劳务员-专业基础知识-劳务分包合同的相关知识.docx

《劳务员-专业基础知识-劳务分包合同的相关知识.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务员-专业基础知识-劳务分包合同的相关知识.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、劳务员-专业基础知识-劳务分包合同的相关知识单选题1.下列事项中，属于诉讼时效的法律依据有()。A.债权人不可以提起诉讼B.法院不再对债务人采取强制措施C.债权人丧失（江南博哥）受领权D.债务人任何情况下都不得履行债务 正确答案：B参考解析：诉讼时效的法律依据有：债务人可以拒绝履行债务；法院不再对债务人采取强制措施。单选题2.签订合同平等原则是指当事人无论具有什么身份，也无论其经济实力的强弱，在合同关系中()的法律地位都是平等的。A.相互之间B.意思表示C.合同签订D.合同条款 正确答案：A参考解析：平等原则是指当事人无论具有什么身份，也无论其经济实力的强弱，在合同关系中相互之间的法律地位都是

2、平等的，没有高低从属之分，没有管理者与被管理者，也没有因双方的经济实力不同而表现出优劣之分。任何一方都不得将自己的意志强加给另一方。单选题3.劳务分包审查是指在签订劳务分包合同前，由合同双方当事人对合同文件的审查和有()在进行劳务合同备案过程中的合同文件审查这两种情形。A.总公司B.承包人公司C.行政主管部门D.项目业主 正确答案：C参考解析：劳务分包合同审查是指在签订劳务分包合同前，由合同双方当事人对合同文件的审查和有行政主管部门在进行劳务合同备案过程中的合同文件审查这两种情形。单选题4.询价采购劳务分包不同于公开的招投标，由承包人选择约三家劳务企业，分别进行询价()，最终确定劳务分包人。A

3、.讨论B.评审C.谈判D.签约 正确答案：B参考解析：询价采购是政府采购法规定的政府采购方式之一，它不同于公开的招标投标，由承包人选择约三家劳务企业，分别进行询价、评审，最终确定劳务分包人。单选题5.未授权给公民、法人经营管理的国家财产受到侵害的，其诉讼时效为()。A.2年B.4年C.20年D.不受限制 正确答案：D参考解析：我国关于贯彻执行若干问题的意见第一百七十条规定：“未授权给公民、法人经营管理的国家财产受到侵害的，不受诉讼时效期间的限制。”单选题6.合同的主要条款或者合同的内容要由()，一般包括这些条款，但不限于这些条款。A.当事人约定B.备案部门认可C.当地政府批准D.法人代表签订

4、正确答案：A参考解析：合同的主要条款或者合同的内容要由当事人约定，一般包括这些条款，但不限于这些条款。不同类型与性质的合同，其主要条款或者必备条款可能是不同的。单选题7.从权利被侵害之日起超过()年，人民法院不予保护。A.10B.15C.20D.25 正确答案：C参考解析：从权利被侵害之日起超过20年，人民法院不予保护。单选题8.为能确保劳务合同的顺利履行以及工程质量达到合同约定的规定标准，对劳务分包人或劳务分包队应当实行合同()制度和结算扣押质量保证金制度。A.履约保证金B.劳动力管理C.安全质量管理D.付款流程 正确答案：A参考解析：为能确保劳务合同的顺利履行以及工程质量达到合同约定的规定

5、标准，对劳务分包人或劳务分包队应当实行合同履约保证金制度和结算扣押质量保证金制度。劳务分包实行按月据实结算，严禁预付或超付结算款。单选题9.任何暂定价、暂估价、概算价等都不能作为合同价款，()价格不能作为合同价。A.当事人协商的B.约而不定的C.业主签订的D.工程师签订的 正确答案：B参考解析：合同价款是双方协商约定的条款，要求在合同中明确确定。任何暂定价、暂估价、概算价等都不能作为合同价款，约而不定的价格不能作为合同价。单选题10.履行后契约义务的基本依据是()。A.公平原则B.诚实信用原则C.遵守法律原则D.情势变更原则 正确答案：B参考解析：履行后契约义务的基本依据是诚实信用原则。单选题

