水利水电土建工程施工合同资料条.docx

《水利水电土建工程施工合同资料条.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水利水电土建工程施工合同资料条.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、水利水电土建工程施工合同资料条一、合同主体1.1 发包人名称：X水利水电工程有限责任公司地址：X市X区X路X号联系人：X联系电话：X1.2 承包人名称：X建筑工程有限公司地址：X市X区X路X号联系人：X联系电话：X二、工程概况2.1 工程名称：X水利水电土建工程2.2 工程地点：X市X县X乡2.3 工程规模：X2.4 工程投资估算：X万元三、合同内容3.1 承包人应承担的工作：（1）完成工程设计范围内的土建施工，包括但不限于大坝、溢洪道、隧道、渠道、水电站房等建筑物的主体结构施工；（2）按照合同约定的质量标准、工程进度和投资控制完成施工任务；（3）负责施工过程中的安全生产和环保工作；（4）负责

2、施工材料、设备的管理和维护；（5）协助发包人完成工程验收、竣工决算等工作。3.2 发包人应承担的工作：（1）负责办理工程建设的相关手续，取得施工所需的许可和批准；（2）按照合同约定的时间、质量和投资控制要求，提供施工场地、施工条件和生活保障；（3）负责提供工程设计文件、施工图纸和技术规范；（4）按照合同约定支付工程价款；（5）协助承包人完成工程验收、竣工决算等工作。四、合同价款及支付4.1 合同价款：人民币X万元（大写：X万元整）4.2 支付方式：（1）合同签订后，发包人应向承包人支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点后，承包人向发包人提交进度款申请，发包人应在15个

3、工作日内完成审批并支付相应进度款；（3）工程验收合格后，发包人应在15个工作日内向承包人支付剩余的合同价款。五、合同履行期限5.1 合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。5.2 工期延误：（1）如因承包人原因导致工期延误，承包人应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同价款的0.5；（2）如因发包人原因导致工期延误，发包人应向承包人支付工期延误期间的人工、材料、设备等实际费用。六、违约责任6.1 承包人违约：（1）违反合同约定，导致工程质量、进度、投资控制等方面出现问题，应承担相应的违约责任；（2）在合同履行过程中，如有违法行为，应承担相应的法律责任。6.2 发包人

4、违约：（1）未按约定时间、质量和投资控制要求提供施工场地、施工条件和生活保障，应承担相应的违约责任；（2）未按约定支付工程价款，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止；8.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：年月日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导一、

5、合同主体1.1 发包人名称：X水利水电工程有限责任公司地址：X市X区X路X号联系人：X联系电话：X1.2 承包人名称：X建筑工程有限公司地址：X市X区X路X号联系人：X联系电话：X1.3 第三方主体名称：X质量检测有限公司地址：X市X区X路X号联系人：X联系电话：X二、工程概况2.1 工程名称：X水利水电土建工程2.2 工程地点：X市X县X乡2.3 工程规模：X2.4 工程投资估算：X万元三、合同内容3.1 承包人应承担的工作：（1）完成工程设计范围内的土建施工，包括但不限于大坝、溢洪道、隧道、渠道、水电站房等建筑物的主体结构施工；（2）按照合同约定的质量标准、工程进度和投资控制完成施工任务；

6、（3）负责施工过程中的安全生产和环保工作；（4）负责施工材料、设备的管理和维护；（5）协助发包人完成工程验收、竣工决算等工作。3.2 发包人应承担的工作：（1）负责办理工程建设的相关手续，取得施工所需的许可和批准；（2）按照合同约定的时间、质量和投资控制要求，提供施工场地、施工条件和生活保障；（3）负责提供工程设计文件、施工图纸和技术规范；（4）按照合同约定支付工程价款；（5）协助承包人完成工程验收、竣工决算等工作。3.3 第三方主体应承担的工作：（1）对承包人的施工过程进行质量监督和检测，确保工程质量符合合同约定的标准；（2）对承包人的施工进度进行监督，确保工程按计划顺利进行；（3）对承包人

7、的施工安全进行监督，确保工程施工过程中的安全；（4）对承包人的施工材料和设备进行检测，确保材料和设备的质量；（5）协助发包人和承包人完成工程验收工作。四、合同价款及支付4.1 合同价款：人民币X万元（大写：X万元整）4.2 支付方式：（1）合同签订后，发包人应向承包人支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点后，承包人向发包人提交进度款申请，发包人应在15个工作日内完成审批并支付相应进度款；（3）工程验收合格后，发包人应在15个工作日内向承包人支付剩余的合同价款。五、合同履行期限5.1 合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。5.2 工期延误：（1）如因承包人原因

8、导致工期延误，承包人应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同价款的0.5；（2）如因发包人原因导致工期延误，发包人应向承包人支付工期延误期间的人工、材料、设备等实际费用。六、甲方权益及第三方限制6.1 甲方权益：（1）甲方有权对承包人的施工过程进行监督和检查，确保工程质量、进度和安全；（2）甲方有权对承包人的施工材料和设备进行检测，确保材料和设备的质量；（3）甲方有权对承包人的施工人员进行管理，确保施工人员的素质和技能；（4）甲方有权对承包人的施工进度进行调整，确保工程按计划进行；（5）甲方有权对承包人的违约行为进行追究，并要求违约金或其他赔偿。6.2 第三方限制：（1）第

9、三方主体应严格按照合同约定的质量标准进行检测，确保工程质量符合要求；（2）第三方主体应公正、客观地对待检测工作，不得偏袒任何一方；（3）第三方主体应在合同约定的时间内完成检测工作，并提供正式的检测报告；（4）第三方主体应对检测过程中获得的信息和数据保密，不得泄露给无关方；（5）第三方主体在发现承包人施工不符合合同约定时，应及时通知甲方和乙方，并提出整改要求。七、违约责任7.1 承包人违约：（1）违反合同约定，导致工程质量、进度、投资控制等方面出现问题，应承担相应的违约责任；（2）在合同履行过程中，如有违法行为，应承担相应的法律责任。7.2 发包人违约：（1）未按约定时间、质量和投资控制要求提供

10、施工场地、施工条件和生活保障，应承担相应的违约责任；（2）未按约定支付工程价款，应承担相应的违约责任。7.3 第三方主体违约：（1）未按约定进行质量检测，导致工程质量问题，应承担相应的违约责任；（2）未按约定时间完成检测工作，应承担相应的违约责任；（3）未公正、客观地进行检测，造成甲方或乙方损失，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；8.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1 本合同一式三份，甲方执一份，乙方执一份，第三方主体执一份，具有同等法律效力；9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，

11、有效期至工程验收合格之日止；9.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方主体（盖章）：签订日期：年月日十、第三方介入的意义和目的第三方主体的介入旨在保证工程质量、进度和安全，确保甲方利益不受损害。通过第三方主体的独立检测和监督，可以有效地控制承包人的施工过程，确保工程按照合同约定的质量标准进行。同时，第三方主体的存在也可以起到公正、客观的作用，避免甲方和乙方之间的纠纷和争议。十一、甲方为主导的目的和意义甲方为主导的目的在于确保工程的顺利实施和甲方利益的最大化。甲方作为工程的投资方和受益方，有权对工程的质量和进度进行监督和控制，确保工程按照合同约定的标准进行。同时，甲方也有权对承包人的违约行为进行追究，保护甲方的合法权益。通过合同的约定和第三方主体的介入，甲方可以更好地实现对工程的主导和管理，确保工程的顺利进行和甲方利益的最大化。