机电工程模拟试题（附参考答案）.docx

《机电工程模拟试题（附参考答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机电工程模拟试题（附参考答案）.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、机电工程模拟试题（附参考答案）1、关于横道图进度计划中有关时间表示的说法，正确的是O 0A、时间单位可以是工作日B、最小的时间单位是天C、横道图可以表示工作最迟开始时间D、横道图不能表示出停工时间答案：A2、根据建设工程施工合同（示范文本），编制甲供材料进场计划属于（） 进度控制的任务。A、供货商B、设计人C、发包人D、承包人答案：A3、关于编制项目管理工作任务分工的说法，正确的是（）oA、首先要明确项目经理的工作任务B、已经确定的工作任务表在项目实施过程中不能调整C、项目各参与方应编制统一的项目管理任务分工表D、需要明确各工作部门的工作任务答案：D4、施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方

2、承担组织和管理责任的是（）OA、工程监理方B、分包方C、业主方D、施工总承包管理方答案：D5、关于施工机械设备质量控制的说法，正确的是（）。A、机械设备选型应首先考虑经济性，其次是适应性和可靠性B、要明确机械操作人员的岗位职责，在使用中严格遵守操作规程C、机械设备选择主要是选型，性能参数不作为选择依据D、机械操作人员应持证上岗，可根据工作需要操作同类机械答案：B6、下列材料中，可用于制作热电偶丝的是（）。A、镒白铜48、某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门 名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（）提出。A、市建设行政主管部门B、区质量监督站C、市质量监督站

3、D、区建设行政主管部门答案：A49、工程测量的核心是（）。A、测量精度B、设计要求C、减少误差累积D、检核答案：D50、根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中 “一图”是指（）。A、大型机械布置位置图B、施工现场平面布置图C、施工现场交通组织图D、施工进度横道图答案：B51、关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是（）oA、计算索赔款的时段可以是整个施工期B、索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用C、索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失D、索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失答案：B52、建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生

4、产组织的经验， 实现建筑生产过程的O oA、组织集成化B、连续化C、管理现代化D、机械化答案：A53、根据建设工程文件归档规范，关于施工文件立卷的说法，正确的 是（）。A、文字材料按事项、专业顺序排列B、卷内既有文字材料又有图纸资料时，图纸排列在前C、声像资料应与纸质文件在案卷设置上一致D、专业分包的分部工程，应并入相应单位工程立卷答案：A54、某工程发生的质量事故导致2人死亡，直接经济损失4500万元，则该 质量事故等级是()oA、一般事故B、特别重大事故C、较大事故D、重大事故答案：C55、在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于()OA、资料检查完整、合格和主控项目检验

5、结果B、主控项目的检验结果C、主控项目和一般项目的检验结果D、资料检查完整、合格和一般项目的检验结果答案：C56、在电力架空线路架设中，不需装设拉线的是()A、终端杆B、转角杆C、耐张杆D、跨越杆答案：D57、根据民法典，下列合同的免责条款中，无效的是()。A、因不可抗力造成对方财产损失的免责条款B、因轻微过失违约无需承担违约责任的条款C、因重大过失造成对方财产损失的免责条款D、因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款答案：C58、施工平行发承包模式的特点是()oA、对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期 控制B、由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长

6、C、业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商D、业主招标工作量大，对业主不利答案：D59、下列责任承担的方式，属于行政处罚的是()。A、拘役B、责令停产停业C、罚金D、停止损害答案：B60、建设项目管理过程中，负责施工的总体管理和协调，也可按业主要求 负责整个施工招标和发包工作的主体是()。A、工程监理方B、施工总承包方C、施工总承包管理方D、设计方答案：C61、下列施工归档文件的质量要求中，正确的有()oA、归档文件应为原件B、工程文件文字材料尺寸宜为A4幅面，图纸采用国家标准图幅C、竣工图章尺寸为60nlm X 80mmD、所有竣工图均应加盖竣工图章E、利用施工图改绘竣工图，

