《建设工程施工合同》(示范文本).docx

《《建设工程施工合同》(示范文本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程施工合同》(示范文本).docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工合同（示范文本）建设工程施工合同1 .合同背景1.1 甲方：名称：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人名称）电话：（甲方电话）1.2 乙方：名称：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人名称）电话：（乙方电话）2 .合同目的本合同的目的是为了明确双方在建设工程施工方面的权利和义 务，建立合作关系，确保工程顺利进行和完成。3 .合同条款3. 1工程范围双方确认，在本合同项下，乙方将负责进行以下工程的施工：（详细工程范围）3.2工期和交付3. 2. 1工期工程的合同期限为自合同生效之日起至工程完工并经验收合格 之日止。如果因不可抗力或者甲方原因导

2、致工期延误，应按照像关法规 进行调整。4. 2. 2交付工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。经验收合格后，乙方 将按照约定交付工程。5. 3施工质量与验收6. 3. 1施工质量乙方应按照合同和相关法律法规要求，保证工程施工质量符合 规范标准。如果工程存在质量问题，乙方应负责修复和改正。7. 3. 2验收乙方完成工程后，甲方有权组织验收工作。乙方应配合并提供 所需资料和信息。验收合格后，甲方应及时支付相应款项。4.付款条款4. 1工程款支付4. 1. 1预付款甲方应在工程开工前按照合同金额的（预付款比例）支付预付 款给乙方O4. 1. 2进度款根据工程发展情况，甲方按照工程进度支付相应款项给乙方

3、。4. 1. 3最终款工程竣工验收合格后，甲方应支付最终款给乙方。8. 2延期付款如果甲方未按时支付款项，甲方应按照合同中的惩罚性赔偿条 款进行赔偿。9. 双方的权利和义务（详细双方的权利和义务）10. 约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。11. 议解决双方发生争议时，应通过友好商议解决。若商议不成，可提交 仲裁委员会进行仲裁。12. 同解除8. 1商议解除双方一致允许解除合同的，应通过书面协议解除。8. 2违约解除一方发生重大违约行为时，另一方可以解除合同，并要求违约 方承担相应的损失和责任。附件：1 .合同附件1：工程范围详细说明2 .合同附件2：付款计划表3 .合同附件3：相关法律法规及条款法律名词及注释：1 .不可抗力：指在合同订立后浮现的、不能预见、不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争等。2 .验收：对工程完成后进行质量和规范符合性的检查。3 .违约责任：依法律规定，因违约行为所引起的法律后果和责 任。4 .仲裁委员会.指由相关法律法规设立的，负责处理纠纷解决 的独立机构。