矿山开采施工合同_矿山开采施工合同模板.docx

《矿山开采施工合同_矿山开采施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《矿山开采施工合同_矿山开采施工合同模板.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、矿山开采施工合同_矿山开采施工合同模板篇一：矿山开采承包合同 矿山开采承包合同 发包方：岳阳智翔矿业有限公司 （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲乙双方兹就平江县福寿山镇大和村脉石英矿开采工程承包的有关事项，经自愿、同等协商达成一样，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条 承包标的物：平江县福寿山镇大和村脉石英矿（证号：岳预采（2022）009号）。 其次条 承包范围：矿体覆盖层剥离、脉石英矿开采工程。 第三条 承包期限：一年（2022年6月2022年6月）。 第四条 风险保证金：乙方须向甲方交纳风险保证金5万元（人民币，以下币种均指人民币），本合同签订一月内支付。当发生工伤事故须要

2、进行医治、赔偿时，如乙方未能刚好履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方担当相关费用并刚好补足；当该项风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。承包期限届满，乙方如无违约行为或欠款，甲方应全额退还风险保证金（不计息）。 第五条 保证金及平安责任：依据作业岗位设臵的要求，乙方向甲方供应岗位职数和人员名单，由甲方向保险公司投保，保险费由甲方担当。如发生事故造成人员伤亡，除保险公司赔偿或给付的保险金外，其余不足部分的费用概由乙方担当，与甲方无关。 乙方如需提高保险金额，自行支付相应的保险费。由于乙方责任缘由造成从业人员漏保、未保，一切责任由乙方担当。 乙方对平安管理负全责，应对平安专

3、项经费列入预算，设臵专职平安管理人员，采纳各项平安防护措施，配备有关平安爱护设备用品。有关特别工种（如爆破、装载机、挖掘机、电焊等）须持有岗位资格证书，否则不准上岗作业。 第六条 发包方式：总承包（人工、材料、设备、平安等项）。 第七条 承包综合单价：合格矿石36元/吨（包括出渣运距<200m的运费、装车费）。 第八条 计量方式及验收标准：矿石开采工程按原矿石运输电子磅计码单为准。 第九条 结算及支付方式：工程量每月结算一次，于次月5日之前甲方向乙方支付当月工程款。 第十条 民爆物品的计价与管理：电、炸药、导爆管等甲方依据乙方每月的实际耗用量与当月工程量一并结算。开工第一个月暂由甲方出资

4、选购，并在当月工程款中扣回；其次个月起先由乙方出资选购。 第十一条 质量要求：乙方应严格遵照甲方制定的开采方案进行作业，合理、有效提高原矿利用率和原矿质量。如有夹层、夹石、应先行剔除；无法剔除而需一同爆破的，废石应予彻底清理。其它工程应符合施工设计要求。 第十二条 权利与义务 （一）、甲方的权利与义务 1、享有该矿山的全部权、处臵权、管理权； 2、监督管理乙方的施工作业行为，并有权要求乙方整改、返工甚至停工； 3、按时、足额向乙方支付工程款； 4、主动为乙方创建良好的施工环境，力争削减人力方面造成的误工、停工； 5、担当矿山马路、堆场、尾矿坝等工程项目的费用及税金、资源费。 6、供应电源、水源

5、及乙方人员基本生活设施 （二）、乙方的权利与义务 1、享有该工程的承包经营收益，担当承包经营亏损； 2、按时、足额收取工程款； 3、遵守有关法律、开采方案、作业流程及平安制度等，遵守当地民风民俗，听从甲方的管理，主动协作、帮助甲方开展各项工作。 4、担当各项承包生产所须要的设备、设施、用品、材料（炸材、油品、零配件等）的购臵、修理、更新费用以及所产生的人员工资、水电费、伙食费、平安经费、医疗费用等。 5、不得向第三方转包或变相转包。 6、乙方承包期满，甲方所供应的设备应处于良好运转状态，如有损坏应予修复。 第十三条 违约责任：甲乙双方任何一方违反本合同的有关约定应视为违约，违约方除应担当违约金

6、5万元外，还应赔偿由此给守约方造成的实际经济损失；触犯法律法规的，还应担当法律责任；守约方还有权解除合同。如属乙方违约，甲方可从风险保证金优先扣除违约金、赔偿金，并由乙方刚好补足。不行抗力的因素（如政策和法规调控、斗争、自然灾难、资源枯竭或开采价值低下、地质结构条件改变等）应视为免责，双方均不担当违约责任。 第十四条 合同解除、终止的条件：有下列情形之一的，本合同予以解除或终止： 1、承包期限届满； 2、双方一样同意； 3、工程项目完成或不能完成； 4、工程项目违反法律被撤销。 第十五条 合同的续展：本合同承包期限届满后，经甲乙双方协商，可以书面形式延长承包期限，也可另行签订合同。同等条件下，