7、必须标明变更修改依据答案：ABDE62、关于安全技术交底要求的说法，正确的有()oA、必须采用两阶段技术交底B、保留书面安全技术交底签字记录C、定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底D、必须实行逐级安全技术交底制度E、必须采用新的安全技术措施答案：BCD63、根据标准施工招标文件关于承包人索赔程序的说法，正确的是()OA、有连续影响的，应在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最 终索赔通知书B、有连续影响的，应在递交延续索赔通知书28天内与发包人谈判确定当 期索赔的额度C、应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书D、应在发出索赔意向通知书28天内，向监理人正式递交索赔通知书E

8、、索赔事件具连续影响的，应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知书答案：ACDE64、根据建筑起重机械安全监督管理规定，不得出租、使用的建筑起 重设备有()。A、没有齐全有效的安全保护装置的B、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的C、属于有可能淘汰或者限制使用的D、经检验达不到安全技术标准规定的E、没有完整安全技术档案的答案：ABDE65、与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有()oA、整个项目的合同总额确定较有依据B、施工总承包管理单位只赚取总包与分包之间的差价C、通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资D、一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标E、业主对

9、分包单位的选择具有控制权答案：ACE66、法的形式其含义包括()。A、法律规范的内部表现形式B、法律规范创制机关的性质与级别C、法律规范的时间效力D、法律规范的效力等级E、法律规范的地域效力答案：BDE67、施工组织总设计的编制程序中，先后顺序不能改变的有()。A、先拟定施工方案，再编制施工总进度计划B、先确定施工总体部署，再拟订施工方案C、先计算主要工种工程的工程量，再拟订施工方案D、先编制施工总进度计划，在编制资源需求量E、先计算主要工种工程的工程量，再确定施工总体部署答案：ACDE68、根据建设工程施工合同(示范文本)中，关于施工项目经理的说 法，正确的有()0A、项目经理经承包人授权后

10、代表承包人负责履行合同B、项目经理每月在施工现场时间可根据现场情况自行决定C、承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的 有效证明D、发包人书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理后，承包人必须更 换E、一个注册建造师可同时担任数个项目的项目经理答案：AC69、下列关于工业安装工程施工质量验收的说法，正确()A、经加固处理后能满足安全和使用要求的分项、分部工程可按技术处理方 案和协商文件验收分项工程质量验收时，所含检验批中有一项不合格则该分项 工程为不合格B、隐蔽工程在隐蔽前应经有关单位验收合格，并签署验收记录后方可继续 施工C、分部工程的质量验收由建设单位项目负责人组织相

11、关单位人员参加D、?E、工业安装工程施工质量验收应在施工单位自行检验合格的基础上进行 答案：ABDE70、下列与材料有关的费用中，应计入建筑安装工程材料费的有()。A、运杂费B、工地保管费C、检验试验费D、运输损耗费E、采购费答案：ABDE71、下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有()oA、编制资源需求计划B、计算主要技术经济指标C、安排施工顺序D、编制施工准备计划E、比选施工方案答案：CE72、关于招标基本程序的说法，正确的有()A、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜B、招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则C、招标项目按照国家有关

12、规定需要履行项目审批手续的，可以先行办理招 标事宜，再履行审批手续D、委托招标代理机构应当采用招标方式进行E、招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询答案：AB73、强夯地基施工结束后，应进行的检验有（）A、被夯地基土质检验B、地基承载力检验C、总夯沉量的检验D、身完整性检验E、变形指标检验答案：DE74、根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。A、施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加C、因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误D、因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误E、由于战争，施工单位

13、停止施工，致使工期延误答案：BE75、县级人民政府立案自收到调查报告15日内批复（）oA、无人员死亡的较大事故B、特别重大事故C、人员死亡的一般事故D、无人员伤亡的一般事故E、直接经济损失较小的重大事故答案：CD76、下列施工现场动火作业中，属于一级动火作业等级的有（）A、各种受压设备B、比较密封的室内C、储存过易燃液体的容器D、小型油箱E、堆右大量可燃物的场所答案：BCDE77、流动式起重机特性曲线已图表化的有()。A、各种工况下作业范围图B、各种工况下主臂仰角图C、起升高度和工作范围图D、臂长与作业半径匹配表E、各种工况下起重能力表答案：ACE78、关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合

