2023钢筋分项工程施工承包协议书范本.docx

《2023钢筋分项工程施工承包协议书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023钢筋分项工程施工承包协议书范本.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023.钢筋分项工程施工承包协议书范本2023-钢筋分项工程施工承包协议书范本：发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：甲方承建的 工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质， 按期完成本工程的施工任务。依照和相关法律法规，以及 甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。一、工程概况1、承包范围：2、承包内容：3、承包方式：4、承包单价：工、元/吨；口、元/而、此单价为优质优价，必需满意设计及施工规范要求，保证质 检等部位验收合格。、保质保量，高峰时期不能少于 个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度方案和逐日进度方案。

2、、平安文明施工，现场做到活完料尽现场光。5、单价的组成、施工所需要的铁丝、小型工具。、乙方职工各项加班费，费。、乙方人员发生质量、平安、火灾等一切事故的救治，处理费。、无论何种缘由造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。、工程质量的质优价费。、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。6、付款方式：7、工程期限：（1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作的 正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己所 承包作业，所发生的损失乙方负责担当，甲方有权将乙方清退出场。（2）如因材料供应不到位，工期将连续。二、甲方责任1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，平安，

3、 文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。2、向乙方供应必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分 由乙方自理）。3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操 作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。4、向乙方供应弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。6、负责对进场工人平安生产、文明施工等教育，对质量、平安、 机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。三、乙方责任1、承包人或承包人托付一名负责人必需吃、住在工地，到项目部 报到上班，每天

4、参与项目部班前会。熟识图纸，严格根据施工图纸、 施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。2、听从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检 查监督。3、遵守甲方各项规章制度的管理，平安施工。4、乙方必需与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存 档。5、甲方所排施工进度方案，乙方应无条件听从，并且在规定时间 内完成，如在规定时间内未支配人员或未完成甲方可自行支配其它人 员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟识图纸和施工方案 以及管理制度。四、平安文明施工1、乙方应根据工程所在地平安文明施工相关条例以及甲方有关管

5、 理制度。严格按标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故 隐患，确保施工平安和第三者的平安。2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险供应必要的条件。调 查结果如是乙方责任，乙方担当全部费用。五、工程质量质量要求：必需按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术 交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误 工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。六、材料丢失、损坏责任，机械使用责任（1）材料：由乙方造成的材料的铺张，将根据市场价格从乙方工 程款中扣除。（2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负 责七、违约责任1、甲方的违约责任：（1）因供应的资料不精确 ，或者

6、未根据期限供应必需的勘察、 设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应 当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。（2）因甲方的缘由致使工程中途停建、缓建的，甲方应当实行措 施弥补或者削减损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械 设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（3）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约责任：（1）施工期间，因乙方的缘由致使造成人身和财产损害的，乙方 应当担当损害赔偿责任。（2）因乙方的缘由致使建设工程质量不符合商定的，甲方有权要 求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

7、经过修理或者返工、 改建后，造成逾期交付的，施工人应当担当违约责任。八、合同生效与终止1、双方在协议书中商定合同生效方式。2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向 甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚恳信用原则，履 行通知、帮助、保密等义务。十五、附则1、本合同正本 份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存份。2、争议解决若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采纳调解、和解 的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉 讼。3、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：联系电话：签订日期：乙方：代表人：联系电话：签订日期: