的价格C.机械资源的价格D.资源要素的价格 正确答案：D单选题84.关于工程造价咨询企业乙级资质标准的表述正确的是（）。A.专职专业人员不少于20人B.企业注册资本不少于人民币100万元C.具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于10人D.暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元 正确答案

34、：D参考解析：（1）企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于注册资本总额的60%；（2）技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上；（3）专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历；（4）企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；（5）专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；（6）企业注册资本不少于人民币5

35、0万元；（7）具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10；（8）技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；（9）企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保障手续齐全；（10）暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元；（11）在申请核定资质等级之日前3年内无违规行为。单选题85.下列税费中计入建筑安装工程费的是（）。A.教育附加费B.外贸手续费C.进口关税D.增值税 正确答案：A参考解析：教育附加费属于建安工程费中的税金。单选题86.按照我国合同法规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是（）。A.勘察合同B.设计

36、合同C.施工合同D.工程保险合同 正确答案：D单选题87.已知某项目的计算周期为季度，年名义利率为4%，则项目的实际年利率为（）。A.4.06%B.8.06%C.4.00%D.6.04% 正确答案：A参考解析：单选题88.工程索赔必须以（）为依据。A.工程师的要求B.合同要求C.发包人的要求D.提出索赔要求的一方 正确答案：B参考解析：工程索赔必须以合同要求为依据。单选题89.承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。业主的确认时间为（）小时。A.48B.36C.24D.12 正确答案：A单选题90.已建年产1000t某产品的化工生产系统，现采用相似生

37、产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的2倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多（）。A.116B.63.7C.58.7D.29.60% 正确答案：B单选题91.下列不属于审查施工图预算的方法是（）。A.全面审查法B.对比审查法C.重点抽查法D.联合审查法 正确答案：D单选题92.特殊设备安全监督检验费按照建设项目所在省（直辖市、自治区）安全监察部门的规定标准计算。无具体规定的，在编制投资估算和概算时可按受检设备（）的比例估算。A.采购保管费B.现场安装费C.出厂价D.现场安装费中的人工费 正确答案：B单选题93.已知某

38、进口设备原价为1500万元，安装费率为14%，设备吨重为300t，每吨设备安装费指标为8000元，则该进口设备安装费为（）万元。A.240B.210C.225D.200 正确答案：A单选题94.从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是（）。A.成本加酬金合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.单价合同 正确答案：A单选题95.施工机械台班预算单价是指某种施工机械在一个台班内，为了正常运砖所必需的（）的各项费用之和。A.支出B.分摊和支出C.收入D.分摊 正确答案：B单选题96.（）是控制工程造价最有效的手段。A.采用先进技术B.招标竞价C.实施工程造价全过程控制D

39、.技术与经济相结合 正确答案：D单选题97.建设工程施工合同（示范文本）中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（）A.不能索赔B.费用C.工期D.工期和费用 正确答案：D单选题98.工程变更不能超出合同规定的工程范围。如果超过了这个范围，承包商（）。A.有权不执行变更B.无条件执行变更C.听从业主指令D.听从工程师指令 正确答案：A单选题99.主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。A.委托代理B.直接代理C.法定代理D.指定代理 正确答案：D参考解析：指定代理是按照人民法院或有关单位的指定发生代理权的代理。对

40、担任无民事行为能力人或限制民事行为能力人的监护人有争议的，应当由未成年人的父、母所在单位或精神病人所在单位在近亲属中指定。有关单位指定监护人，以书面或口头通知被指定人的，应当认定指定成立。单选题100.关于工程设计变更的程序，说法有误的是（）。A.发包人如果需要对原工程设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知B.承包人对发包人的变更通知有拒绝的权利C.变更超过原设计标准时，须经原规划管理部门和其他相关部门审核批准D.承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的更改，须经监理工程师同意 正确答案：B参考解析：承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人的一项权

41、利。单选题101.在下列合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价较高的合同类型是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同 正确答案：A单选题102.地砖规格为200mm200mm，灰缝1mm，其损耗率为1.5，则100m。地面地砖消耗量为（）块。A.2475B.2513C.2500D.2462.5 正确答案：B单选题103.在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（）以内。A.30%B.20%C.10%D.5% 正确答案：C单选题104.斜扶手、斜栏杆按水平长度乘（）计算工程量。A.1.05B.1.15C.1.13D.1.2 正确答案：B单选题105.

42、上建工程预算软件对定额内工料机换算应使用换算符（）。A.，B.HC.；D. 正确答案：C单选题106.某建设单位将写字楼改建为公寓，需要进行改变建筑物主体结构，则下列说法正确的是（）。A.需要申请施工许可证B.需要备案C.需要有设计方案D.不需要任何其他条件，可以直接进行装修 正确答案：C单选题107.下列各项定额中，不属于按定额的编制程序和用途性质分类的是（）。A.概算定额B.预算定额C.材料消耗定额D.施工定额 正确答案：C参考解析：材料消耗定额是以生产要素分类的定额。单选题108.根据中华人民共和国合同法的规定，关于要约和承诺的表述中正确的是（）。A.承诺在承诺通知发出时生效B.要约邀请

43、是合同成立过程中的必经过程C.承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回D.要约人确定出承诺期限时要约不得撤销 正确答案：D参考解析：要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情行之一的，要约不得撤销：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。单选题109.纳税地点在市区的企业纳税税率是（）。A.3.35%B.3.55%C.3.41%D.3.22% 正确答案：C单选题110.未包括在普通木门窗定额中，需单独计算的五金件是（）。A.铜合页B.贴插销C.风钩D.蝴蝶折页 正确答案：A单选题111.如果物体截面形状、大小固定，但长度不固定时，应以（）为计量单位。A.mB.C.延长米D. 正确答案：C参考解析：预算定额计量单位的确定预算定额计量单位的选择，与预算定额的准确性、简明适用性及预算工作的繁简有着密切的关系。因此，在计算预算定额各种消耗量之前，应首先确定其计量单位。在确定预算定额计量单位时，首先应考虑该单位能否反映单位产品的工、料消耗量，保证预算定额的准确性。其次，