14、调试的要求，正确的有 ()0A、系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10%B、空调冷热水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%+15%C、系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速D、空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为0+10%答案：BCD79、债的产生根据有()。A、不当得利B、合同C、支付价款D、无因管理E、侵权答案：ABDE80、根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计的内容包括 ()OA、单位工程施工进度计划B、各项资源需求量计划C、单位工程施工平面图设计D、施工方案的选择

15、E、项目施工总体部署答案：ABCD81、下列施工质量的影响因素中，属于质量管理环境因素的有()。A、施工现场的道路条件B、施工单位的质量管理制度C、各参建单位之间的协调程度D、运输设备的使用状况E、管理者的质量意识答案：BC82、根据劳动合同法，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有（）。A、用人单位未及时足额支付劳动报酬B、用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益C、用人单位排除劳动者权利D、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件E、用单人位未依法为劳动者缴纳社会保险费答案：ABDE83、关于合同解除的说法，正确的有（）。A、合同解除须有解除的行为B、合同解除可以视为

16、当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义 务不再履行C、合同解除适用于可撤销合同D、当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期 3个月E、合同解除仅使合同关系自始消灭答案：ABD84、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理 施工许可证的有（）A、抢险救灾及其他临时性保障住房B、农民自建低层住宅C、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D、工程投资额在50万元以下的建筑工程E、建筑面积在500而以下的建筑工程答案：ABC85、根据招标公告和公示信息发布管理办法，依法必须招标项目的招 标公告和公示信息的法定发布媒介有O oA、项目所在地省级电子

17、招标投标公共服务平台B、招标人注册地省级电子招标投标公共服务平台C、招标人依法注册登记的公众服务平台D、中国招标投标公共服务平台E、招标代理机构所在地省级电子招标投标公共服务平台答案：AD86、下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件B、有完整的技术档案和施工管理资料C、已完成建设工程设计和合同约定的主要内容D、有施工企业签署的工程保修书E、有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告答案：ABDE87、关于法的效力层级的说法，正确的有（）。A、自治条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本自治 地方适用

18、自治条例的规定B、宪法是国家队根本大法，具有最高的法律效力C、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定 如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决D、行政法规的法律效力仅次于宪法E、省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规, 报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案答案：ABCE88、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故报告的内容包 括（）。A、事故发生的时间、地点以及事故现场情况B、已经采取的措施C、事故发生经过和事故救援情况D、事故发生单位概况E、事故造成的人员伤亡和直接经济损失答案：ABD89、根据标准施工招标文件，发包人应负责赔偿第

19、三人身伤亡和财产 损失的情况有（）。A、工地附近小孩进入了工地场区引起的意外伤害B、发包人现场管理人员的工伤事故C、施工围挡倒塌导致路过行人的伤害D、政府相关人员进入施工现场检查时的意外伤害E、工程施工过程中承包人发生安全事故答案：ACD90、建设项目管理常用的组织结构模式有（）oA、线性组织结构B、网络组织结构C、职能组织结构D、多层组织结构E、矩阵组织结构答案：ACE91、建设工程施工成本考核的主要指标有（）oA、施工成本降低额B、局部成本偏差C、累计成本偏差D、施工成本降低率E、竣工工程实际成本答案：AD92、下列作业活动中，属于工业钢结构安装主要环节的有（）。A、防腐蚀涂装B、钢结构安

20、装C、基础验收找平D、钢构件制作E、作业地面整平答案：ABC93、在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。A、据以执行的法律文书被撤销的B、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳 动能力的C、案外人对执行标的提出确有理由的异议D、追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的E、作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的 答案：CE94、施工质量保证体系运行包括的环节有（）。A、检查B、处理C、实施D、计划E、评价答案：ABCD95、下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（）。A、设计委托合同B、钺青铜C、紫铜D、锡黄铜答案：

21、A7、在申请领取施工许可证应当具备的条件中，关于施工图纸及技术资料的 说法，正确的是（）。A、有经审合格的施工图设计文件B、有初步设计图纸并通过初步设计审查C、有注册执业人员签章的施工图D、有施工方案设计即可答案：A8、建设工程施工质量保证体系运行的主线是（）oA、过程管理B、PDCA循环C、质量计划D、质量手册答案：C9、关于违约责任的说法，正确的是（）A、违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B、守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约 责任C、守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际 损失予以赔偿D、违约方违约后继续履行合同的，守约方