6、11.因合同纠纷的诉讼属于民事诉讼，当事人如果没有()，任何一方都可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以审定处理。A.意见一致B.合同约定C.仲裁协议D.和解成功 正确答案：C参考解析：因合同纠纷的诉讼属于民事诉讼，当事人如果没有仲裁协议，任何一方都可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以审定处理。诉讼是解决合同纠纷的最常见方式。单选题12.关于总价合同，合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的()和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。A.整个报价B.风险范围C.各类规费D.人工费和管理费 正确答案：B参考解析：总价合同是指合同当

7、事人约定以施工图、已标价工作量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同总价不作调整。单选题13.对劳务分包合同履行过程的跟踪和监督是一项()工作，涉及多个部门和单位。A.严肃认真的B.细致的C.项目部为主的D.全方位的 正确答案：D参考解析：建设工程施工过程较长，参与施工的主体较复杂，这就要求劳务分包合同当事人对劳务分包合同的履行进行全面的跟踪和监督。单选题14.劳务是种服务，这种服务可以是满足人们精神上的需要，也可以是满足人们()的需要。A.社会活动B.物质生产C.家庭生活D.关系洽 正确答案：B参考解析：劳务是指不以实物形式，而是以劳动形式提供某

8、种服务。这种服务可以是满足人们精神上的需要，也可以是满足人们物质生产的需要。单选题15.未定履行期限的债权，诉讼时效从()开始计算。A.权利成立之日B.履行期限届满C.要求对方履行义务D.开始履行合同义务 正确答案：A参考解析：未定履行期限的债权，诉讼时效从权利成立之日开始计算。单选题16.签订合同的同时应强化、完善证据意识，注意收集签约对方的企业法人营业执照和组织代码证、建筑企业资质证书、企业法人授权委托书及()等各项资料，上述资料均需加盖单位公章以便今后核对真假。A.委托代理人身份证复印件B.企业荣誉证书复印件C.重合同守信用复印件D.企业主要人员名册 正确答案：A参考解析：签订合同的同时

9、应强化、完善证据意识，注意收集签约对方的企业法人营业执照和组织代码证、建筑企业资质证书、企业法人授权委托书及委托代理人身份证复印件等各项资料，上述资料均需加盖单位公章以便今后核对真假。单选题17.欺诈指一方订立合同时，()，致使对方陷入错误而订立的合同。A.利用对方没有经验B.利用对方重大误解C.故意制造假象或者掩盖真相D.故意胁迫对方 正确答案：C参考解析：欺诈指一方订立合同时，故意制造假象或者掩盖真相，致使对方陷入错误而订立的合同。单选题18.双务合同是指当事人双方相互享有权利、承担义务，在合同中双方的权利义务关系呈对应状态，即()的合同。A.互为因果B.权利义务对等C.双方平等D.都承担

10、义务 正确答案：A参考解析：双务合同是指当事人双方相互享有权利、承担义务，在合同中双方的权利义务关系呈对应状态，即互为因果的合同。单选题19.法律规定()的目的是促使当事人尽早履行义务行使权利，尽快解决当事人间的纠纷。A.诉讼时效B.合同期限C.当事人约定时效D.解决争议的期限 正确答案：A参考解析：法律规定诉讼时效的目的是促使当事人尽早履行义务行使权利，尽快解决当事人间的纠纷单选题20.标的是合同法律关系的()，是合同当事人权利和义务共同指向的对象。A.客体B.主体C.指向D.物体 正确答案：A参考解析：标的是合同法律关系的客体，是合同当事人权利和义务共同指向的对象。标的是合同成立的必要条件

11、，没有标的，合同不能成立。由于合同的种类多样，合同的标的也各不一样。单选题21.()是法律赋予依法成立的合同对所有当事人所产生的约束力。A.当事人签署的合同B.合同约束力C.合同效力D.合同法 正确答案：C参考解析：合同效力是法律赋予依法成立的合同对所有当事人所产生的约束力。单选题22.签订合同自愿原则意味着合同当事人在()，根据自己了解掌握的知识。以及拥有的经验和判断能力去自主协商和选择所需要的合同内容。A.合同签订时B.自愿状况下C.不受干扰下D.市场交易活动中 正确答案：D参考解析：自愿原则意味着合同当事人在市场交易活动中，根据自己了解掌握的知识，以及拥有的经验和判断能力去自主协商和选择

