建筑工程施工合同示本.doc

《建筑工程施工合同示本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同示本.doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：填写具体的合同编号建筑工程施工合同示本地址：填写甲方地址联系电话：填写甲方联系电话地址：填写乙方地址联系电话：填写乙方联系电话鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工；乙方愿意按照甲方的要求完成施工任务，并保证工程质量。双方为了共同维护双方的合法权益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一章工程概况第一条工程名称：填写工程名称第二条工程地点：填写工程地点第三条工程规模：填写工程规模第四条工程内容：填写工程内容第五条工程承包方式：本工程采取填写承包方式，如总价承包、单价承包等方式。第二章合同价格第六条合同总价：本工程的合同总价为人民币填写合同总价元（大写：填写大写金

2、额元整）。第七条合同价格的调整：合同价格在不违反本合同的原则下，经双方协商同意可以调整。第三章工期第八条工期：本工程计划开工日期为填写计划开工日期，计划竣工日期为填写计划竣工日期。第九条工期延误：乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。第四章质量与验收第十条工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，保证工程质量。第十一条验收：工程完成后，乙方应按照合同约定进行自检，并向甲方提交工程验收申请。甲方应在收到申请后填写天数日内组织验收。第五章支付方式与进度第十二条支付方式：本合同价款支付方式采取填写支付方式，如进度付款、验收合格后付款等。第十三条

3、进度付款：乙方完成工程进度达到填写百分比后，甲方应按照实际完成工程量支付相应款项。第六章违约责任第十四条乙方的违约责任：乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第十五条甲方的违约责任：甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第七章争议解决第十六条争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八章合同的生效、变更与解除第十七条合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十八条合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。第十九条合同解除：双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并办理相关

4、手续。第九章其他约定第二十条保密：双方在合同履行过程中涉及的商业秘密，应予以保密。第二十一条法律适用：本合同适用填写适用的法律法规名称。第二十二条合同附件：本合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：填写签订日期附件：附件列表，如工程图纸、技术要求、施工方案等第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导建筑工程施工合同示本地址：填写甲方地址联系电话：填写甲方联系电话地址：填写担保方地址联系电话：填写担保方联系电话地址：填写乙方地址联系电话：填写乙方联系电话鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工；乙方愿意按照甲方的要求完成施工任务，并保证工程质量

5、。为了保障甲方的权益，甲方引入第三方担保方，对乙方进行约束。三方为了共同维护双方的合法权益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一章工程概况第一条工程名称：填写工程名称第二条工程地点：填写工程地点第三条工程规模：填写工程规模第四条工程内容：填写工程内容第五条工程承包方式：本工程采取填写承包方式，如总价承包、单价承包等方式。第二章合同价格第六条合同总价：本工程的合同总价为人民币填写合同总价元（大写：填写大写金额元整）。第七条合同价格的调整：合同价格在不违反本合同的原则下，经双方协商同意可以调整。第三章工期第八条工期：本工程计划开工日期为填写计划开工日期，计划竣工日期为填写计划竣工日期。第九

6、条工期延误：乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。第四章质量与验收第十条工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，保证工程质量。第十一条验收：工程完成后，乙方应按照合同约定进行自检，并向甲方提交工程验收申请。甲方应在收到申请后填写天数日内组织验收。第五章支付方式与进度第十二条支付方式：本合同价款支付方式采取填写支付方式，如进度付款、验收合格后付款等。第十三条进度付款：乙方完成工程进度达到填写百分比后，甲方应按照实际完成工程量支付相应款项。第六章甲方权益保障第十四条第三方担保：甲方引入担保方，为乙方履行合同提供担保。如乙方违反合同约定，担保

7、方承担相应的违约责任。第十五条甲方权利：甲方有权对乙方进行工程进度、质量等方面的检查，乙方应予以配合。第十六条甲方利益保护：如乙方出现违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。第七章乙方的违约及限制条款第十七条乙方违约：乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第十八条乙方限制：乙方不得将合同约定的工程转包或分包给其他单位或个人。第八章争议解决第十九条争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九章其他约定第二十条保密：双方在合同履行过程中涉及的商业秘密，应予以保密。第二十一条法律适用：本合同适用填写适用的法律法规名

8、称。第二十二条合同附件：本合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_担保方（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：填写签订日期附件：附件列表，如工程图纸、技术要求、施工方案等通过引入第三方担保方，甲方在合同中增加了更多的权益保障条款，如质量检查权、利益保护权等，并设立了违约金制度和解除合同的权利。同时，对乙方的违约行为进行了明确的违约责任规定和限制条款。这些规定大大增强了甲方在工程合同中的权益，降低了工程风险，确保了工程质量和进度。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的投资方和受益方，有权对工程进行管理和监督，确保工程质量和进度。通过在合同中增加更多的权益保障条款，甲

9、方第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导软件开发合同示本地址：填写甲方地址联系电话：填写甲方联系电话地址：填写技术顾问地址联系电话：填写技术顾问联系电话地址：填写乙方地址联系电话：填写乙方联系电话鉴于客户需要软件开发服务，同意乙方进行软件开发；乙方愿意按照客户的要求完成软件开发任务，并保证软件质量。为了保障乙方的权益，乙方引入第三方技术顾问，对客户进行约束。三方为了共同维护双方的合法权益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一章软件开发概况第一条软件名称：填写软件名称第二条软件功能：填写软件功能第三条软件开发周期：填写软件开发周期第四条软件开发内容：填写软件开发内容第五条软件开发方式：本软

10、件开发采取填写开发方式，如定制开发、模板开发等方式。第二章合同价格第六条合同总价：本软件开发的合同总价为人民币填写合同总价元（大写：填写大写金额元整）。第七条合同价格的调整：合同价格在不违反本合同的原则下，经双方协商同意可以调整。第三章交付与验收第八条软件交付：乙方应在合同约定的时间内，将软件产品交付给客户。第九条软件验收：客户应在收到软件后填写天数日内进行验收。第四章乙方的权益保障第十条乙方权益：乙方享有软件开发过程中的知识产权，包括、目标代码及相关文档。第十一条技术顾问支持：技术顾问应为乙方提供技术支持和指导，确保软件开发质量。第十二条客户违约：如客户违反合同约定，乙方有权要求客户支付违约

11、金，并有权解除合同。第五章甲方的违约及限制条款第十三条甲方违约：如甲方违反合同约定，应承担相应的违约责任。第十四条甲方限制：甲方不得要求乙方开发涉及非法、侵权等内容的软件。第六章争议解决第十五条争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七章其他约定第十六条保密：双方在合同履行过程中涉及的商业秘密，应予以保密。第十七条法律适用：本合同适用填写适用的法律法规名称。第十八条合同附件：本合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_技术顾问（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：填写签订日期附件：附件列表，如软件

12、需求文档、技术规格说明书等通过引入第三方技术顾问，乙方在合同中增加了更多的权益保障条款，如知识产权保护、技术支持等，并设立了违约金制度和解除合同的权利。同时，对甲方的违约行为进行了明确的违约责任规定和限制条款。这些规定大大增强了乙方在软件开发合同中的权益，降低了乙方在履行合同过程中的风险，确保了软件开发质量和交付时间。弱化甲方为主导的意义和目的：在软件开发过程中，甲方作为需求方，虽然有权提出软件开发的要求和功能，但乙方作为开发方，承担实际的软件开发工作。因此，在合同中强调乙方的主导地位，有利于保障乙方的权益，确保软件开发工作的顺利进行。同时，通过设立违约金制度和限制甲方要求乙方开发非法、侵权内容的软件，可以降低乙方在履行合同过程中的风险。