7、乙方享有优先承包权。 第十六条 合同争议的解决方式：履行本合同过程中产生争议，甲乙双方应先行协商解决；协商未果的，任何一方可向人民法院提起诉讼。 第十七条 其他约定事项： 1、开工时间初步拟于2022年6月中旬，详细时间依据天气、 马路工程进度而定，以甲方的开工令为准（提前5天通知）。开工时间提前或延后不视为甲方违约。 2、承包单价中不含税金，由甲方担当。乙方在购买材料、设备时应以甲方的名义开具发票，交由甲方建账。 3、乙方负有现场保管矿料的责任，如有失窃、盗采，应担当全部赔偿责任。 4、甲方制定的施工方案，如与现场有出入之处，乙方有权建议甲方进行变更、调整，未经甲方同意不得擅自变更。对于甲方

8、下达的担心全、不合理的施工指令，乙方有权拒绝执行。 5、在确保平安的前提下，乙方应全力提高工程进度和工程质量，按时、保质保量完成甲方下达的各项目标任务。 6、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章后即日生效。未尽事宜，双方可经协商后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方：（签字） 住址： 住址： 法定代表人： 身份证号码： 身份证号码： 签订时间： 年 月 日 签订地点： 篇二：矿山开采工程合同 矿山开采施工合同 甲方：谭兴强 身份证号：5125273101208055010 乙方：金祥刚 身份证号：5103221101202240513 乙方以议标方式取得贵州修

9、文县大木头硅矿开采承包的土石方剥离、矿石开采工程项目施工。就双方在施工过程中的权利和义务、工程质量、平安生产、工程进度、款项支付等详细事宜，依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规规定，在本着自愿、同等、互利的前提下，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，订立如下条款双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：贵阳市修文县六屯乡大木头寨硅矿。 2、工程地点：修文县六屯乡 3、工程内容：土石方开挖、剥离、矿石开采、现场装车。 4、工程量：按贵州国土资源厅所发证件证号：(5202202022076220029666)范围内的硅矿石露天开采，按业主指定矿带施工。 二、工程承包方式： 1、甲方将位于修

10、文县六屯乡大木头寨硅矿山的覆盖层土石方剥离及矿石开采工程承包给乙方。 2、乙方包工包料、自主经营、自负盈亏；担当相应的 经济纠纷和民事法律责任。 三、合同工期： 1、开、竣工日期 开工日期： 年 月日（以业主签发的开工令为准）。 竣工日期： 年 月日（以相关部门签发的验收合格依据为准）。 2、本工程总工期为：1050日，若需接着开采，仍由乙方依据市场现行行情续签合同。 3、在合同期内乙方开采硅矿不得低于万吨。 四、工程造价： （一）综合单价 按乙方所报综合单价： 1、矿石：每吨 元（税后价），如物价上涨，则单价依据市场进行相应调整。 （二）综合单价包含的内容 1、土石方（含矿石）的开挖（剥离）

11、、不含爆破和破裂，施工过程中的排土、排水、植被清理、进出场施工便道等全过程施工所包含的相关内容，土方深度在1.5米以内属乙方负责，1.5米以下由甲方负责，按实际方量计价（10元/方），石方按矿石价每吨19.00元，同价不变。 2、所涉及的人工费、材料费（油料、火工材料及其它材料）、机械费。 3、所涉及的工程施工机械进、出场费。 4、平安、文明施工措施费。 5、因国家政策和政府政策行为造成的停工、停建损失费。 6、间接费（临时设施费、工程机械、人员的保险费。 7、施工及生活用水用电设施费用。 8、国家政策性油料费改税增加费用。 （三）综合单价不包含内容 1、石方运距不超出一公里，每增加一公里按2

12、.00元/吨计算，以此类推。 2、因矿山开采手续、周边环境，当地政府及村民等方面缘由造成的乙方损失，由甲方全部担当。 3、乙方进场操作运转，甲方矿卖不出或资金不到位和其它不具备，造成的损失，甲方全部负责。 五、工程价款结算方式： （一）工程量确认 1、乙方于每月的25日向业主报送当月工程计量申请表，业主在收到工程计量申请表后，会同业主和施工单位对其复测，且5日内予以确认，同时业主依据合同约定单价填报支付证书，经甲方审定后作为当月基本结算依据（已经确定不再开挖作业的施工断面，业主应刚好组织和对方对工程量予以确认）。 2、业主依据审定的“月进度安排”比照乙方当月实际 完成工程量，作出“完成当月进度