12、所需要的合同内容。单选题23.限制行为能力人的()或与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。A.小标的额合同B.纯获益合同C.不承担义务的合同D.可获得重大利益的合同 正确答案：B参考解析：限制行为能力人的纯获益合同或与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。单选题24.劳务项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工，劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同，以及劳务分包人为项目负责人()的有效证明。A.发放工资B.发放劳保用品C.缴纳社会保险D.确定双方关系 正确答案：C参考解析：项目负责人应是劳务分包人正式聘用的员工

13、，劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的劳动合同，以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。单选题25.普通诉讼时效和特别诉讼时效的期间从()计算。A.合同履行期限届满之日起B.权利成立之日起C.对方违约之日起D.知道或应当知道权利被侵害之日起 正确答案：D参考解析：普通诉讼时效和特别诉讼时效的期间从知道或应当知道权利被侵害之日起计算。单选题26.合同价格是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括()按合同约定发生的价格变化。A.当事人协议B.合同履行过程中C.双方约定D.备案的合同 正确答案：B参考解析：合同价格：是指承包人用于支

14、付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。单选题27.劳务分包合同的价格形式有单价合同和总价合同两种，单价合同有()形式。A.3种B.4种C.5种D.7种 正确答案：C参考解析：单价合同包括：工作量清单劳务费综合单价合同；工种工日单价合同；综合工日单价合同；建筑面积综合单价合同；合同当事人在专用合同条款中约定的其他单价形式。单选题28.为了保证合同的正常履行，以及合同一旦产生纠纷后可以及时的解决，当事人应该在合同中约定如违约金的计算标准、()等明确和具体的违约责任。A.计算方法B.起付日期C.给付方法D.具体金额 正确答案：B参考

15、解析：为了保证合同的正常履行，以及合同一旦产生纠纷后可以及时的解决，当事人应该在合同中约定如违约金的计算标准、起付日期等明确和具体的违约责任。单选题29.认定合同效力的依据是法律中的强制性规定和()。A.行政法规中的强制性规定B.地方政府规章中的强制性规定C.部门规章中的强制性规定D.地方性法规的中的强制性规定 正确答案：A参考解析：全国人大和全国人大常委会颁布的法律中的强制性规范、国务院颁布的行政法规中的强制性规范，是确认合同效力的依据，不能以地方法规和规章作为否定合同效力的依据。单选题30.建设工程项目的整个实施过程较长，在这漫长的过程中由于社会、政治、经济、市场的变化以及()有可能发生的

16、不可预知事件，会直接或间接影响工程项目的正常实施，造成承包人利润的减少甚至亏损。A.设计变更B.政策变化C.工程实施过程中D.不可抗力 正确答案：C参考解析：建设工程项目的整个实施过程较长，在这漫长的过程中由于社会、政治、经济、市场的变化以及工程实施过程中有可能发生的不可预知事件，会直接或间接影响工程项目的正常实施，造成承包人利润的减少甚至亏损。单选题31.下列情形中，属于效力待定合同的有()。A.成年人甲误将复制品的油画当成真品购买B.14周岁的儿童因发明创造而接受奖金C.14周岁的少年出售劳力士金表给20岁的李某D.药店借抢救重病人急需将药价提高10倍 正确答案：C参考解析：效力待定合同包

17、括：无行为能力人所订立的合同。故选择C项。单选题32.合同当事人之间的联系，应以()形式进行，建立规范的报告管理制度和签发制度。A.对话B.书面C.经常性D.平等 正确答案：B参考解析：当事人之间的联系，应以书面形式进行，建立规范的报告管理制度和签发制度。工程实施情况报告应制度化，工程报告的内容、流程以及格式也应该制度化。单选题33.仲裁协议有两种形式：一种是在争议发生之前订立的，它通常作为合同中的一项()出现；另一种是在争议之后订立的，它是把已经发生的争议提交给仲裁的协议。A.仲裁条款B.当事人约定C.协议条款D.合同法要求 正确答案：A参考解析：仲裁协议有两种形式：一种是在争议发生之前订立

