汕头电厂#2斗轮机大修和#1斗轮机悬臂关节轴承更换工程合同.docx

《汕头电厂#2斗轮机大修和#1斗轮机悬臂关节轴承更换工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汕头电厂#2斗轮机大修和#1斗轮机悬臂关节轴承更换工程合同.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、汕头电厂#2斗轮机大修和#1斗轮机悬臂关节轴承更换工程合同工程名称：汕头电厂#2斗轮机大修和#1斗轮机悬臂关节轴承更换工程甲方：华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂乙方：对方单位名称合同编号:签订时间： 年 月 日签订地点：汕头根据汕头电厂#2斗轮机大修和#1斗轮机悬臂关节轴承更换工程采购情况，华能 （广东）能源开发有限公司汕头电厂（以下简称甲方）同意由对方单位名称（以下简称乙 方）承包 汕头电厂#2斗轮机大修和#1斗轮机悬臂关节轴承更换工程，依据民法典 招标投标法等国家法律法规和行业管理的有关规定，经双方充分协商一致达成以下 条款以资共同执行。第一款工程概况1.工程名称：汕头电厂#2斗轮机大

2、修和#1斗轮机悬臂关节轴承更换工程。2.工程地点：华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂内3.工程内容：本项目工程范围和内容、工艺技术安全质量文明等要求和措施、质检 和验收标准以及工程量清单等详见汕头电厂#2斗轮机大修和#1斗轮机悬臂关节轴承 更换工程技术协议（以下简称技术协议）o第二款承包方式及合同价款1 .本项目采取包工部分包料的总承包方式。2 .合同价款：本合同总价为人民币元，（大写金额：），不含税总价为人民币 元，税率为 %,乙方提供增值税专用发票。乙方应按合同约定税率开具增值税专用发票。在充分考虑成本和审核流程等因素 之下，双方确认：如乙方开票税率比合同约定税率降低，则应保证合同不含税

3、价不变, 合同总价随之调整；如税率调整有政策性原因，由乙方提供书面申请及相关依据，经 甲方结合上级相关要求同意后可予以调整。如乙方开票税率比合同约定高，则合同总 价不变。本条款系经双方特别商议后确认。3 .本项目无预付款，工程竣工验收合格后办理竣工结算。第三款施工期限本接甲方通知之日起80天内完成合同约定的全部施工内容。第四款甲方责任1 .在乙方开工前，与乙方签订该工程技术协议和外包工程安全协议、安全 交底，提供技术图纸资料；对与施工有关的甲方设备设施做好隔离并采取必要的安全措 施，达到施工条件。2 .指派现场代表陈炳江,协调解决施工中的有关问题，及时组织验收和现场签证确 认，办理工程结算。3

4、 .有权对乙方工程进行质量和安全监督管理，并依据甲方相关管理规程制度进行考核管理。第五款乙方责任1 .严格遵守国家、地方政府和行业管理中与本项目有关的一切法律、法规、条例、 规程，严格遵守甲方的相关管理规程制度，接受甲方和甲方现场代表组织的检查监督， 接受甲方相关管理规程制度进行经济考核管理。乙方确认充分知悉并理解甲方相关管理 规程制度，并无异议。2 .指派现场负责人,负责协调解决施工中的有关问题，负责办理现场签 证和工程验收。3 .必须保质、保量、按期、安全、文明地完成本项目全部内容并保修，未经甲方书 面同意，乙方不得将该工程项目转包或分包给他人。第六款物资供用乙方负责按合同及技术协议中规定

5、的乙供材料范围及标准供货，乙方提供的物 资材料必须经甲方质量验收合格后方可使用，未经验收和验收不合格的物资材料不得使 用，但甲方验收合格不代表乙方免除质量保证责任，乙供材料的质量问题由乙方承担全 部责任。第七款安全施工1 .乙方按照华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂安全生产费用管理暂行办法 的要求保证安全文明施工，必须采取所有必要的安全文明措施，甲方有权监督乙方投入 该工程的安全文明措施费不低于该工程合同总费用的2%o如果乙方所投入的安全文明 措施费不足该工程合同总费用的2%,甲方有权采取必要的强制手段保证乙方投入足额 的安全文明措施费用，以保证该工程的安全文明施工。2 .乙方应对其施工人员

6、进行严格的安全教育和管理，并在本合同签订前与甲方签订 发包工程安全协议书。3 .乙方应采取严格的安全防护措施，遵守发包工程安全协议书以及国家和行业 安全技术规范的有关规定，承担因自身原因引发的人身、设备等一切事故责任。第八款质量与验收1 .所有施工项目合格率100%,达到优良工程标准，施工质量应符合本合同、技术 协议相关约定和国家行业的质量标准。2 .乙方应在单位工程和隐蔽工程竣工后及时通知甲方现场代表组织检查和验收，甲 方在接到乙方书面通知后应及时组织验收。3 .工程验收合格后，乙方应及时向甲方提供应有的竣工交待资料，并在7日内向甲 方提供本合同、技术协议中规定的相关技术资料，达到甲方档案管

7、理的标准要求。第九款工程结算1 .工程结算以甲乙双方联合办理的外包工程结算单结算，合同价包括了乙方为完成 本工程承包内容所需的全部费用。如包括工程的需要增加工作量的上以内等工作， 乙方不得以任何理由要求增加合同费用，超出的项目由甲乙双方另外商定。2 .工程竣工验收合格后，乙方提供验收单及全额增值税专用发票，甲方支付97 % 工程款，剩余2%质保金待二年后无质量问题签证后付清。质保期到期后30天内必 须来办理，超期视为放弃质保金。第十款质保1 .保修范围、内容及标准按本合同及技术协议约定执行。2 .保修期限：二年。在保修期内，因乙方质量问题需返修时，乙方在接到甲方通知 24小时内必须赶到现场无偿

8、修复，否则甲方将另委其他单位进行修复，修复所发生费 用由乙方全额承担。第十一款违约责任1 .出现不可抗力及不可预见的灾害等特殊情况时、甲乙双方应主动采取措施以减少 对方损失并及时通知对方。2 .乙方在安全、质量、数量、工期、文明生产等方面由于非甲方原因出现违约或出 现违法分包、非法转包时，视为乙方严重违约，由乙方负责；甲方有权解除合同、终止 结算，要求乙方赔偿损失，并支付给甲方合同总额30%的违约金。3 .在本合同履行过程中，以及与本合同履行有关的一切业务活动中，由于非甲方的 原因造成甲方的经济损失（包括但不限于被第三人起诉而发生的诉讼费、律师代理费 等）、信用损害等，均视为乙方违约，由乙方负

9、责；甲方可以从工程款中扣除，扣除的 数额为该项实际损失的3倍。4 .乙方违约还应承担甲方维权所产生的包括律师费、财产保全保函费在内的一切费 用。5 .因乙方原因造成合同工期延误的，每延误一天扣减合同总价的0.1%,逾期竣工 违约金累计金额不超过签约合同价格的5%o如在合同执行过程中发生施工计划延误合 同工期达60天以上，甲方除按上述原则扣款外，有权终止合同。第十二款合同争议的解决因本合同发生的争议，由双方协商解决；协商不成，向汕头仲裁委员会申请仲裁, 仲裁裁决为终局裁定，对双方均有约束力。第十三款合同的生效、保密和终止1 .本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章或合同专用章后生

10、效。2 .甲乙双方对本合同的主要内容负有保密义务，未经对方许可都不得将本合同主要 内容透露给第三者。双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的资料和文件予以 保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该资料和文件 的全部或部分内容，若违反该保密协定，守约方有权要求违约方承担违约责任，赔偿损 失。但国家另有规定的除外。3 .甲乙双方按合同履行完各自的义务，各款项结清后，合同自行终止。第十四款附则1 .资料交接、信息保密、通知送达特别条款合同到期、解除或任何原因终止后，乙方应在不超过5个工作日内完成所有资料和 物质的交接手续，将曾接收的或履约过程产生的甲方资料和物质交接退还

11、甲方。涉及甲 方商业秘密、甲方及关联人员个人信息和隐私的资料，在甲方要求下，乙方不可留存任 何形式的复制件；乙方如有遗留文件应妥善保管，不得用于存档之外的任何用途，如因 此产生侵权应承担全部法律责任。甲乙双方因履行本合同和补充合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等, 除可当面送达之外，均可以本合同所列明的对方（包括负责人和指定联系人的）地址、 传真、电子邮箱、微信、短信等方式送达；电子邮件、微信、短信一经发送成功，通知、 文件等即视为送达；邮寄送达的，通常情况下邮件发出三日即视为送达。因受送达人提 供或者确认的送达地址不准确、变更未及时告知的，或因受送达人本人或者受送达人指 定的代收人

12、拒绝签收，或其他任何原因（如邮件被他人签收、放置在邮件代收地点等） 导致文件不确定是否由被受送达人接收的，签收之日、邮递公司做出相应说明或邮件退 回之日等均可视为送达之日。对于当事人在本合同中明确约定的送达地址，法院进行送 达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在本合同中的 约定，也应当视为送达。如果同时使用几种送达方式的，以其中较快到达接收方者为准。2 .本合同未尽事宜，双方应及时协商并签定书面补充协议或进行合同变更，本合同附件技术协议与本合同具有同等法律效力。3 .甲方与乙方核对财务帐目时，乙方应在要求时间内回函；若甲方没收到乙方回函, 则视同乙方已认可。4 .本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份。甲 方：华能（广东）能源开发有限公 乙 方：对方单位名称司汕头电厂甲方代表：乙方代表：项目负责人:项目负责人:开户银行：建行汕头市濠江支行开户银行:银行帐号： 4405 0165 0801 0000 0776 银行帐号: 电话号码：电话号码:传真号码：传真号码:地 址： 汕头市濠江区澳头后港 地 址：邮编:邮 编： 515071