13、安排”。“没有完成当月进度安排”、“连续三个月没有完成当月进度安排”的结论。上述“结论”并作为当月工程款支付的依据。 （二）工程（进度）款支付 1、第一次计量、计价：乙方在完成矿石5000吨，甲方三天内一次性全款支付给乙方，以后每月按进度全额支付。 2、甲方依据审定后的计量支付表，于次月的5日向乙方支付当月工程进度款，付款额为实际完成量的101%。 3、甲方依据对乙方当月“进度安排”完成状况结论，依据相应的本合同条款约定支付工程进度款。 六、甲方的权利和义务： 1、有权对乙方在施工作业过程中的平安、质量、进度进行监督和检查，对不符合要求的施工作业行为提出相应整改看法，对违章行为有权要求其限期整

14、改和停工停顿，停工整顿期间工程不予顺延。 2、负责办理施工所需的相应证件、批件；协调周边作业环境，解除外围干扰，为乙方创建良好施工作业环境。 3、如当月生产的矿产品，如销售不出去，按现场实际评估预付90%款项。 4、如因甲方缘由造成乙方施工机械误工（连续超过5天的），甲方赔偿乙方机械台班及人工损失费，挖机1500元一天，装载机600元一天，汽车500元一天，人工费50元一天，工期相应顺延。 七乙方的权利和义务： 1、必需具备承揽本工作程相应的合法资质，并具有与本工程施工作业相应的管理人员、管理机构和管理制度，作业人员必需持证上岗。 2、听从甲方现场管理人员的合理指挥和调度，严格根据甲方平安、质

15、量和进度要求进行施工。施工中严格根据相应的施工规范、操作规程施工作业，做到平安生产、文明施工，爱护环境。 3、乙方必需确保本工程在合同约定的期限内完成相应的各项施工工作，如因乙方缘由造成工期延误，甲方将追究乙方因工期延误给甲方造成的损失，工程总价下浮3%。 4、在施工现场设立办公机构，建立健全相应的管理体系和管理制度。 5、全部现场施工作业人员必需执证上岗，规范作业。 6、仔细做好与本工程施工相关的作业进度安排、机械设备的调度和支配。自行担当项目作业和运用机械设备造成的人员、机械设备的窝工、停工损失。 7、协作甲方做好平安、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。 8、该项目工程属独立法人承包，

16、独立施工、自负盈亏，乙方因自身责任造成的任何平安事故（人员伤亡、机械及财产损毁），均由乙方担当其一切经济损失和相应的法律责任。 9、对进入现场的全部机械设备和人员实行保险，并承 篇三：矿山开采施工合同 矿山开采施工合同 甲方：武立明（身份证号：1423011101212160514）（以下简称甲方） 乙方：洪利强（身份证号：420730196737350330）（以下简称乙方） 为明确甲乙双方的经济关系和责任，遵照中华人民共和国合同法、中华人民共和国矿产资源法、中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国环境爱护法等有关法规和有关平安、技术规定，以及自治区、地、市有关矿业开发、生产、施工、平安方面

17、的规定、条例，在遵法守纪、同等互利、精诚合作的基础上，经甲乙双方友好协商达成以下合同条款，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：交口县桃花粘土矿采剥离工程 2、工程地点：交口县回龙乡上桃花村 3、工程内容：本矿区域内的部分剥离土石方及采矿工程 4、工程量：预料：500万m3-1010万m3，详细工程量按双方实测为准。 二、工程开采施工方式： 1、乙方负责将位于交口县回龙乡上下桃花村属于甲方矿区内的土石方，铝铁矿按甲方的需求分别堆放即可。 2、乙方包工包料、自主经营、自负盈亏；施工现场内及矿区内所发生的平安事故由乙方全部负责。 三、工程工期 1、开、竣工日期 开工日期：预料最迟到2

18、0 1 4年10月3 0日。 竣工时间：（到本约定矿区内的矿体全部挖完为止，预料到2022年6月30日）。 本矿山采矿总工期为：约180天。 四、采矿计价： （一）综合单价 1、土石方均价：8.50元/方。 2、矿石：11.00元/吨。 3、调矿费用：2.00元/吨。 以上综合单价不含税费。 （二）综合单价包含的内容 1、土石方（含矿石）的开挖（剥离）、装运（1km以内），施工过程中的排土、排水、进出施工便道（含土石方开挖、爆破、片石基层、泥结碎石层面、排水设施等）等全部过程施工所包含的相关内容，（爆破手续由甲方办理，涉及费用由乙方担当。） 2、所涉及的人工费、生活费、材料费（油料、火工材料及