18、的，它通常作为合同中的一项仲裁条款出现；另一种是在争议之后订立的，它是把已经发生的争议提交给仲裁的协议。这两种形式的仲裁协议，其法律效力是相同的。单选题34.建立劳务分包合同管理工作程序，通过明确的管理制度，使劳务分包合同的管理工作()有条不紊地进行。A.按合同法要求B.按合同约定C.对照条款D.经常性地 正确答案：D参考解析：对经常性的劳务合伺管理工作，建立明确严格的管理制度和程序，通过明确的管理制度，使劳务分包合同的管理工作经常性地有条不紊地进行。单选题35.所谓恶意串通签订合同，是指合同当事人为了()或为实现某种目的，串通一气，相互勾结。A.牟取非法利益B.利益最大化C.牟取私利D.经济

19、利益 正确答案：A参考解析：所谓恶意串通，是指合同当事人为了牟取非法利益或为实现某种目的，串通一气，相互勾结。所订立的合同以损害国家、集体或者第三人的利益而获得合同当事人的利益，具有一定的社会危害性。单选题36.合同中的单价分析表做得越好，越方便在施工过程中()的计量和支付，有利于承发包双方进行成本控制和成本分析。A.进度款B.工程款C.劳动力工资D.管理费 正确答案：A参考解析：合同中的单价分析表做得越好，越方便在施工过程中进度款的计量和支付，有利于承发包双方进行成本控制和成本分析。单选题37.已满()周岁，不满()周岁，能够以自己的劳动收入作为其主要生活来源的，即被视为完全民事行为能力人。

20、A.14；18B.16；18C.14；16D.15；16 正确答案：B参考解析：已满16周岁，不满18周岁，能够以自己的劳动收入作为其主要生活来源的，即被视为完全民事行为能力人。单选题38.签订合同公平原则是()的体现，也符合社会主义商业道德的要求。A.社会公德B.当事人意思C.合同条款D.协商一致 正确答案：A参考解析：合同法第5条规定：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”。公平原则是社会公德的体现，也符合社会主义商业道德的要求。单选题39.对于承包人违反工程建设()有关管理规定的指示，劳务分包人有权拒绝。A.政府文件B.标准规范C.社会安定D.安全生产 正确答案：D参考解析：对于

21、承包人违反工程建设安全生产有关管理规定的指示，劳务分包人有权拒绝。单选题40.竞争性谈判采购劳务分包与询价采购的不同主要在于参与竞争的劳务分包企业()。A.不限资质B.谈判更细C.不需备案D.需公开报价 正确答案：D参考解析：竞争性谈判采购劳务，是指承包人直接邀请三家以上的劳务分包企业就工程施工采购劳动力进行谈判的方式。它与询价采购的不同主要在于参与竞争的劳务分包企业需公开报价。单选题41.我国法律，行政法规规定订立合同时应采用()。A.口头形式B.电文形式C.书面形式D.推定形式 正确答案：C参考解析：法律、行政法规规定订立合同时应采用书面形式。单选题42.双方当事人接受调解达成协议的，应当

22、制作调解协议书，当事人即应当按照）履行各自的义务。A.合同协议书B.双方的约定C.调解协议书D.调解人的要求 正确答案：C参考解析：和解是指当事人因合同发生纠纷、争议时可以自主再行协商，在相互尊重对方利益的基础上，就争议的事项以补充协议的形式达成一致，从而解决纠纷的方式。单选题43.2013版建设工程施工劳务分包合同（示范文本）明确约定了承包人不得要求劳务分包人提供或采购()、主要材料。A.大型机械B.辅助材料C.设备D.小型机械 正确答案：A参考解析：2013版建设工程施工劳务分包合同（示范文本）明确约定了承包人不得要求劳务分包人提供或采购大型机械、主要材料。单选题44.采用何种合同形式，取

23、决于()。A.当事人的约定B.合同法的规定C.交易方式的不同D.合同备案的要求 正确答案：C参考解析：采用何种合同形式，取决于交易方式的不同，日常生活中的商店购物一般采用口头合同，而履行期限较长以及履行比较复杂的合同则宜采用书面形式。单选题45.在诉讼时效的最后()内，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效终止。A.三个月B.一年C.二个月D.六个月 正确答案：D参考解析：在诉讼时效的最后6个月内，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效终止。单选题46.合同是从()明确当事人之间特定权利与义务关系的文件。A.协议上B.法律上C.政府备案上D.意见一致上 正确答案：B参考解析：合

