树脂瓦屋顶建筑施工合同.doc

《树脂瓦屋顶建筑施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《树脂瓦屋顶建筑施工合同.doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：填写具体的合同编号树脂瓦屋顶建筑施工合同地址：甲方地址联系人：甲方联系人联系电话：甲方联系电话地址：乙方地址联系人：乙方联系人联系电话：乙方联系电话鉴于甲方为进行屋顶建筑改造，需要乙方提供树脂瓦及施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：填写工程名称1.2工程地点：填写工程地点1.3工程规模：填写工程规模1.4工程内容：乙方负责提供树脂瓦及进行屋顶施工，具体施工内容详见附件一。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币填写金额元整（大写：填写金额的大写元整），包括树脂瓦供应及施工的所有费用。2.2乙方应在合同签订后填写天数天内，向甲

2、方提交正式的发票。第三条施工期限3.1乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，施工期限为填写开始日期至填写结束日期。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前填写天数天书面通知甲方，并征得甲方同意。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。4.2工程完工后，甲方有权指派专业人员进行验收，如不符合合同约定，乙方应负责无偿修复或返工。第五条付款方式5.1本合同价款分三次支付：（1）合同签订后填写天数天内，支付人民币填写金额元整作为预付款；（2）工程进度达到填写百分比时，支付人民币填写金额元整；（3）工程验收合格后，支付剩余款项。5.

3、2乙方开具正式发票后，甲方按合同约定支付相应款项。第六条违约责任6.1乙方如未按合同约定时间完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款填写比例。6.2甲方如未按合同约定时间支付价款，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项填写比例。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同附件一施工图纸和技术要求是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）

4、：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：填写签订日期附件一：施工图纸和技术要求（此处附上施工图纸和技术要求）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导树脂瓦屋顶建筑施工合同地址：甲方地址联系人：甲方联系人联系电话：甲方联系电话地址：乙方地址联系人：乙方联系人联系电话：乙方联系电话地址：丙方地址联系人：丙方联系人联系电话：丙方联系电话鉴于甲方为进行屋顶建筑改造，需要乙方提供树脂瓦及施工服务，丙方作为质量监督及工程验收的第三方主体，经甲方同意，参与本合同的履行过程，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：填写工程名称1.2工程地点：填写工程地点1.3工程规模：填写工程规模

5、1.4工程内容：乙方负责提供树脂瓦及进行屋顶施工，具体施工内容详见附件一。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币填写金额元整（大写：填写金额的大写元整），包括树脂瓦供应及施工的所有费用。2.2乙方应在合同签订后填写天数天内，向甲方提交正式的发票。第三条施工期限3.1乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，施工期限为填写开始日期至填写结束日期。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前填写天数天书面通知甲方，并征得甲方同意。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。丙方负责对施工过程进行监督，确保工程质量。4.2工程完工后，甲方

6、有权指派专业人员进行验收，如不符合合同约定，乙方应负责无偿修复或返工。丙方负责最终工程验收，对工程质量进行评估。第五条付款方式5.1本合同价款分三次支付：（1）合同签订后填写天数天内，支付人民币填写金额元整作为预付款；（2）工程进度达到填写百分比时，支付人民币填写金额元整；（3）工程验收合格后，支付剩余款项。5.2乙方开具正式发票后，甲方按合同约定支付相应款项。第六条甲方权益保障6.1乙方如未按合同约定时间完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款填写比例。6.2甲方如未按合同约定时间支付价款，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项填

7、写比例。6.3甲方享有工程质量问题的索赔权，如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行修复或返工，并有权要求乙方支付违约金。6.4甲方对乙方提供的树脂瓦及施工质量享有知情权，乙方应及时向甲方报告施工进度和质量情况。第七条丙方责任7.1丙方作为第三方监督主体，负责对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合约定标准。7.2丙方应在工程完工后进行验收，对工程质量进行评估，并向甲方提供验收报告。7.3丙方应保密合同中的商业秘密，未经甲方同意，不得向第三方披露。第八条违约及限制条款8.1乙方如未按合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金及赔偿损失。8.2乙方不得将合同的权利义务转让给

8、第三方，未经甲方同意，乙方不得将合同项下的工程分包或转包给第三方。第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十条其他约定10.1本合同附件一施工图纸和技术要求是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导光伏发电系统安装施工合同地址：甲方地址联系人：甲方联系人联系电话：甲方联系电话地址：乙方地址联系人：乙方联系人联系电话：乙方联

9、系电话地址：丙方地址联系人：丙方联系人联系电话：丙方联系电话鉴于甲方计划安装光伏发电系统，需要乙方提供相关设备及安装服务，丙方作为项目监管及质量验收的第三方主体，经乙方同意，参与本合同的履行过程，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：填写工程名称1.2工程地点：填写工程地点1.3工程规模：填写工程规模1.4工程内容：乙方负责提供光伏发电系统设备及进行安装施工，具体施工内容详见附件一。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币填写金额元整（大写：填写金额的大写元整），包括光伏发电系统设备供应及安装的所有费用。2.2乙方应在合同签订后填写天数天内，向甲方提交正式的发票。第三条施工

10、期限3.1乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，施工期限为填写开始日期至填写结束日期。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前填写天数天书面通知甲方，并征得甲方同意。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。丙方负责对施工过程进行监督，确保工程质量。4.2工程完工后，甲方有权指派专业人员进行验收，如不符合合同约定，乙方应负责无偿修复或返工。丙方负责最终工程验收，对工程质量进行评估。第五条付款方式5.1本合同价款分三次支付：（1）合同签订后填写天数天内，支付人民币填写金额元整作为预付款；（2）工程进度达到填写百分比时，支付人民

11、币填写金额元整；（3）工程验收合格后，支付剩余款项。5.2乙方开具正式发票后，甲方按合同约定支付相应款项。第六条乙方权益保障6.1甲方如未按合同约定时间支付价款，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项填写比例。6.2甲方不得无故解除合同，如甲方解除合同，应支付乙方违约金及赔偿乙方因此造成的损失。6.3甲方对乙方提供的光伏发电系统设备及安装质量享有知情权，乙方应及时向甲方报告施工进度和质量情况。第七条丙方责任7.1丙方作为第三方监督主体，负责对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合约定标准。7.2丙方应在工程完工后进行验收，对工程质量进行评估，并向甲方提供验收报告。7

12、.3丙方应保密合同中的商业秘密，未经甲方同意，不得向第三方披露。第八条甲方违约及限制条款8.1甲方如未按合同约定履行义务，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金及赔偿损失。8.2甲方不得将合同的权利义务转让给第三方，未经乙方同意，甲方不得将合同项下的工程分包或转包给第三方。第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十条其他约定10.1本合同附件一施工图纸和技术要求是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：