22、不得再要求其支付违约金答案：C10、工程计价依据不包括（）。A、工程进度款支付比例B、项目建议书C、设备运杂费D、人工实物消耗量答案：A11、根据政府采购法实施条例，政府采购工程依法不进行招标的，可 以采用的采购方式是（）。A、框架协议B、直接确定B、施工记录C、质量事故状况的描述D、工程竣工报告E、现场制备材料的质量证明资料答案:ABCE96、在施工过程中，引起工程变更的原因有（）oA、总承包人改变施工方案B、设计错误导致图纸修改C、工程环境变化D、政府部门提出新的环保要求E、发包人修改项目计划答案：BCDE97、关于施工现场文明施工措施的说法，正确的有（）oA、闹市区施工现场设置2. 5m

23、高的围挡B、材料库房内配备保管员住宿用的单人床C、利用现场施工道路堆放砌块材料D、施工作业区内禁止随意吸烟E、在总配电室设置灭火器和消防沙箱答案：ADE98、在工程项目施工中，施工机具的选择要求有（）。A、保证施工质量的要求B、兼顾市场拓展的需要C、适合工程的具体特点D、小型设备超负荷运转E、满足施工方案的需要答案：ABCE99、无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）。A、提起反诉B、由法院通知参加诉讼C、申请提起公益诉讼D、申请参加诉讼E、申请提起诉讼答案：BD100、关于工程总承包企业的说法，正确的有（）。A、仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目B、工程总承包企业可以根据合同约定

24、或者经建设单位同意，直接将工程项 目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业C、分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责D、工程总承包企业不得将工程总承包项目转包E、工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别 发包给其他单位答案：BDEC、询价D、单一来源采购答案：D12、关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）A、第三人属于狭义的民事诉讼当事人B、人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C、对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼, 不得提起诉讼D、对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结 果同他有法律

25、上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼答案：B13、下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的B、将承包的工程转包或违法分包的C、未按照节能设计进行施工的D、允许其他单位或个人以本企业名义承担工程答案：D14、根据建设工程安全生产管理条例，应当由施工起重机械安装单位 承担法律责任的情形是（）。A、未审查拆装方案的B、未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的C、未审查安全施工措施的D、未由专业技术人员现场监督的答案：D15、根据建设工程项目管理规范，项目管理目标责任书应在项目实施 之前，由企业的（）与项目经理协商制定。A、股东大会

26、B、技术负责人C、董事会D、法定代表人答案：D16、根据建设工程项目管理规范，下列工作内容中，属于施工方项目 经理权限的是（）。A、制定项目管理机构管理制度B、主持项目的投标工作C、主持制定项目管理目标责任书D、组建工程项目经理部答案：A17、发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。A、已经完成的建设工程质量不合格的B、承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的C、承包人未按合同约定的期限完工的D、发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的答案：B18、根据建设工程施工合同（示范文本），发包人应在工程开工后的 28天内预付不低于安全文明施工费总额的（）。A、 100%B、90%C、60%

27、D、50%答案：D19、根据绿色施工导则，关于施工总平面布局的说法，正确的是（）。A、生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施B、施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路C、施工现场围挡可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少 建筑垃圾，保护土地D、施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路答案：C20、根据合同法，下列合同转让产生法律效力的是（）。A、施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B、施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人D、监理单位将监理合同一

28、并转让给其他具有相应监理资质的监理单位答案：B21、项目管理人员为解决施工进度拖延，拟定了增加夜班、增加设备、增 加人员三个解决方案并进行了比较。这属于管理职能中的（）。A、筹划B、检查C、决策D、执行答案：A22、下列工程质量事故中，属于技术原因引发的质量事故是（）oA、检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故B、质量管理措施落实不力引起的质量事故C、采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故D、设备事故导致连带发生的质量事故答案：C23、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A、建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B、装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权

29、C、承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优 先受偿的，人民法院不予支持D、建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日答案：C24、合同权利转让未通知债务人，则（）。A、转让合同无效B、对债务人不发生效力C、抗辩权发生转移D、推定为未转让答案：B25、某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程 分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调安装质量不合格返工导致工 程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由（）承担。A、建设单位B、空调供应商C、甲和乙施工单位D、乙施工单位答案：C26、索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（