24、同是从法律上明确当事人之间权利与义务关系的文件。单选题47.一般的合同纠纷根据民法通则规定，诉讼时效为()。A.一年B.两年C.两年六个月D.三年 正确答案：B参考解析：一般的合同纠纷按照民法通则的规定，诉讼时效为二年，几类特殊的争议，如租赁合同中延付或拒付租金的争议，保管合同中寄存物被丢失或损毁的争议的诉讼时效为一年。单选题48.劳务分包人的()关系到工程项目最终成果的体现。A.管理能力B.作业能力C.履约能力D.劳动力的投人 正确答案：C参考解析：劳务分包人的履约能力关系到工程项目最终成果的体现，劳务分包人拥有符合本项目施工的劳务工人的数量、分别在施工的每个阶段可以在现场操作的高级、中级等

25、技术工人的比例或姓名单选题49.分析报价结构是否合理主要是横向比较其他劳务公司的报价、根据同类工程的()报价是否合理以及纵向结合本企业以往所定劳务分包的价格情况。A.社会行情分析B.有经验劳务公司报价分析C.工程承包报价分析D.当事人约定 正确答案：A参考解析：报价结构的合理性分析。横向比较其他劳务公司的报价、根据同类工程的社会行情分析报价是否合理以及纵向结合本企业以往所定劳务分包的价格情况，进行劳务报价合理性的分析。单选题50.守法原则是要求合同当事人在()合同的过程中必须遵守法律和行政法规。A.订立B.履行C.谈判D.订立和履行 正确答案：D参考解析：守法原则是要求合同当事人在订立和履行合

26、同的过程中必须遵守法律和行政法规。单选题51.合同当事人之间的任何争议的协商和解决的措施，()都必须参与，并对解决措施进行合同法律方面的审查、分析和监督。A.项目经理B.合同管理人员C.劳务员D.劳动工资人员 正确答案：B参考解析：合同当事人之间的任何争议的协商和解决的措施，合同管理人员都必须参与，并对解决措施进行合同法律方面的审查、分析和监督。单选题52.承包人与劳务分包人根据()的合同工期、质量标准、安全文明施工与环境保护等主要条款，商谈劳务分包合同的内容，签订具体的合同条款。A.合同法规定B.主合同规定C.双方协商D.业主要求 正确答案：B参考解析：承包人与劳务分包人根据主合同规定的合同

27、工期、质量标准、安全文明施工与环境保护等主要条款，商谈劳务分包合同的内容，签订具体的合同条款。必要时承包人应提供一份不含商业和经济机密的主合同复印件给劳务分包人。单选题53.当劳务分包人要求时，承包人应向劳务分包人提供一份承包合同的副本或复印件，但有关()的价格和涉及商业秘密的除外。A.业主总造价B.承包人报价C.承包合同D.投标时 正确答案：C参考解析：承包人应提供承包合同供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，承包人应向劳务分包人提供一份承包合同的副本或复印件，但有关承包合同的价格和涉及商业秘密的除外。单选题54.合同书面形式的实质是()，有利于合同关系当事人权利义务的确定，发生争议后便于举

28、证。A.书面形式B.文字记录C.当事人签字D.书面备案 正确答案：B参考解析：书面形式的实质是文字记录，有利于合同关系当事人权利义务的确定，发生争议后便于举证。单选题55.通过建设行政主管部门对合同双方主体资格的审查，对合同履行过程中定期对用工数量、()、相应工种的资格证书以及上岗培训记录等监督检查，大大减少合同履行中的纠纷，减少诸如拖欠民工工资而造成的社会问题。A.工资支付B.遵纪守法C.劳动力来源D.劳动力管理 正确答案：C参考解析：通过建设行政主管部门对合同双方主体资格的审查，对合同履行过程中定期对用工数量、劳动力来源、相应工种的资格证书以及上岗培训记录等监督检查，大大减少合同履行中的纠

