购销合同的范本与购销合同纠纷起诉状范本.docx

《购销合同的范本与购销合同纠纷起诉状范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《购销合同的范本与购销合同纠纷起诉状范本.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、购销合同的范本与购销合同纠纷起诉状范本购销合同的范本购货单位：_，以下简称甲方;供货单位：_，以下简称乙方。经甲乙双方充分商议，特订立本合同，以便共同遵守。第一条产品的名称、品种、规格和质量1.产品的名称、品种、规格(1) SC6350 水箱换向器 22 168；(2) 20W 换向器 20.31610；(3)摇机换向器15.2_1382.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第0项执行： 按国家标准执行;按部颁标准执行;由甲乙双方商定技术要求执行。第二条产品的数量和计量单位、计量方法1 .产品的数量:2 .计量单位、计量方法: 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收： 第四条产品的交货单位

2、、交货方法、运输方式、到货地点。1 .产品的交货单位:2 .交货方法，按下列第0项执行：(1)乙方送货(2)乙方代运(3)甲方自提自运。3 .运输方式:4 .到货地点和接货单位(或者接货人) 第五条产品的交(提)货期限：第六条产品的价格与货款的结算1.产品的价格,按下列第()项执行:(1)按甲乙双方的商定价格(2)按照订立合同时履行地的市场价格;(3)按照国家定价履行。5 .产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用 的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。第七条验收方法第八条对产品提出异议的时间和办法1 .甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质 量不合规定，应

3、一面妥为保管，一面在一天内向乙方提出书面异议； 在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部份的货款。甲方怠 于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合 乎规定。2 .甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提 出异议。3 .乙方在接到需方书面异议后，应在一天内负责处理，否则， 即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第九条乙方的违约责任1 .乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部份货款的_%的 违约金。2 .乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的, 如果甲方允许利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产 品的具体情况，由乙方负责包换或者包修，并承

4、担修理、调换或者退 货而支付的实际费用。3 .乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或者重新包装的， 乙方应负责返修或者重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修 或者重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物 低于合格包装物的价值部份。因包装不符合规定造成货物损坏或者灭 失的，乙方应当负责赔偿。4 .乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定， 按逾期交货部份货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲 方因此所受的损失费用。5 .乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质 量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费 用以及非因甲方

5、保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。6 .产品错发到货地点或者接货人的，乙方除应负责运交合同规定 的到货地点或者接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费 用和逾期交货的违约金。7 .乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付 款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在 发货前与甲方商议，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货 责任；甲方再也不需要的，应当在接到乙方通知后一天内通知乙方, 办理解除合同手续。逾期不答复的，视为允许发货。第十条甲方的违约责任1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部份货款_%的违约金。8 .甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术

6、资料或者包装 物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规 定，按顺延交货部份货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金。如果 不能提供的，按中途退货处理。9 .甲方自提产品未按供方通知的日期或者合同规定的日期提货的, 应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部份货款总值 计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保 管、保养的费用。10 甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙 方偿付逾期付款的违约金。11 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运 输部门的罚款。12 甲方如错填到货地点或者接货人，或者对乙方提出错误异议， 应承担

7、乙方因此所受的损失。第H一条不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及 时向对方通报不能履行或者不能彻底履行的理由，以减轻可能给对方 造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部份履行 或者不履行合同，并根据情况可部份或者全部免予承担违约责任。第十二条其它按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经 济损失的，应当在明确责任后一天内，按银行规定的结算办法付清， 否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或者扣付货款来 充抵。本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时商议解决，商议不成时， 任何一方均可请业务主管机关调解或者向申请仲裁，也可以直接 向人民法

8、院起诉。本合同自年月日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不 得随意变更或者解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同商议， 作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二 份，甲乙双方各执一份；合同副本一式一份，分送甲乙双方的主管 部门、银行（如经公证或者签证，应送公证或者签证机关）等单 位各留存一份。购货单位（甲方）：（公章）供货单位（乙方）：_（公章）法定代表人：（公章）法定代表人：（盖章）地址：地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：一年月日购销合同纠纷起诉状范本原告：住址：号码：被告：住址：一号码：诉讼请求：风险提示：诉讼请求必须具体、明确，该写的一定要写，因为其事关

9、法院 的范围。但千万不可不加思量地乱要求，如果无相应的证据来支持你 的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉 讼费。止匕外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告 的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求 时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降 低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同；2、判决被告返还原告剩余房款元整；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：风险提示：诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那末势必 倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引

10、用有关法律和政策 规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当 事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特殊是双方争议的 焦点，实事求是地写清晰。理，是要进行分析，分清是非曲直， 明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。原告于一年月日与被告签订商品房买卖合同，约定由原 告购买被告拟建造的位于县的一套面积为平方米的商品 房，该房屋为一号，交房日期为一年一月一日之前。协议生效后， 原告如约向被告一次性支付总房款一元。但是，被告却迟迟没有建 造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告 向来违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。 双方在合同第九

11、条中约定：“出卖人逾期超过一日未能交房的，买受 人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的一向买受人支付 违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但 被告到目前为止只返还给原告房款元，迟迟不予返还剩余房款， 未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求！此致人民法院具状人：一年月日风险提示：提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实， 支持自己诉讼主张的各种证据等等。注意，列书证，要附上原件或者复制件，如系摘录或者抄件，要如 实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证, 要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明 证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。此外，证据和证据来源, 虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可 的范围内保留自己的杀手铜，在庭审辩论中占领主动。附：起诉状副本一份；证据材料副本一份。