30、）变化的各类 事件。A、安全、工期B、质量、成本C、标准、信息D、工期、费用答案：D27、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A、中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价 标准B、中标人应当是投标报价最低的投标人C、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人D、确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判答案：A28、关于保险索赔的说法，正确的是（）。A、投保人仅需在保险事故发生后收集证据B、保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额 赔偿C、一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例， 分别向不同的保险公司提出索赔要求D、投保人

31、可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔答案：C29、关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（）oA、存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理B、所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识C、施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网D、现场气焊用的乙快发生罐产生的污水应倾倒在基坑中答案：A30、根据绿色施工导则，四节一环保中的“四节”是指（）。A、节能，节地，节水，节材B、节工，节材，节机，节能C、节气，节材，节工，节水D、节水，节电，节气，节机答案：A31、关于建设工程合同变更，说法正确的是（）。A、一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同

32、约定B、双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C、双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要 求对方按其要求履行D、合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约答案：B32、工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是()。A、主要建筑材料、建筑构配件的质量B、参与工程建设各方主体的质量行为C、施工现场准备工作情况D、施工现场计量器具检验情况答案：B33、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是 ()。A、拒绝执行监理工程师指令的B、经常外出参会的C、泄露商业秘密的D、对设计变更有异议的答案：C34、在人口稠密区进行强噪声施工作业时

33、，按规定需避开的时段为()oA、晚n时到次日早7时B、晚10时到次日早6时C、晚10时到次日早7时D、晚11时到次日早6时答案：B35、关于施工许可的说法，正确的是()。A、施工分包合同签订后，申领施工许可证B、限额以下的小型工程应当申领施工许可证C、省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应报国务院建设主 管部门备案D、农民自建低层住宅的，应当申领施工许可证答案：C36、根据绿色施工导则，力争再利用和回收率达到30%的是()。A、建筑垃圾B、碎石类建筑垃圾C、土石方类建筑垃圾D、建筑物拆除产生的废弃物答案：A37、下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是()oA、不可抗力风险B、工程变

34、更风险C、物价上涨风险D、非法分包风险答案：D38、关于施工计量器具使用管理的说法，错误的是（）。A、强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定B、任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准C、企业应建立完善的计量器具管理制度D、属于强制检定的应按周期进行检定答案：A39、根据建设工程施工合同（示范文本），承包人应在发出索赔意向 通知书后（）天内向监理人正式递交索赔报告。A、7B、$21C、14D、28答案：D40、下列项目目标控制措施中，最重要的是（）oA、组织措施B、经济措施C、技术措施I）、管理措施答案：A41、下列管道中，应划分为主要分项工程的是（）。A、氧气管道B、空气管道C、采暖管道D

35、、空调管道答案：A42、关于仲裁裁决的执行效力，正确的是（）。A、仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得 就此提起诉讼B、当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力C、仲裁裁决在纽约公约缔约国或地区，不能直接承认和执行D、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁 委员会申请强制执行答案：A43、根据建设工程工程量清单计价规范，在承包人原因造成工程延误 期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的 是（）。A、增加的费用和延误的工期均由承包人承担B、增加的费用和延误的工期均由发包人承担C、费用由承包人承担，工期由发

36、包人承担D、费用由发包人承担，工期由承包人承担答案：A44、施工生产安全事故应急预案体系由（）构成。A、企业应急预案、项目应急预案、人员应急预案B、企业应急预案、职能部门应急预案、项目应急预案C、综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案D、综合应急预案、单项应急预案、重点应急预案答案：C45、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化、招标人认为可能影响其 履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法 进行审查确认。A、招标人授权的招标代理机构B、原评标委员会C、招标人D、重新组成的评标委员会答案：B46、下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（）oA、汽油储存设备老化B、工人取用汽油操作不规范C、存放汽油的区域缺乏必要隔离措施D、现场存放大量汽油答案：D47、在编制项目施工成本计划时，不采用的方法是（）。A、按工程实施阶段编制成本计划的方法B、按成本构成编制成本计划的方法C、按项目结构编制成本计划的方法D、按项目工序成本编制成本计划的方法答案：D