29、纷，减少诸如拖欠民工工资而造成的社会问题。单选题56.解决争议的方法是指合同一旦产生纠纷和争议时，当事人采用()对合同条款的解释以及法律适用来解决争议。A.协商方法B.何种途径C.仲裁方法D.调解方法 正确答案：B参考解析：解决争议的方法是指合同一旦产生纠纷和争议时，当事人采用何种途径、对合同条款的解释以及法律适用来解决争议。单选题57.和解是指当事人因合同发生纠纷、争议时可以自主再行协商，在相互尊重对方利益的基础上，就争议的事项以()的形式达成一致，从而解决纠纷的方式。A.和解B.补充协议C.一起协商D.当事人谈判 正确答案：B参考解析：解决争议的方法是指合同一旦产生纠纷和争议时，当事人采用

30、何种途径、对合同条款的解释以及法律适用来解决争议。单选题58.当事人在订立和履行合同中，必须谨慎从事，所订立的合同不但不能扰乱社会经济秩序，更要有利于()，不得侵害社会公共利益。A.遵纪守法B.人民大众C.维护公共秩序D.当事人履行合同 正确答案：C参考解析：当事人在订立和履行合同中，必须谨慎从事，所订立的合同不但不能扰乱社会经济秩序，更要有利于维护公共秩序，不得侵害社会公共利益。单选题59.合同是()之间的民事法律关系。A.当事人B.平等主体C.法人单位D.人与人 正确答案：B参考解析：同是平等主体之间的民事法律关系。单选题60.与合同有关的通知、指令等文件，承包人和劳务分包人应在专用合同条

31、款中约定各自的送达接收人和送达地点，任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前()以书面形式通知对方。A.3天B.5天C.7天D.2周 正确答案：A参考解析：承包人和劳务分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点，并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函9拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。单选题61.合同在标的确定的情况下，最重要的便是()条款了。A.付款B.履行期限C.履行方式D.质量 正确答案：D参考解析：质量也就是品质，很多合同纠纷就是因质量条款的问题产生的，因此，合同在标的确定的情况下，最重要的便是质量条款了。单

32、选题62.合同示范文本分别从不同角度，针对()，具体地规范了当事人的签约行为，它为合同法的贯彻实施起到了很好的保证作用。A.当事人要求B.合同法的要求C.不同行业特点D.合同备案的要求 正确答案：C参考解析：合同示范文本则分别从不同角度，针对不同行业特点，具体地规范了当事人的签约行为，它为合同法的贯彻实施起到了很好的保证作用。单选题63.合同是当事人意思表示一致的结果，()是合同生效的重要构成要件。A.意思表示B.意思表示真实C.书面表示D.表示一致 正确答案：B参考解析：合同是当事人意思表示一致的结果，意思表示真实是合同生效的重要构成要件，因此，当事人反映在合同上的意思表示必须真实。单选题6

33、4.需要追认的合同，相对人可以催告相知行为能力人的法定代理人在()内追认。A.3个月B.2个月C.1个月D.15日 正确答案：C参考解析：需要追认的合同，相对人可以催告限制行为能力人的法定代理人在1个月内追认。单选题65.诉讼时效届满当事人丧失的是()。A.胜诉权B.任何权利C.诉权D.受领权 正确答案：A参考解析：我国民法通则实际上主张诉讼时效届满以后，权利人仅丧失请求法院通过强制力来使自己的权利得以实现的权力。单选题66.建筑工程领域内的合同涉及标的大、()，合同法第270条规定该领域所签合同应当采用书面形式，分包合同亦不例外。A.造价高B.影响面广C.体量大D.公共安全要求高 正确答案：

34、B参考解析：建筑工程领域内的合同涉及标的大，影响面广，合同法第270条规定该领域所签合同应当采用书面形式，分包合同也不例外。单选题67.在可变更、可撤销合同变更、撤销之前，该合同()。A.没有效力B.可以变更C.允许撤销D.具有效力 正确答案：D参考解析：可变更、可撤销合同在被撤销之前存在着法律效力，尤其对无撤销权的一方具有完全的约束力，并且，其效力还在于撤销权当事人是否向法院或者仲裁机构行使撤销权以及是否被支持。单选题68.签订劳务分包合同前要强化对签约对象的()审查，了解其基本情况，以规避签约风险。A.资格B.资质C.社会信誉D.合法性 正确答案：D参考解析：签订分包合同前要强化对签约对象

