建筑企业施工合同.doc

《建筑企业施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑企业施工合同.doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：请插入具体合同编号建筑企业施工合同地址：请插入甲方地址联系方式：请插入甲方联系方式地址：请插入乙方地址联系方式：请插入乙方联系方式一、工程概述1.1工程名称：请插入工程名称1.2工程地点：请插入工程地点1.3工程内容：请插入工程内容1.4工程规模：请插入工程规模1.5工程预算：请插入工程预算二、合同价格2.1承包商应按照甲方的要求，完成本合同规定的全部工程。合同总价为人民币：请插入合同总价元（大写：请插入合同总价大写元整）。2.2乙方报价是基于甲方的工程概述和工程量清单进行的，甲方应在签订合同时提供详细的设计图纸和工程量清单。三、合同工期3.1工程开工日期：请插入工程开工

2、日期3.2工程竣工日期：请插入工程竣工日期3.3承包商若因自身原因导致工程延期，应按照甲方要求支付违约金。四、质量标准4.1承包商应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，确保工程质量。4.2工程质量保修期为：请插入保修期年，自工程竣工验收合格之日起计算。五、付款方式及进度5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款。具体支付比例和时间由双方另行协商确定。5.2甲方支付的工程款，乙方应开具正规发票。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2承包商若未能按照约定的工期完成工程，应按照违约金计算方式向甲方支付违约金。

3、七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：请插入签订日期附件：1.工程设计图纸2.工程量清单3.付款计划4.违约金计算方式5.工程验收标准和方法第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导建筑企业施工合同地址：请插入甲方地址联系方式：请插入甲方联系方式地址：请插入乙方地址联系方式：请插

4、入乙方联系方式地址：请插入第三方地址联系方式：请插入第三方联系方式一、第三方主体职责1.1丙方作为独立的第三方监督机构，负责对乙方的施工过程进行全面的监督和检查，确保工程质量符合国家标准和行业标准。1.2丙方应按照合同约定及时提供监督报告，对施工过程中的问题提出整改意见，并对整改结果进行验证。1.3丙方应对乙方的施工进度进行监督，确保工程按照合同约定的工期顺利进行。二、甲方权益主导2.1甲方作为工程的主人，有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并要求乙方按照合同约定履行义务。2.2甲方有权根据丙方的监督报告，要求乙方对施工过程中的问题进行整改，并有权对整改结果进行验证。2.3甲方有权根据合同约定

5、，要求乙方支付违约金，并对乙方造成的损失进行赔偿。三、乙方违约及限制条款3.1乙方若未能按照约定的工期完成工程，应按照违约金计算方式向甲方支付违约金。3.2乙方若未能按照国家标准和行业标准进行施工，应承担相应的整改责任和赔偿责任。3.3乙方应接受甲方和丙方的监督，不得拒绝或阻挠监督人员的检查和监督。四、合同价格与支付4.1承包商应按照甲方的要求，完成本合同规定的全部工程。合同总价为人民币：请插入合同总价元（大写：请插入合同总价大写元整）。4.2甲方应在每个付款阶段前，根据丙方的监督报告和对乙方的考核结果，支付相应的工程款。五、工程质量与保修5.1承包商应保证工程质量符合国家标准和行业标准，并对

6、工程质量承担相应的责任。5.2工程质量保修期为：请插入保修期年，自工程竣工验收合格之日起计算。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2本合同未尽事宜，各方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_丙方代表（签名）：_签订日期：请插入签订日期附件：1.工程设计图纸2.工程量清单3.付款计划4.违约金计算方式5.工程验收标准和方法第

7、三方介入的意义和目的：第三方作为独立的监督机构，介入建筑企业施工合同，有助于确保工程质量和进度的合规性，为甲方提供专业的监督和评估。第三方的中立性可以有效减少乙方与甲方之间的矛盾和纠纷，提高合同的履行效率。同时，第三方专业的监督和检查能够提高工程质量，减少甲方的风险和损失。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的所有者，有权对工程进行监督和检查，以确保工程质量和进度的符合合同要求。通过引入第三方作为独立的监督机构，甲方可以更好地行使自己的权利，对乙方的施工过程进行全面的监督和检查。同时，甲方可以依据丙方的监督报告，对乙方的施工质量和进度进行考核，并据此支付工程款。这种模式有助于保护甲方的利益，确

8、保工程按照合同约定的质量和进度完成。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导软件开发合同地址：请插入甲方地址联系方式：请插入甲方联系方式地址：请插入乙方地址联系方式：请插入乙方联系方式地址：请插入第三方地址联系方式：请插入第三方联系方式一、第三方主体职责1.1丙方作为独立的第三方监督机构，负责对开发商的软件开发过程进行全面的监督和检查，确保软件质量符合客户的要求。1.2丙方应按照合同约定及时提供监督报告，对软件开发过程中的问题提出整改意见，并对整改结果进行验证。1.3丙方应对开发商的软件开发进度进行监督，确保软件按照合同约定的时间交付。二、乙方权益主导2.1开发商作为软件开发的主体，有权根据客户的

9、需求进行软件设计和开发，并按照合同约定履行义务。2.2开发商有权根据丙方的监督报告，对软件开发过程中的问题进行整改，并有权对整改结果进行验证。2.3开发商有权根据合同约定，要求客户支付软件开发费用，并对因客户原因导致的损失进行赔偿。三、甲方违约及限制条款3.1客户若未能按照合同约定支付软件开发费用，应按照违约金计算方式向开发商支付违约金。3.2客户若未能按照合同约定提供必要的业务和技术支持，应承担相应的违约责任。3.3客户应接受开发商和丙方的监督，不得拒绝或阻挠监督人员的检查和监督。四、合同价格与支付4.1开发商应按照客户的要求，完成本合同规定的软件开发任务。合同总价为人民币：请插入合同总价元

10、（大写：请插入合同总价大写元整）。4.2客户应在每个付款阶段前，根据丙方的监督报告和对开发商的考核结果，支付相应的软件开发费用。五、软件质量与保修5.1开发商应保证软件质量符合客户的要求，并对软件质量承担相应的责任。5.2软件保修期为：请插入保修期年，自软件交付之日起计算。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2本合同未尽事宜，各方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章

11、）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_丙方代表（签名）：_签订日期：请插入签订日期附件：1.软件开发需求说明书2.软件开发进度计划3.付款计划4.违约金计算方式5.软件验收标准和方法乙方为主导的目的和意义：乙方作为软件开发的主体，有权根据客户的需求进行软件设计和开发，并按照合同约定履行义务。通过引入第三方作为独立的监督机构，乙方可以更好地行使自己的权利，对软件开发过程中的问题进行整改，并有权对整改结果进行验证。乙方可以依据丙方的监督报告，要求客户支付软件开发费用，并对因客户原因导致的损失进行赔偿。这种模式有助于保护乙方的利益，确保软件按照合同约定的质量和时间交付。弱化甲方为主导的意义和目的：在本合同中，甲方作为客户，虽然有权提出软件开发需求和要求，但在软件开发过程中，甲方应尊重乙方的专业意见和技术建议。甲方应接受开发商和丙方的监督，不得拒绝或阻挠监督人员的检查和监督。通过引入第三方作为独立的监督机构，可以减少甲方对软件开发过程的直接干预，降低甲方与乙方之间的矛盾和纠纷，有利于双方建立长期稳定的合作关系。