19、其他材料）、机械费。 3、所涉及的采矿施工机械进、出场费。 4、平安、文明施工措施费。 5、临设费用，从业人员保险费用。 6、施工及生活用水电设施及费用（电力设施引至矿山费用由甲方担当）。 7、协作甲方做好平安、技术、测量、计量、技术档案资料等工 作。 8、国家政策性油料改税增加费用（超出现价10%以上部分由甲方担当）。 （三）综合单价不包含的内容 1、土石方、矿山综合距离超出一公里按当地现行定额增加调差。 2、因甲方在矿山手续、周边环境、当地政府及村民等方面缘由造成的乙方损失，由甲方负责相关费用。 （四）土、石界定划分 1、本合同定义的土方：系指合同约定的机械能对其开挖作业的。 2、本合同定

20、义的石方：系指合同约定的机械不能对其开挖且采纳爆破方式进行探矿作业的。 3、本合同定义的矿石：指可以正常销售的矿石，可参考其他工区。 五、工程价款结算方式： （一）工程量确认 1、乙方每月的25日-28日向甲方报送当月工程计量申请表，甲方在收到工程计量申请表后，同双方单位对其复测，且5日内予以确认，同时甲方依据合同约定单价填表计量支付表，经甲方审定后作为当月基本结算依据（已经确定不再开挖作业的施工断面，甲方应刚好组织双方对工程予以确认，计量计价）。 2、施工过程中，乙方所用的柴油成本由甲方垫付，在每月的15日和25日，甲方依据乙方的实际运用状况支付。 3、最终采矿总造价，以甲乙双方确认的土石方

21、开挖（剥离）、矿 石开采工程总量乘以约定单价的总和为准。 （二）以甲方指定开采线路施工 （三）工程（进度）款支付 1、甲方依据审定后的计量支付表，于次月的5日向乙方支付当月工程进度款。付款额第一月实际完成量的90%，其次月除付清上个月的余款后，再支付本月90%的工程款，依此类推。 2、甲方对乙方当月“进度安排”完成状况结论，依据相应的本合同条款约定支付工程进度款。 六、矿石开采施工进度： 1、甲方依据本项固的总体要求和采矿实际状况，审定乙方编制 的采矿总进度和相应的年、季、月综合生产进度安排。乙方必需按甲 方审定确认后的生产进度安排组织施工。 2、如因乙方因素造成连续三个月不能完成“生产进度安

22、排”，甲 方有扣除付工程款的1 0%，责令乙方退场，并终止本协议。 七、甲方的权利和义务： l、有权对乙方在施工作业过程中的平安、质量、进度进行监督 和检查。对不符合要求的施工作业行为提出相应整改看法。对违章行 为有权要求其限期整改或停工整顿。停工整顿期间工期不予顺延。 2、负责办理施工现场所需的相应证件、批件；协调周边作业环境、解除外围干扰、为乙方创建良好施工作业环境。 3、如因甲方缘由造成乙方施工机械误工，超过10天，超过部分由甲方赔偿乙方机械台班、机上人工损失费。机械台班按挖机每天1010.00元/台计算、其余机械按300.00元/天计算、人工费按每人101.00 元/天计算。工期相应顺

23、延。 4、甲方须保证在施工期限内供应乙方施工面积不少于300亩。 八、乙方的权利和义务： 1、听从甲方代表、现场管理人员的合理指挥和调度；严格根据矿区总公司的要求及相应的施工规范、操作规程施工作业。做到平安生产、施工、爱护环境。 2、乙方必需确保本采矿施工在约定的期限内完成相应的各项施工工作，如因乙方缘由造成工期延误，甲方将追究乙方工期延误给甲方造成的损失。因甲方强制违章要求施工，由甲方负责。 3、在施工现场设立办公机构，建立健全相应的管理体系和管理制度。 4、协作甲方做好平安、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。 5、该开采项目，独立施工、自负盈亏。乙方因自身责任造成的任何平安事故（人员伤

24、亡、机械及财产损毁），均由乙方担当其一切经济损失和相应的法律责任。 6、对进入现场的全部机械设备和人员实行保险并担当相应的费用。 7、严格按甲方的要求规范施工，乙方必需按甲方现场代表的指挥进行采矿，杜绝乱采滥挖现象。如因乱采滥挖造成“红线”（边界）纠纷、矿质的质量下降的等，甲方有权责令乙方停工整改，并赔偿给甲方造成的相应损失。 8、如甲方不能按约定支付乙方采矿（进度）款，每日按所欠工 第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页