35、的合法性审查，了解其基本情况，以规避签约风险，同时完善以下资料的审核、收集工作。单选题69.推行合同示范文本是一种行政指导行为，它有利于当事人严格执行合同法，强化合同管理，提高合同履约率，规范合同当事人的()和经营行为，保护当事人的合法权益。A.履约行为B.诚实行为C.道德行为D.签约行为 正确答案：D参考解析：推行合同示范文本是一种行政指导行为，它有利于当事人严格执行合同法，强化合同管理，提高合同履约率，规范合同当事人的签约行为和经营行为，保护当事人的合法权益。单选题70.违约责任条款可以促使合同当事人履行合同义务，不使对方遭受损失的法律措施，是()的主要条款。A.合同B.当事人约定C.约束

36、违约方D.保证合同履行 正确答案：D参考解析：违约责任条款可以促使合同当事人履行合同义务，不使对方遭受损失的法律措施，是保证合同履行的主要条款。一旦违约，违约方将承担违约责任。单选题71.无民事行为能力人只能通过()订立合同。A.委托代理人B.长辈C.亲属D.法定代理人 正确答案：D参考解析：无民事行为能力人只能通过法定代理人订立合同，不能独立订立合同，否则，在法律上是无效的。单选题72.非招标采购方式是指招标采购方式以外的采购方式，包括在合格劳务分包企业名录中选择、询价选择和()选择等方式。A.有资质劳务公司B.第三方介绍C.竞争性谈判D.社会上 正确答案：C参考解析：非招标采购方式是指招标

37、采购方式以外的采购方式，包括在合格劳务分包企业名录中选择、询价选择和竞争性谈判选择等方式。单选题73.口头合同具有便捷、快速、利于交易等优点，非常广泛地应用于()的各个领域。A.商品交易B.社会生活C.经济活动D.人们要求 正确答案：B参考解析：口头合同具有便捷、快速、利于交易等优点，非常广泛地应用于社会生活的各个领域，因为与人们的衣食住行密切相关，所以被人们普遍接受。单选题74.诚实信用原则它要求人们在各类()中讲究信用，恪守诺言，诚实不欺。A.交易活动B.签订合同C.履行义务D.合同谈判 正确答案：A参考解析：诚实信用原则要求人们在各类交易活动中讲究信用，恪守诺言，诚实不欺。诚实信用原则贯

38、穿在整个合同的阶段。单选题75.民事行为能力是指()以自己的行为享有民事权利。承担民事义务的能力。A.合同双方B.当事人C.民事主体D.有效合同方 正确答案：C参考解析：民事行为能力是指民事主体以自己的行为享有民事权利。承担民事义务的能力。单选题76.劳务分包合同总体分析的结果，要()表达出来，由项目经理和项目部其他职能部门分析和掌握，作为履行劳务分包合同的参考。A.文字形式B.简单直观的C.由项目部D.劳动工资部门 正确答案：B参考解析：劳务分包合同总体分析的结果，要简单直观地表达出来，由项目经理和项目部其他职能部门分析和掌握，作为履行劳务分包合同的参考。单选题77.合同法规定的遵守法律原则

39、是指()。A.法律B.行政法规C.法律的强制性规定D.合同法 正确答案：C参考解析：合同法规定的遵守法律原则是指法律的强制性规定。单选题78.工种工日单价合同是指合同当事人约定以不同工种用工天数及各工种单日() 进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。A.综合单价B.实际单价C.计时单价D.工种等级单价 正确答案：A参考解析：工种工日单价合同，是指合同当事人约定以不同工种用工天数及各工种单日综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。单选题79.承包人和劳务分包人是()关系，双方的责、权、利必须以公平、合理、详尽的合同

40、来约束。A.合同B.总分包C.管理与被管理D.平等 正确答案：A参考解析：承包人和劳务分包人是合同关系，双方的责、权、利必须以公平、合理、详尽的合同来约束。单选题80.承包人和劳务分包人的劳务分包合同签订的流程根据合同()的不同而不同。A.当事人约定B.发包方式C.合同性质D.劳务工作量 正确答案：B参考解析：承包人和劳务分包人的劳务分包合同签订的流程根据合同发包方式的不同而不同。单选题81.承包人提供的材料在进场时应由()负责验收。A.承包人自己B.劳务分包人C.材料员D.双方一起 正确答案：B参考解析：承包人提供的材料在进场时应由劳务分包人负责验收，如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符

41、合要求，劳务分包人应在验收时提出，由此增加的费用和（或）延误的期限均由承包人承担。单选题82.工作成果是指在合同履行过程中产生的。()的有形物或者无形物。A.当事人双方B.既成事实C.体现履约行为D.对方接受 正确答案：C参考解析：工作成果指在合同履行过程中产生的、体现履约行为的有形物或者无形物。某大型工程项目机电安装工程有甲工业设备安装公司承包（以下称承包人），承包人通过招标投标选定某水暖电安装作业劳务公司（以下称劳务分包人）作为该项目施工的劳务分包合作伙伴。双方在建设工程施工劳务分包合同签署中明确约定：施工现场安全文明，劳务分包人编制本项目的施工组织设计后送承包人修改审定；承包人不提供劳务

42、分包作业人员的生活临时设施；若双方发生纠纷或争议，由项目所在地仲裁委员会仲裁。在实际施工阶段发生了如下几个问题：（1）劳务分包二队施工现场管理混乱，事故频发，承包人要求检查进场电焊工和电工的特种作业人员证书时队长不予配合。为此，承包人书面通知劳务分包人和劳务分包项目负责人要求改善管理和撤换劳务分包二队队长，但遭到拒绝。（2）劳务分包人在工地附近居民区租房作为劳务作业人员膳宿生活用，但生活区疏于管理，脏乱差现象严重。对此当地街道对承包人进行了处罚，承包人不服处罚，要求街道的上级部门行政复议。针对上述情况，承包人提出解除劳务分包合同，劳务分包人不同意解除，并拟向当地人民法院提起诉讼。根据背景材料回

43、答以下问题单选题单选题83.承包人（）要求劳务分包人撤换劳务二队队长。A.不可以B.可以C.通过总监理工程师D.通过业主可以撤换 正确答案：B参考解析：无解析某大型工程项目机电安装工程有甲工业设备安装公司承包（以下称承包人），承包人通过招标投标选定某水暖电安装作业劳务公司（以下称劳务分包人）作为该项目施工的劳务分包合作伙伴。双方在建设工程施工劳务分包合同签署中明确约定：施工现场安全文明，劳务分包人编制本项目的施工组织设计后送承包人修改审定；承包人不提供劳务分包作业人员的生活临时设施；若双方发生纠纷或争议，由项目所在地仲裁委员会仲裁。在实际施工阶段发生了如下几个问题：（1）劳务分包二队施工现场管

44、理混乱，事故频发，承包人要求检查进场电焊工和电工的特种作业人员证书时队长不予配合。为此，承包人书面通知劳务分包人和劳务分包项目负责人要求改善管理和撤换劳务分包二队队长，但遭到拒绝。（2）劳务分包人在工地附近居民区租房作为劳务作业人员膳宿生活用，但生活区疏于管理，脏乱差现象严重。对此当地街道对承包人进行了处罚，承包人不服处罚，要求街道的上级部门行政复议。针对上述情况，承包人提出解除劳务分包合同，劳务分包人不同意解除，并拟向当地人民法院提起诉讼。根据背景材料回答以下问题单选题单选题84.劳务分包人生活区脏乱差，使得承包人受到当地行政管理部门的处罚，（）是劳务作业人员生活区管理的责任人。A.承包人B.劳务分包人C.工程业主D.前三个全部 正确答案：A参考解析：承包人对分包负责。多选题1.特别诉讼时效期间为1年，下列()属于特别诉讼时效期间。A.身体受到伤害的B.出售质量不合格的商品未声明的C.延付或拒付租金的D.工资遭到拖欠的E.寄存财物被丢失或损毁的 正确答案：ABCE参考解析：下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的、出售质量不合格的商品未声明的、延付或拒付租金的、寄存财物被丢失或损毁的。多选题2.下列事